建筑工地承包合同

建筑工地承包合同（共12篇）

1.建筑工地承包合同 篇一

第二条 承包范围

1、本工程由乙方总承包管理，既包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包方式，按照工程施工图及设计变更图施工。未经甲方同意，乙方不得将本工程主体部分或关键工序进行转包，需要分包的需报甲方同意，由乙方监督配合专业分包单位完成分包施工任务。

2、基础土方工程、景观绿化工程、电梯安装工程、防盗门、铝合金窗制作安装工程，防火门等不在乙方承包范围之内，甲方另有安排，涉及到上述工程土建预留洞及管线管道预埋工程的，需由乙方各工种完成。(如：甲方另有安排，按工程量给乙方3%配合费)

3、因室内外设备安装及其它配套设施施工，对室内外装饰有损坏的地方(面积不超过0.5平方米)，乙方应进行无偿修补，达到验收标准。

4、因甲方实际需要乙方做计时工的，按大工每天元，普工每天 / 元结算。此项不计其它费用

5、工地临时设施，根据需要由乙方现场解决，工人住宿，生活由乙方自行安排，甲方不予负责。

第三条 开工、竣工及总工期

1、开工日期以总监理工程师签发的开工令日期为准。

2、乙方完成合同约定的各项施工内容，达到竣工验收标准。竣工备案制报告中所注明的日期作为工期计算的竣工日期。

3、本工期 在 月 日前竣工

第四条 工程质量等级及安全生产目标

1、本工程质量要求为合格工程。

2、本工程安全生产目标为：在施工过程中无重大安全质量事故为平安工程。

第五条 承包价格、结算办法及工程保修

1、乙方在签订合同后需要向甲方交纳合同保证金 元。

2、乙方签订合同后五天内应向甲方交纳工程质量保证金 万元。超过五天后未交纳质量保证金的，视为无效合同，合同保证金

3、乙方进场开工后15天内，甲方将退还乙方保证金万元，其余 万元待一期工程室内外装修工程全部完成后全部退还。

4、 承包价每平方约1850元，最终以预算结算为准。

5、乙方按建筑施工图及变更图施工，以实际发生工程量，按甘肃省建筑和装饰工程预算定额及白银地区基价表有关标准结算，按09取费，取费为四类，不计取规费。基础隐蔽工程以甲方，监理签证单作为工程量计算依据，签证单一式三份，甲方、乙方、监理各执一份。

5、乙方需垫付基础直至主体工程封顶的全部工程款。

6、竣工报告批准后，乙方按合同约定编制结算报告，办理竣工结算，由甲方组织，委托有关单位按合同及双方在工程实施过程中达成的相关文件审核结算报告。

7、主体封顶后，甲方按预算总价的40%支付乙方工程款。室内抹灰完成后按总价的15%支付乙方工程款。外墙抹灰和室内按装完成后按总价的25%支付乙方工程款，其余15%待工程验收合格后三个月结清。

8、工程保修：具体以国家现行标准为准，保修金按工程总价5%暂扣，三年后无质量问题全部退还，保修期内出现质量问题，乙方应派人进行维修，否则甲方将委托物业公司进行维修，所发生的费用由乙方负责，在保修金中扣除，保修金不计息。

9、主要建筑材料调差部分，以白银地区建筑主管部门发布的季度主要建筑材料指导价格报告为准，在结算中结合实际差价进行增减，差价只计算税金。

10、乙方凭国家正式税务发票与甲方结算。

第六条 甲方职责

1、甲方负责施工现场三通一平，即水通、电通、道路通，乙方自装计量表具，并负责日常维护。

2、向乙方提供地质勘察报告一份，施工图5套。

3、向乙方提供施工所需各种证件，批件和临时用地占道等申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)。

4、以书面形式提供水准点及坐标控制点。

5、协调处理施工中与当地有关各方关系。

6、依照竣工备案制的要求组织协调建设参与各方(监理、乙方、勘察、设计、质量监督部门)对基础、主体结构及竣工验收的评定、校验工作。

7、组织乙方、监理单位和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

8、定期组织(或委托监理)召开施工协调会，质量检查会、安全生产和文明施工会议。

9、甲方派出技术人员指导、监督管理现场工程质量。

10、甲方按合同约定及时付给乙方工程款。

第七条 乙方职责及安全生产

1、乙方需按甲方要求及时组织机械、施工人员进场，配备好合格技工，严格按施工图和变更图施工，严格按国家现行《建筑安装工程验收规范及质量评定标准》施工，分项工程质量验收必须一次合格。

2、每道工序完工后应自检、互检合格后，交甲方及监理工程师验收，验收合格后方可进行下道工序施工。钢筋砼工程在浇灌前必须要有甲方工程师，监理工程师签署的浇灌令，方可施工，否则甲方将视情况对乙方处以1000元—10000元的罚款。

3、乙方进场后，应向甲方及监理公司提供下列证件以供备案，公司法人代表营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质等级证、项目机构技术人员资格证、特殊工种操作人员上岗证等证件，(可以是复印件)无证人员严禁上岗。

4、乙方如因管理不当，造成质量事故或因资金问题拖欠工人工资，引起工人中途退场，停工、闹事、无力继续承担合同约定的责任，甲方有权解除合同。由此引起的一切后果，乙方应负全部的经济与法律责任。

5、乙方需服从甲方及监理技术人员的监督、指挥、如因操作不当、出现质量事故，应及时返工，所需返工费用由乙方负责。

6、乙方需严格管理好自己的施工队伍，进场人员须登记身份证、建档立卡。定期进行思想道德及基本法律教育，做到施工过程无犯罪活动。无扰民事件，不准在外闹事、嫖娼、盗窃、赌博等违法犯罪。如因上述原因造成的一切后果由乙方负全部责任，甲方不承担由此引起的任何经济及法律责任。

7、乙方应定期组织施工班组进行安全教育，向工人进行安全技术交底，严格按安全操作规程及建设工程安全生产管理条例实施现场管理，应有完整的施工质量安全管理体系。配备专职安全员2人，确

保不发生重大安全伤亡事故，并负责为所有的施工人员购买团体意外伤害保险，如因乙方管理措施不到位，发生的大小安全事故，由乙方承担一切法律责任和因此发生的全部费用。

8、乙方进场后，应组织技术人员对施工图进行认真阅读，编制图纸会审前施工图存在的问题记录。连同施工组织设计、施工方案、进度计划送甲方或监理工程部进行审查。

9、乙方需与各施工队签订劳务合同，严禁拖欠农民工工资，若乙方拖欠工人工资，造成施工人员到建筑主管部门上访、游行、闹事，由此造成的一切后果，乙方负全部责任。对甲方名誉造成损失的，甲方将对乙方处以壹万至壹拾万元经济处罚。

10、工程竣工后，乙方应整理一套合格的工程竣工验收资料，一式伍份，交有关部门审核存档。

第八条 建筑材料要求

1、乙方根据合同约定，按照标准，规范和设计图纸的要求采购工程需要的材料和设备，并提供产品合格证明及其它相关证明材料，经甲方代表，工程监理检查外观及资料手续合格，现场抽样封签复检合格后，方可用于本工程。不准先用后检，乙方应对工程材料质量负责。

2、室内外排水、给水管道、线路预埋管线、管件均采用全国著名品牌，联塑系列产品。电线、钢材(必须是酒钢的钢材)、水泥、电气设备均为国家合格的一线产品或甲方指定产品。

3、本工程所有砼，为会宁县生产的商品砼。

第九条 文明施工

1、乙方应严格执行甘肃省建设厅颁发的“文明工地验收标准”规定，加强科学管理，坚持文明施工。

2、乙方必须在施工过程中做到工完场清，及时清理施工现场及生活区垃圾，做到无污水，环境整洁。搞好保卫、防火、防盗、防爆、防哄抢工作。

3、在施工工地区域内严禁打架斗殴，酗酒、闹事的现象发生，否则造成的经济损失和后果由乙方负责。同时，甲方有权每次对乙方处以1000元至5000元的罚款。

第十条 处罚措施

1、对现浇构件中出现大的空洞(范围在20cm×20cm以上，蜂窝麻面面积在0.5平方米以上，楼面平整度超过3cm，面积在3平方米以上，每处处以300元罚款。涨模面积在0.3平方米以上每处罚款200元。

2、模板支撑系统垮塌，引起重大伤亡事故，乙方应负全部责任，甲方将对乙方处以壹万至壹拾万元罚款。

3、重大质量缺陷，甲方要求乙方须在12小时内进行修补，超过12小时，未进行修补的，甲方对乙方每处罚款200元。

4、对装修工程不按要求施工，偷工减料，工艺很差的，责令返工，不改正的每次处以500元罚款。

5、地下室车库，各幢号地下室结构验收完成，顶板结构渗漏。屋面结构完成验收，结构屋面出现渗漏，厨房、卫生间结构验收完成，出现渗漏，外墙渗漏，乙方除返工外，每处罚款200元。

6、乙方施工工地达到文明工地验收标准，甲方奖人民币壹拾万元整。

7、在上级建筑主管部门每次质量，安全大检查中，认为不合格并受到通报批评，对甲方名誉造成损失的，甲方将对乙方处以壹万元至壹拾万元的罚款。

8、由于乙方施工原因，引起客户退房的，所退房屋价款由乙方负责。房屋由乙方自行处理，总价在工程款中扣除。

9、以上所有罚款在当次进度款中扣除，如有争议可直接向御鼎房地产公司总负责人申告。

第十一条 违约责任及争议

1、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范和合同要求，安全施工没有达到合同要求或者没有按合同约定履行自己各项义务及承担的责任，乙方承担违约责任。

2、甲方代表没有及时给出必要指令，确认，批准。没有按合同约定履行自己的各项义务，责任。支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、如需解除终止合同，违约方无法履行合同约定责任，由违约方承担违约责任。

4、本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由甲乙双方同意向工程所在地人民法院起诉。

5、本合同的违约责任，受害方可依据有关证据及法律规定事项

向对方索赔。

第十二条 其它事项

1、本合同未尽事项，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同都具有同等法律效力。

2、本合同双方认可后，签字盖章生效，甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

3、本合同一式三份，发包商贰份，承包商壹份，具有同等法律效力。

发包商名称(盖章)： 承包商名称(盖章)：

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

开户银行：甘肃会宁农村商业银行 开户银行：

东关支行

银行帐号：86301012010155 银行帐号：

看过工地施工承包合同的人还看了：

1.施工工程承包合同范本3篇

2.施工劳务承包合同范本

3.安装工程承包合同范本

4.最新施工承包合同模板

5.最新施工承包合同

6.包工工程承包合同范本

7.在建建筑施工工程总承包合同范本

8.工程建筑承包合同范本

9.最新施工劳务承包合同范本3篇

10.建筑工程承包合同模板3篇

2.建筑工地承包合同 篇二

现如今, 我国经济竞争机制主要以市场变化和价值规律为主导, 日趋激烈的市场竞争, 如何有效保障公司科学决策化, 增加公司整体竞争力, 突破企业发展瓶颈, 是当前建筑公司必须解决的问题, 因此, 加强建筑工程施工过程中的风险管理至关重要。

2 建筑工程承包项目合同管理的重要性

2.1 确保建筑工程的顺利进行

建筑工程合同产生的效益非常大, 只有进行有效的合同管理, 双方的利益与权力才能得到保障, 从而避免建筑工程管理给建筑工程带来的不利影响。另外, 合同管理是工程质量的保障, 因为合同从法律上对工程的质量、工序以及技术等方面作了合理的规定。只有实行有效的合同管理, 才能使建筑工程顺利地进行, 有效提高建筑工程的进度和质量。

2.2 合同双方纠纷解决的依据

建筑合同是双方之间的权力义务关系, 合同是对过程中出现的各种问题进行有效处理的文件。在法律法规的基础上, 结合施工实际情况, 保障建筑工程中合同约定顺利开展, 能够维护好合同双方的利益, 并为建筑工程实行过程提供很大的便利。

3 建筑工程承包项目施工合同信息管理与风险控制对策

3.1 建立健全施工合同管理制度

为了建立健全施工合同管理制度, 必须建立施工合同的审核机构, 确定施工合同审核程序, 并且严格规定合同的存档管理, 除此以外, 还需要对相关专业人员进行评审。值得注意的是, 评审人员不仅需要具备丰富的知识, 而且还需要具备一定的法律知识, 这样才能保证在评审过程中, 能够准确的识别合同条款的内容。

3.2 积极参与投标取得合同管理权限

建筑工程施工企业在投标开始前, 应该深入了解经营作风以及签订合同应该具备的条件, 具体包括以下几点:设计的施工图、计划部门的立项文件、建设许可证明等, 尤其是应该了解业主资金到位情况以及工程招标签订的合同条款的内容。另外, 在招投标过程中, 对招标人的招标文件必须进行全面细致的分析研究, 正确理解招标文件, 逐项的确定合同责任, 对施工现场进行仔细勘察, 认真复核工程量, 并与项目经理认真确定各个子项目的单价以及技术措施费用, 这样才能确保制定投标的合理性, 减少合同签订之后的风险。

3.3 提前防范施工合同的履行风险

根据施工合同中的约定, 建设双方的权利和义务以及签约目的必须通过逐一履行合同条款来实现。由于合同的履行是一个漫长的过程, 在这个过程中不可避免的会出现部分合同条款变更、终止合同、解除合同的情况, 施工单位在签订合同时往往是被动的, 在合同签订之后, 进场施工就会变得主动, 业主和发包人都希望尽快按质按量完成项目任务, 因此, 施工企业要充分利用自己的优势, 积极搜集合同履行中对自己责任和义务有变化的证据, 整理索赔以及签证的资料, 实现自身利益的最大化。

3.4 加强合同管理人员素质培养

社会的发展最终是靠人才的力量, 在建筑工程管理中要确保管理人员的综合素质, 要通过严格的考核确保其具有良好的专业技能和综合素养后再录用, 坚决不采用走后门或以不正当的途径进入的人员, 这样才能为后续的开展工作奠定良好的基础。同时, 还需要对员工进行教育培训, 丰富他们的理论知识和道德水平, 培养他们的职业技能和综合素养, 因为员工能力高低和综合素养是优秀合同管理者的重要因素。因此, 严格地选拔和录用合同管理者是合同管理工作的负责, 以便其后期能更好地胜任这份工作。

3.5 加强合同履行全过程管理

3.5.1 做好建筑工程合同谈判与签订工作

(1) 在签订合同条款过程中, 要了解合同文本由条款、合同附件、协议书、通用条款等四个部分组成。签订前要先对“通用条款”阅读准确, 明确不同用于的含义, 再引导双方签订“专用条款”。值得注意的是, 一旦“专用条款”中某一项没有做特殊约定的情况下, 就可以将“通用条款”的对应条款当成双方认可的合同约定。

(2) 要对工期、质量造价等合同内容提高重视度。在合同中要能够体现出来参与工程验收的组织单位、人员、质量标准、验收程序等, 并要严格签署文件协议与问题的解决办法。建设工程中, 合同管理中最常见的问题就是工程造价纠纷。鉴于工程开展中会不可避免的出现设计变更、现场签证以及材料差价等变更问题, 为此“一次性承包, 不做更改”的情况很难实现。合同必须要对价款调整的范围、程序、及孙方法等做出规定, 这样才能更好的应对变更。

(3) 对工程进度拨款与竣工结算程序做出规定。通常情况下, 工程进度款都是按月结算的, 而款项则是按照工程进度下拨的, 但是在款项申请与下拨上款项的审核不一致, 在合同规定上容易引发争议进而影响到施工合同管理。通常情况下, 合同对竣工结算不会做出过多规定。为此, 要在合同中积极履行付款与结算程序。

3.5.2 合同的履行

合同的履行是合同管理的关键部分。合同的履行涉及的主要内容有工程变更计价和计量支付及竣工结算。工程变更计价一般有可以计量的变更和不可计量的变更。可以计量的变更一般按报价形式、计价规范或以工程量清单已有单价为基础进行合同调整后进行计价;而不可计量的变更如拆除和修补等工作, 其变更计价方法应在合同中约定, 当然, 有时也存在双方无法就变更计价达成一致的, 发生时可根据事前约定进行调解仲裁甚至向人民法院起诉。

3.5.3 索赔的处理

随着建筑市场竞争的口趋激烈, 及时对市场当中可能发生的情况进行预测与分析是使风险降到最低的关键, 也是顺利将风险转移的重要手段。在合同中引入工程担保制度还能够最大限度的降低当事人的合同索赔风险。由于施工合同是工程索赔的重要依据, 同时也是合同得到延续的重要手段, 是对双方合同履行进约束与限制的重要方式。在合同管理索赔中, 对于承包人的具体要求如下:在签署固定合同的过程中, 应该充分考虑各方面因素的影响, 积极为合同的履行创造机会;明确施工合同中规定的权利与义务, 对合同风险进行合理预测, 对合同变更的可能性进行合理预测, 使用有效的合同管理方法与索赔策略;在合同履行过程中, 应该定期对现场的施工情况进行勘察, 明确整个施工现场的实际情况, 并且结合法律法规保护自身合法权益。

4 建筑工程承包项目合同索赔实例

4.1 事件实例

某承包商承建某建筑工程骨料的浇筑安装项目。按合同规定, 业主的胶带机、摇臂堆料机应从××××年8月31日开始按安装顺序分批到货, 但直到10月7日才到, 并且部分设备无法安装此部分设备 (为后期工序的安装设备) 。承包商土建施工部分分别于8月25日至10月20日具备设备安装条件, 直到11月3日承包商才收到第一批能够安装的设备, 据此计算窝工时间为64d。

在业主设备未按期到货事件发生之后, 承包商即书面函件方式上监理、业主催促尽快提供安装设备, 明确造成承包商人工、设备的严重窝工的事实, 并要求推迟工期。在此期间的多方生产协调会上, 承包商也明确以上观点, 并要求在会议纪要上明示业主、监理, 要求他们及时调整设备安装进度计划及劳动力安排。在业主设备到货后, 承包商在索赔有效期内 (11月23日) 即发出了索赔要求及窝工索赔费用的函件。

4.2 索赔费用分析

(1) 人员窝工费=窝工人数×人工单位×窝工天数=198984元。

(2) 设备窝工费=各种设备停置台班费×停值天数=103073。

(3) 管理费=人员窝工费×计费费率=27857元。

(4) 税金=1~4项之和×税率=10689元。

(5) 合计费用:340603元。

4.3 分析与评价

(1) 监理审核。监理工程师在收到承包商的窝工费用补偿函件后, 结合合同条款和实际情况后形成的审核意见为: (1) 施工单位所报情况属实; (2) 由于设备未按期到货影响了施工工期, 给施工单位造成了人员窝工和设备闲置, 同意给予经济补偿; (3) 费用按有关合同文件计算, 总计费用为:178916元 (上报的人员及设备窝工数量和单价作了一定调整, 窝工天数得到了监理工程师的认可) 。审核上报业主的时间为1月30日。

(2) 业主审核。索赔初期业主始终不同意支付此项补偿费用, 后在业主审核窝工费用补偿过程中, 承包商与业主在窝工及窝工天数上产生了较大分歧。业主观点: (1) 在承包商发生窝工初期, 即要求承包商及时调整设备安装进度计划及劳动力安排, 认为未造成承包商太大的窝工损失; (2) 认为承包商土建部分从8月25日至10月20日陆续具备设备安装条件, 窝工天数计算不合理, 加权平均按9月28日具备安装条件计算窝工天数为36d。

此索赔工作因此被搁置, 直到工程完工后的7月13日, 双方形成的一揽子合同变更索赔中才解决了窝工补偿费用124800元, 基本达到承包商的补偿要求。

5 结语

建设工程施工合同是建设工程的重要合同, 是协调承发包双方关系、规范双方行为的基础和关键。建设工程施工合同的管理是一项系统性和技术性很强的工作, 提高合同意识, 加强合同动态管理, 对于实现工程工期、质量、安全等总体目标具有十分重要的意义。

摘要：建筑工程承包项目合同是明确承包双方权利与义务关系的协议, 同时也是控制工程项目质量、进度的重要依据, 是维护双方合法权益的重要法律文件。对合同管理加强风险控制, 是建筑工程的重要内容。对此, 本文首先介绍了建筑工程承包项目合同管理的重要性, 然后对建筑工程承包项目施工合同信息管理与风险控制对策进行了详细阐述。

关键词：建筑工程,合同,管理

参考文献

[1]王捷娴, 徐超, 吕振潭.浅谈承包人建设工程项目合同管理[J].黑龙江科技信息, 2014 (23) :223.

[2]戴昕.浅谈承包方对工程合同风险的管理[J].合作经济与科技, 2014 (23) :112~113.

3.查阅承包合同 追回承包费用 篇三

近几年，随着档案工作的不断深化，档案的作用越来越被人们认可。其实人们对档案的作用一直很重视，只是那时的宣传还没有现在这么火热罢了。

早在2002年7月12日，平谷区东高村镇青羊屯村干部因本村史某拖欠承包费一事找到镇政府经管部门，要求查看本村史某的土地承包合同。因为史某从1995年开始承包本村5亩土地种植蔬菜，承包期是10年。开始几年史某还能按时交纳承包费，后来因经营不善，效益不好，就不交承包费了。村有关干部找史某理论时，他承认拖欠费用，但说经营不好没有钱交承包费，大队也没太在意，总认为他有了钱后会主动交费的。可是从1999年开始村里又有其他几户承包土地，由于史某不交承包费，因此这几户也学他的样子不交承包费。这事是由史某开的头，于是大队找到史某，要求交上拖欠的承包費。这时，史某却说自己的合同丢了，不知道应该交多少。大队也因村干部更换，合同不慎丢失。因此史某欠费一拖再拖，在村里造成极坏影响。

档案部门经过查询拿出了史某与大队签订的土地承包合同书。大队拿着档案部门出具的证明再次找到史某，这时的史某就无话可说了，一个月后交上了拖欠的全部承包费。村里其他几户承包者看到史某拖欠几年的承包费都已交清，也都主动把本年度的承包费交上了。

4.奥运星城工地食堂承包合同 篇四

甲方：邳州市奥运星城项目部

乙方：

甲方现将奥运星城工地食堂承包给乙方经营管理，经双方协商特订立以下协议：

一、乙方必须保证本项目部驻工地职工十三人左右一日三餐的供应，所做饭菜应适合其南方口味。乙方保证每日食堂的热水供应，其中所产生的费用由乙方自理。

二、甲方允许乙方所承包的食堂对外经营，经营方式由乙方自行解决，盈亏自负。食堂内所有餐具及设备由乙方自备，甲方不收取食堂租金。

三、乙方须保证食堂内干净卫生整洁，所提供的食品要符合饮食安全卫生标准，绝对不能出现饮食中毒。若发生饮食卫生安全事故，所产生的一切经济法律责任由乙方自行承当。

四、乙方承包食堂对外经营时要遵纪守法，维护社会道德，文明营业，热情待人，礼貌待客。绝不能出现乙方将工地新旧材料收集变卖的行为，如若发现，除了赔偿甲方的经济损失外，甲方还将追究其一切法律责任。

五、乙方须负责搞好工地宿舍一层大厅的卫生。

六、承包食堂内所产生的电费由乙方自负，乙方必须装电表计量电费，按1.00元/度计算（含电力部门规定的损耗率），电费在当月交给甲方。

七、乙方必须保证用火用电的安全规范，若出现因乙方产生的安全事故，一切责任由乙方自行承当。如若由此对甲方造成的任何损失，乙方必须照价予以赔偿。

八、现有的食堂餐具乙方依照所列附表接收签字，日后如有损坏需照价赔偿。如果乙方中途不经营食堂，则必须于一日内退出工地。

九、乙方付壹仟元履约保证金给甲方。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

5.建筑工地砂石供应合同 篇五

甲方(需用方)：

乙方(供应方)：长沙畅通物流有限公司湖南桃花江核电工程砂石骨料运输项目部 根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、协商一致的原则，就甲方承包工地回填砂石供应事宜达成如下协议，以共同遵守。

第一条、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：

第二条、砂石供应内容概况

2.1甲方承包的前述工程施工回填用砂石由乙方负责供应； 2.2砂石供应开始时间：以甲方通知时间为准

2.3砂石供应总量：约__________方（具体以双方依本合同约定计量方式进行的最后计量结果为准）

2.4砂石供应方式：乙方按甲方要求提供砂石并组织车辆运送至甲方工地指定地点。

2.5砂石质量要求：

回填用砂需经业主、甲方现场检查满足回填要求。第三条、砂石结算价格

回填用砂按40元/m³（乙方不负担税收等费用）结算。第四条、双方驻工地代表

甲方代表_____________联系方式______________________ 乙方代表_____________联系方式______________________ 第四条、甲方的权利与义务

4.1甲方应提前一天通知乙方（电话通知有效），甲方工地所需要的砂石供需量与质量要求，以便乙方组织供应；

4.2甲方应向乙方详细介绍工地施工现场情况，并带乙方现场查看；第一次乙方供应砂石时，在施工现场转弯处，甲方应设明显标志或派专人引导乙方车辆进入收材料地点；

4.3乙方运送砂石到达甲方工地后，甲方应有专人指挥车辆运到 指定地点验收砂石；

4.4甲方不负责砂石的卸车工作，砂石在甲方指定地点卸车由乙方完成。

第五条、乙方的权利与义务

5.1根据甲方的要求，及时向甲方提供符合甲方质量与数量要求的砂石，并运送至甲方指定地点；

5.2乙方在组织、运输砂石的过程中，必须遵守国家及当地政府的有关道路交通、卫生等方面的规定。5.3进入工地后，必须遵守甲方工地的一切规章制度；5.4乙方必须按甲方要求保质保量的按时将甲方所需砂石送至甲方指定地点；

5.5当乙方运送的砂石人员与甲方收料员及甲方代表必须共同做好砂石的计量工作，不得弄虚作假；第六条、砂石款结算及支付6.1砂石量核算：6.1.1砂石量核算依据：以甲方、乙方代表共同签字认可《砂石入库单》为准计算砂石量。6.2价款结算与支付6.2.1砂石价款按

证明后3日内按价款的本次余款在一个月内付清。第七条、本合同在履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向人民法院提请民事诉讼。第八条、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字盖章（摁手印）之日起生效。第九条、末尽事宜，由双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：

支付，甲方在收到乙方提交的甲方代表确认

%向乙方付款

年

（乙方价款中不包含税金），乙方：

月

6.建筑工地承包合同 篇六

按照《_________》、《_________》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程名称

_________场西部牧业员工宿舍场地地坪

第二条工程地点

_______场_______路路口______________

第三条承包方式

单项清包______________________

第四条开工日期

______年______月_______日起至______年______月_______日

第五条工作内容

甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方负责混凝土拉到现场，其他一切工序由乙方负责，并做好落手清。注：以上内容都按图纸工作量计算。施工中严格按照施工安全、质量规范，若乙方没有按照甲方要求和施工规范而造成的材料浪费，甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。

第六条工程款结算：

乙方进场后，每月甲方付给乙方完成合格工作量_____%。余款在工程验收合格后一次性付清。

一、质量管理

甲方提供乙方质量要求和技术交底，乙方必须按照施工规范和要求，精心施工，确保工程质量。绝对服从项目部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须达到所定标准(具体见技术交底)。

二、甲方职责和权利

2.1认真遵守双方签订的《__________》，对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案，全面配合乙方做好各项工作。

2.2甲方负责向乙方提供技术交底，周、月进度计划，乙方必须认真执行监理和甲方的指令，但对不合理因素，可提出建议;经甲方同意后方可执行，乙方不得私自蛮干、

2.3甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。

2.4甲方对有特殊贡献的给与一定奖励，对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处罚。

三、乙方职责和权利

3.1认真遵守双方签订的《__________》及承诺。

3.2严格执行公司和工地的各项管理制度和规定，服从甲方的管理，自觉维护公司的利益和形象。

3.3严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容，如有发生造成的所有损失均有乙方负责。

3.4如乙方严重违反《__________》，工程工期、工程质量不能保证，现场管理混乱，甲方和公司利益受到损失，信誉受到损害时，甲方有权解除合同，除赔偿部分损失外，还要追究乙方责任，清除出场。清除出场按总工资的_____%结算工资款。

3.5必须认真遵守甲方的各项规章制度。派专人现场全权负责协调管理。

四、安全文明施工

双方必须认真遵守国家和上级劳动保护安全生产主管部门所颁发的有关安全生产、消防工作、文明施工等方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例。

乙方必须遵守施工单位的规章制度，听从甲方的管理和指挥;严禁在工地打架、斗殴、偷盗，若发生交司法机关处理。如有违反公司规章制度的按公司规定予以重罚。

乙方的所有作业人员，正确的使用“三宝”，严格按操作规程施工。若作业人员违反操作规程和公司的管理规定，如发生的安全事故的，甲方概不负责一切责任。正常工伤按国家《工伤管理条例》处理。

五、未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：__________________________乙方(公章)：__________________________

______________年_________月_________日______________年_________月_________日

7.怎样签定农业承包合同 篇七

1 承包合同内容的完整性

农业承包合同的基本内容既要合法, 又要具体, 一般须具备如下主要条款: (1) 承包合同的名称, 双方当事人的单位、姓名、住所; (2) 承包项目的数量、质量和坐落; (3) 承包期限及准确的起止日期; (4) 承包项目的价款和酬金; (5) 双方的权利和义务; (6) 违约责任和对不可抗力的自然灾害的处理办法。此外, 双方在履约过程中协商同意补充、修改合同的有关文件、图表等, 也是合同的组成部分。

2 承包合同程序的合法性

农业承包合同是经济合同的一种, 具有经济合同的一般特征, 但它反映的是同一组织内部的经济关系。在处理经济关系时, 必须考虑到整个经济组织与全体社员共同的利益。农业承包合同必须符合合作经济组织的章程和社员共同约定的事项, 承包方必须征得发包方同意才能可转包。因此, 订立农业承包合同除了要依据国家的法律、法规、政策外, 还要符合合作经济组织的章程和社员共同约定的事项, 对农业承包的方式、期限、标的额、质量、价款等都要有村经济合作社召集社员大会或社员代表大会民主讨论决定。因而, 有些农业承包合同虽然符合国家的法律、法规、政策, 但它不符合章程或没有履行特定的程序, 就不具备法律效率。

3 农业生产的周期性

农业生产的对象是有生命的动植物。生长发育、培育管理具有很强的季节性和明显的周期性。在签定农业承包合同前, 作为承包方应考虑: (1) 承包合同的期限。承包合同的期限应不少于一个生产周期, 对于市场预测行情好的项目 (产品) , 可以多个生产周期作为签定承包合同的期限, 但不能超过土地承包法规定的法定期限。 (2) 承包项目的投入规模。一般说来, 生产周期长资金投入就大, 如林木资产的投入需要10多年才能成林, 产生效益。因此, 要根据自己的筹资能力来确定承包项目的规模, 资金技术实力雄厚的单位或个人, 可以实行农业产业化经营。把农产品的生产、加工、销售有机结合起来, 形成诸环节互动、利益互补的产业链和产业群, 使资金、技术、土地等资源得到合理有效地配置, 从而实现利润的最大化, 也有利于克服农户分散的小生产与大市场的矛盾, 使农户之间联合起来进入市场, 降低信息成本、交易成本, 提高抵御市场风险的能力。

4 风险的预见性

我国幅员辽阔, 气候变化无常, 自然灾害频发, 设施化栽培、精准农业、名优动植物对气候要求严格, 如遭遇反常气候, 有时会造成严重损失。农业生产的自然风险很大, 且现行农业保险制度还很不完善。此外, 市场经济条件下价格调控市场供求的作用越来越大, 农产品的价格很不稳定, 而农村相对来说信息滞后, 承担市场风险的能力, 其次要考虑自身产品的科技含量, 市场供求状况, 要掌握优势手段、创造赢得市场空间, 坚决屏弃“占有资源就占有优势”的观念, 牢固树立“市场优势才是现实优势”的意识。

5 履行合同的严肃性

8.“建筑工地”上的“临时工” 篇八

有趣的一幕发生了，当豆豆正为自己成功地进入“建筑工地”而得意的时候，洋洋从整理箱里拿出一条红色长丝带放在地上拉直铺好，并且严肃地警告豆豆，这是警戒线，超越警戒线就要被处罚！豆豆一下怔住了，连忙转身离开。

我以为豆豆会就此放弃进入“建筑工地”的想法。不料急性子的豆豆再一次折回试图进入。但还没等豆豆开口，洋洋给了他一个下马威。只见洋洋又在“警戒线”设置了一重保险——纸箱做的“大门”和牛奶罐做的“摄像头”，并义正词严地警告豆豆已“犯规”，被取消了进入“建筑工地”的资格。豆豆着急地站在“警戒线”外不停地向洋洋解释。我正在考虑是否介入，一旁的阳阳走了过来，他向洋洋提议可以给豆豆一个“临时工”的职位，结果，洋洋同意了，乐得豆豆立马喜笑颜开。豆豆虽是个“临时工”，但他工作很认真、很卖力。一开始，他还有些盲目。细心的“监理”萌萌发现后，给了豆豆一顶有“临时工”标志的黄色安全帽，并告诉他协助阳阳工作。豆豆和阳阳配合得非常默契。阳阳在一幢“楼”周围装好了“电线杆”，豆豆立即在“电线杆”上安上“天线”，两人一前一后有序地工作着……“临时工”的出现，还满足了更多孩子进入活动区活动的愿望。

我由此深深地体会到，孩子的游戏不但是成人世界的反映，更有着独特的价值。所以，成人不必过多地介入孩子的游戏。成人如果能够给孩子更多的时间和空间，孩子就会玩得更精彩，更有发展价值。

9.建筑工地劳务用工合同范本 篇九

(一)劳动合同确需变更的，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。

(二)劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现，劳动合同即行终止。经双方同意，可续签劳动合同。

(三)乙方有下列情况之一的，甲方可以解除劳动合同：

1、在使用期内被证明不符合使用条件的;

2、旷工或者无正当理由逾期不归，经批评教育无效的;

3、严重失职、渎职或违法乱纪，对甲方利益造成重大损害的。

4、劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

5、乙方在聘期内劳动教养以及被判刑的，劳动合同自行解除。

(四)有下列情况之一的，乙方可以随时提出解劳动用合同：

1、在使用期内，甲方未支付工资的;

2、甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;

3、国家法律、法规另有规定的。

七、本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

八、本合同依法订立后，双方必须严格履行。

九、本合同履行中发生争议，经甲乙双方自行协商或上级主管部门调解未能达成协议的，可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(签名或盖章)：

年 月 日 年 月 日

建筑工地劳务用工合同范文篇三

甲方：

乙方： 性别 电话

居民身份证号码

家庭住址 邮政编码

户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止(如有试用期，则试用期从 年 月 日到 年 月 日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同

本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)

工程中担任 岗位(工种)工作。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第七条 甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元，试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的，每 (工作量单位)支付工资 元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条 双方约定的其他事项。

甲方(公章) 乙方(签字或盖章)

10.建筑工地承包合同 篇十

甲方：（施工企业）

乙方：（项目经理部）

为贯彻落实国家《流动人口计划生育管理办法》和《湖南省计划生育条例》，按照《常德市建筑市场流动人口计划生育工作管理办法》的具体要求，签订此合同。

一、甲方主动地、及时地向乙方宣传计划生育政策法规、对乙方建筑工地的流动人员的婚姻、生育、节育措施等状况进行关心和管理。

二、甲方对乙方进行定期检查清理，发现违反计生政策的人员，除及时上报有关部门外，将对本项目部项目经理和直接责任人予以严肃处罚。

三、乙方要自觉遵守计划生育政策法规，自觉服从公司及有关主管部门的管理，及时设立本项目部计生管理领导班子，及时建立计生档案，及时与流动人员签订计生合同。

四、乙方必须督促本项目部流动人员及时与项目部签订计生合同，及时办理流动人口婚育证明，主动向甲方填报《项目部流动人员计划生育情况登记表》。

五、乙方必须督促已婚育龄妇女，按季接受当地计划生育管理部门的孕情监测，按规定将孕情监测结果填入孕检手册和孕检证明并寄

回原户籍地乡镇计生部门。孕检结果要留存项目部计生档案。

六、乙方及时对所管人员进行检查，发现违反计生政策的人员，一是及时上报公司、当地计生管理部门和市建筑市场流动人口计划生育领导小组（电话：0736-7716056）。二是清退有关人员，并接受公司、当地计生管理部门和市建设局的处罚。知情不报者，将按有关规定严肃处理。

七、此合同自签订之日起生效。

此合同一式三份，市建筑市场流动人口计划生育领导小组办公室、施工企业、项目经理部各一份。

附件：《项目部流动人员计划生育情况登记表》

甲方：（施工企业公章）

（法人代表签名）

乙方：（项目经理签名）

11.水利建筑工地消防问题不容忽视 篇十一

去年冬季岁修，某灌区大型渡槽建设工地，因民工乱拉照明线路，工地承包者所购的材料为回收的废旧处理品，工作时超负荷使用，结果造成火灾，虽没有人员伤亡，但整个工地被烧成一片废墟，损失惨重；1996年冬天，某水利工地，因天气寒冷，民工夜里在工棚内用明火取暖，不慎引发火灾，造成一死五伤的悲惨事故，直接损失数万元；某县有处偏远的水利基建工地，民工们夜晚在工棚里加班赶制混凝土预制件，由于烧电焊而引发一场火灾，结果8人被烧伤，工地上大批建筑材料被化成了灰烬，造成直接损失近十万元。本人近来翻阅地方水利志书，也发现许多关于水利基建工地发生火灾的记载。

目前，随着国家加大水利基础设施建设的投入，随着节水改造工程建设的深入发展，水利工程建设将再度升温，因此，水利基建工地的消防问题也随之浮出水面，将应成为值得关注的热门话题。

为何水利基建工地容易发生火灾呢？通过对许多相关火灾案例的分析，概括起来，大致有如下几个主要原因：

●层层转包往往就将消防问题给转承包的无影无踪。目前，大型水利基建工程的建设大都采取招标、投标制，而工程一旦中标后，中标单位在对工程实施建设时，因为各种各样的原因，往往会采取工程转让或下级承包，本来合同中拟定的相关消防内容，也会在这转来转去、包来包去的过程中，给"消耗"掉了；再者由于经济利益的驱使，承包者轻易是不愿意在消防这个问题上作实质性的投入，纵然合同上有明文规定，但也仅是白纸黑字而已，离实际的消防要求，相差甚远。

●即使承包者依照有关规定实施了消防措施，但现在的施工人员大体以民工为主，这些临时从事施工建设的人，往往连最基本的消防知识都不知道，有的甚至连灭火器都没有见过。曾经在一个水利基建工地，不慎发生了火灾，一位民工竟傻乎乎的将灭火器像投掷炸弹那样，往正在熊熊燃烧的大火中一丢，结果可想而知。让民工临时培训，接受并掌握消防技能，承包者虽然应该这样做，但实际操作时，几乎都没有具体的落实。

●缺乏必备的消防设施，水利基建工地一般都有极强的临时性，特别是在一些荒僻的地方，不但没有消防设施，连最起码的消防水源有时都难已保证，一旦发生火灾，抢救往往是束手无策，坐以待毙。

●水利基建工地虽然有监督机制，但关注的重心在工程质量和工程安全，而消防安全在一些人心中还缺乏应有的地位，所以在水利基建工地上，消防管理一般都缺乏严肃性，有的工地甚至没有主管消防的主要负责人。

●水利基建工地材料堆放的随意性和不合理性，管理不到位，往往是工地造成火灾的直接原因之一。有个水利工地堆放着大量拦水坝使用的草袋，一位民工夜晚从施工现场回来，不注意将一个烟头随手丢入其中，一场大火就这样酿成了。

针对以上的种种原因，解决问题的办法有许多，对水利基建工地而言，主要应做好以下几个方面的工作：

●在签订承包合同时，将消防安全作为合同的内容载入，凸现消防问题，确定消防项目负责制，在工程转包时，应该明确消防责任。

●对民工进行消防基本技能教育，对于缺乏消防知识的民工，特别是电焊操作人员，更应该将消防问题当作主要技术来考虑。

●在进行工程预算时，应该消防费用单独列项，保证消防经费到位，保证消防器械和消防设施的落实，并且对民工进行必要的培训和演练，要求民工会使用消防器械。

●工地上应有明显的消防标志，竖立工地消防标语，制定有关施工工地的消防条例，经常对民工进行消防的宣传教育，对工地的实际情况，明确动用明火的相关规定。

12.建筑工地消防安全现状及对策 篇十二

1 建筑工地消防安全现状

1.1 使用、储存可燃物和易燃、可燃材料多, 火灾蔓延速度快

建筑工地工棚、仓库、食堂、宿舍等临时建筑结构简易, 大多数采用竹子、木材、油毡等可燃材料, 同时施工的脚手架、安全防护物也常用可燃材料制成, 并且施工现场大量存放和使用油漆、木材、油毡、塑料制品及装饰、装修材料等可燃易燃物品, 一旦接触明火等火源, 势必造成火灾迅速蔓延。

1.2 工人宿舍管理混乱, 火灾隐患大

工人宿舍大多是搭建的简易临时用房, 耐火等级低, 宿舍内人员密集, 衣物、被子等可燃物多, 而施工单位未实行严格的管理措施, 吸烟、乱扔烟头、宿舍内乱拉电线、用电炉子做饭、使用大功率取暖设备和室内无人而长时间进行手机电池充电、电瓶车充电等行为, 存在很大的火灾危险性。

1.3 建筑施工现场消防安全条件较差

一些建筑工地随意堆放建筑材料, 堵塞了消防车道, 在已建成的建筑物外侧采用的脚手架和安全防护物未及时拆除, 占用了建筑物之间的防火间距;更有甚者, 未划分明火作业区, 不采取相应保护措施, 擅自在易燃、可燃材料堆放场地以及危险物品库房等区域实施明火作业, 导致火灾发生的机率增大。

1.4 消防安全意识谈薄

部分施工单位负责人的消防安全意识淡薄, 消防安全素质较差, 不履行自身消防安全职责;部分施工负责人舍不得投入资金购置必备的消防器材;施工人员流动性大, 未经过严格的管理和消防安全知识培训, 不了解、不掌握基本的消防知识, 自防自救能力较差。

1.5 消防设施不足

很多建筑工地都远离天然水源, 基本上都未设计临时消防用水, 在工地上除了配有少量的灭火器材外, 没有任何消防设施;在一些中、小型工地, 甚至连消防器材都没有, 易燃、可燃材料及杂物随处堆放一旦发生火灾, 极易造成严重后果。

2 建筑工地易引发火灾的主要原因

2.1 电气线路过负荷、短路和接触电阻过大引起可燃、易燃材料起火

主要是施工人员随意乱拉临时用电线路, 电器开关和配电箱电阻过大, 电气线路线径与用电负荷不匹配, 用铜丝、铁丝代替保险丝, 电线接头处理不当而引发火灾。

2.2 电焊违章操作引发火灾

在建筑工地, 许多地方都需要电焊作业, 由于有的电工没有专门培训, 有的虽然经过培训, 但施工中缺乏严格管理, 违章作业现象比较普遍, 加之建筑工地平面管理混乱, 各种可燃物品满地都是, 遇到灼热电焊熔渣极易引起火灾。

2.3 火种管理不严引发火灾

工地上吸烟的工人相当普遍, 这些人的防火意识大多不强, 有的在危险气体场所吸烟, 而且燃着的烟蒂到处乱仍, 极易引起火灾事故。另外, 工地职工宿舍对蚊香、蜡烛等火种管理不善, 也是引起工地火灾的原因之一。

2.4 生活用火不慎引发火灾

食堂做饭时, 炉火从烟囱飞出落在可燃棚罩上引发火灾;做饭后炉火未处理好引发火灾;炉火烟囱长期烘烤可燃材料发生火灾。冬季工棚采暖, 火炉铁皮烟囱烤燃附近可燃材料发生火灾。

2.5 照明用电混乱引发火灾

施工现场尤其是夜间作业用电照明大多是临时性, 电线布置分散, 因此电源线敷设不规范, 随意性较大, 照明灯具的固定也不稳定, 离易燃可燃物较近, 极易引起火灾事故。

3 做好建筑工地消防安全工作的措施

3.1 加大对建筑工地的监管力度

消防部门要严格按照《消防法》及相关规定, 进一步完善建设工程消防监督工作制度, 依法落实建设单位、施工单位主体责任。各级消防部门、公安派出所及建设部门, 应加大监督力度。对建筑工地要定期开展安全检查, 发现火灾隐患及违法行为, 要安装相关法律法规严肃处理。

3.2 认真落实消防安全责任制

建设单位、施工单位要明确职责划分, 签订安全责任合同, 建立消防安全组织机构, 有专人负责施工现场的消防安全工作;各分包单位向总承包单位负责, 服从总承包单位对施工现场的消防安全管理, 逐级落实好责任制。

3.3 加强对施工现场的可燃物及建筑材料的管理

可燃物与明火点要保持一定的分隔距离, 水泥、钢筋等建筑材料不准堆放在消防通道上;施工现场要按规定设置消防水源等临时消防给水系统, 配备必要的消防设施和灭火器材。

3.4 加强施工现场的用火管理

严格落实动火审批制度, 动火应设置在相对固定的安全区域, 焊接作业时要派监护人, 并落实相应的消防安全措施, 严禁在具有火灾爆炸危险的场所动用明火, 动火完毕后应及时清理现场, 确保没有问题后方可撤离。

3.5 加强施工现场的用电管理

施工单位要确定经过消防安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备, 经常检查电气线路、电气设备的运行情况, 重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象, 电气设备周围是否有可燃物, 尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。

3.6 加强消防安全教育及岗前培训

建设、施工单位要加强对施工人员、特殊岗位人员的消防安全教育及岗前培训, 培训有关消防法规、消防安全制度, 本岗位的火灾危险性和防火措施, 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法, 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能等;要制定灭火和应急疏散预案, 经常组织灭火和应急疏散演练, 切实提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

3.7 加强社会消防宣传教育