工程事故监理报告

工程事故监理报告（9篇）

1.工程事故监理报告 篇一

2005年7月, 广州某区施工工地发生基坑坍塌事故, 造成3人死亡、8人受伤, 直接经济损失487.67万元, 间接经济损失1亿元左右。广州市政府成立了事故调查组, 2005年9月, 相关行政执法部门对参与该工程建设的有关单位和个人进行了行政处罚, 其中对广东某建设监理有限公司给予罚款9万元的行政处罚, 受到行政处罚的单位和个人未提出行政复议或提起行政诉讼。

一审:该项目的业主某房地产开发有限公司对死伤者进行了先行赔付, 赔付金额为137.78万元。2005年12月, 业主向广州市中级人民法院提起诉讼, 要求与该事故有关的8个单位共同偿付原告代付的赔偿款118万元。一审法院经审理于2006年12月作出一审判决:各责任人承担责任的比例分别为:业主承担35%, 运输公司承担承担30%, 基坑设计单位、建安公司各承担10%, 机施公司、监理公司各承担7.5%。基坑监测单位、物业公司、居委会不承担责任。

二审:业主、运输公司、机施公司、监理公司、基坑设计单位、建安公司不服一审判决上诉于广东省高级人民法院。二审法院经审理作出二审判决如下:业主承担35%, 运输公司承担32.5%, 基坑设计单位承担10%, 基坑监测单位、监理公司各承担7.5%;机施公司、建安公司各承担3.75%。

再审:基坑监测单位、监理公司不服二审判决向广东高院申请再审, 广东高院经再审后于2009年11月作出再审判决:维持广东高院的二审判决。

监理公司对广东省高级人民法院的再审判决仍不服, 于2010年9月向最高人民法院再次提出再审申请。

再审请求和事实:

请求最高人民法院对2005年7月广州某区施工工地发生的基坑坍塌事故造成的损害赔偿代垫款纠纷一案调卷再审, 改正一审、二审、再审判决错误, 依法判决监理公司不承担或减轻承担该事故的损害赔偿责任。

申请人广东某建设监理有限公司不是该区基坑工程的监理单位, 该基坑工程坍塌事故与申请人无关, 一审、二审判决申请人对该事故承担7.5%的损害赔偿责任的基本事实缺乏证据证明, 依法应予以撤销, 改判申请人不承担或减轻承担该事故的损害赔偿责任。

一、再审判决关于“基坑工程和基坑土石方工程并未明确列入监理合同范围”认定与事实不符, 基坑工程和基坑土石方工程不属于监理合同范围是非常明确的。

(一) 2004年3月, 业主与监理公司签订的《建设工程委托监理合同》明确约定, 基坑工程不是监理合同的监理范围。

《建设工程委托监理合同》第一部分第一条“工程规模”约定“建筑总面积约14万平方米。其中, 主楼的基础、地下室4层、地面以上共39层。北副楼、地上六层、地下二层/一栋。”显然, 该合同没有包括基坑工程。此处的“基础”与“基坑”是两个完全不同的概念, “基础”是指将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分, “基坑”是指为建筑基础或地下室的施工而开挖的地面以下空间, “支护工程”是指为保证建设基坑的安全, 并为相邻建筑物和地下设施提供可靠保护而对基坑土 (岩) 体采取支挡、加固和保护的措施, 控制基坑变形, 保持基坑稳定性, 显然, 基坑工程不是《建设工程委托监理合同》监理范围。

(二) 2005年6月, 业主起草并发出的该工程的《工程监理招标文件》及2005年6月广州建设工程交易中心发出的《监理中标通知书》 (明确申请人为中标单位) , 均明确基坑工程不属于申请人监理合同范围。

《工程监理招标文件》明确, 投标人对招标文件中《监理大纲》只许承诺, 不许修改。《监理大纲》第一条明确监理的范围是:主体结构、砌体、室内装修、外墙、门窗、电气、防雷、给排水、消防系统及相关的管线预埋、设备安装等工程。《监理大纲》第八条主要施工工艺控制有:结构工程施工监控要点、建筑砌体施工监控要点、电气系统施工监控要点、给排水与消防系统工程施工监控要点, 没有基坑工程施工监控要点。这些要求非常明确基坑工程不属于申请人监理合同范围。

2005年6月广州建设工程交易中心发出的《监理中标通知书》明确申请人为中标单位, 申请人完全接受了招标文件中《监理大纲》的内容, 明确基坑工程不属于申请人监理合同范围。

二、再审判决关于“监理公司于2004年5月进场履行监理职责时, 机施公司正进行该区基坑工程的施工, 而此时负责该区主体工程施工的公司尚未进场施工, 监理公司此时的监理对象只有基坑施工单位”的认定与事实严重不符, 存在明显错误。

(一) 申请人2004年5月进场履行监理职责的时间正是按照当时的设计要求, 基坑工程已完工, 主体施工单位准备进行地下室与主体工程施工之时, 申请人进场是按监理合同约定对主体工程进行监理, 而不是要对基坑工程进行监理。

2004年6月, 由于业主要求将该工程的地下四层变更为地下五层, 基坑设计也相应进行了变更 (基坑设计深度由原来的-17米变更为-19.6米) , 基坑工程的施工单位一直施工至2005年7月基坑工程完工。因此, 申请人2004年5月进场履行监理职责, 是要履行对地下室与主体工程施工的监理职责, 而不是要对基坑工程进行监理。

(二) 申请人2004年5月进场履行监理职责时, 该工程施工单位已经进场, 申请人的监理对象是主体工程施工单位广东某集团建设有限公司。

2004年5月, 申请人进场时, 该工程A区、B区主体施工单位是广东某集团建设有限公司 (以下简称“建设公司”) , 2004年5月10日至12月, 申请人与业主、建设公司召开例会及专题会议达15次之多, 并有申请人与建设公司收发文签收单。2004年11月26日, 申请人、业主、建设公司、设计单位进行了设计图纸会审。

2004年12月初, 该工程的主体施工单位变更为某第六工程公司。2005年4月, 该工程的主体施工单位又变更为汕头某公司。此时, 申请人的监理对象分别为某第六工程公司和汕头某公司。

三、再审判决关于“原审结合监理公司的工程师毛某于2004年6月15日向基坑施工单位机施公司发出并抄送业主的《监理工程师通知单》, 认定监理公司已以自己的事实行为履行对B区基坑工程的监理职责, 业主也认为监理公司是对包括基坑工程在内的整个工程进行监理, 双方已构成事实的委托监理关系正确”的认定与事实严重不符, 缺乏法律依据。

(一) 2004年6月的《监理工程师通知单》是申请人监理工程师出于社会责任感发出的, 不是申请人的监理合同范围内的义务, 更不能仅以此证明申请人与业主之间就基坑工程存在事实的委托监理关系。

2004年3月, 申请人与业主公司签订《委托监理合同》, 2004年5月进场。按照原设计要求, 基坑工程已完工, 开始逐渐移交“工作面”给主体施工单位建设公司。2004年6月, 由于B区基坑在当时还没有完全竣工, 尚存在一些安全隐患, 主体工程施工人员在底部工作可能出现安全问题, 此时, 监理工程师发出一份“001号《监理工程师通知单》”给基坑施工单位, 是监理工程师出于社会责任感发出的, 不是申请人的监理合同范围内的义务, 而且这一份也是唯一的一份, 仅凭一份监理合同义务以外的《监理工程师通知单》, 来证明申请人与业主之间就基坑工程存在事实的委托监理关系是完全荒谬和错误的。

(二) 从申请人参与该项目的时间来看, 申请人与业主之间就基坑工程不可能存在事实的委托监理关系, 也不符合监理工作的基本形式。

该项目的基坑工程于2002年开工, 到2004年5月申请人进场前, 已于2004年4月基本完工, 申请人与业主之间就基坑工程存在事实的委托监理关系不具备基本的客观时间条件。

机施公司施工的基坑工程从2002年开工, 至2004年4月大部分已按照要求开挖至-16米, 东边和南北边的支护桩也已按要求开挖至地下-20米, 所以, 此时业主不可能将已经完成的工程委托申请人进行监理。

(三) 申请人与业主就基坑工程既没有书面的委托监理合同, 也不具备事实委托监理关系的基本特征, 申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

1.申请人的行为不具备事实的委托监理关系的基本特征

(1) 申请人就基坑工程从来未主持召开工地例会, 没有参加过有关基坑工程的图纸会审, 也没有与业主、基坑工程的设计单位、施工单位、检测单位有任何业务往来, 说明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

(2) 基坑工程施工单位机施公司从未参加申请人主持的各种工地会议, 也未参加由广州地区建设工程质量安全监督站主持的质检交底会议, 说明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

(3) 2005年7月, 业主、机施公司、工程队三方签字确认了基坑支护及土石方挖运工程已完工的《确认书》。申请人没有参与, 说明申请人与业主之间根本不存在事实的委托监理关系。

(4) 根据权利与义务对等的原则, 申请人与业主之间就基坑工程是否存在事实的委托监理关系, 还要看申请人是否已经收取了基坑工程的监理费, 而本案的事实是申请人除了收取主体工程的监理费以外, 没有收取基坑工程的任何监理费, 这充分证明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

2.业主的行为也不具备事实的委托监理关系的基本特征

(1) 《建筑法》第三十三条规定:“实施建筑工程监理前, 建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, 书面通知被监理的建筑施工企业。”本案的证据充分证明, 业主没有履行这一法定义务。因此, 再审判决以事故发生后业主为推托责任认为“监理公司是对包括基坑工程在内的整个工程进行监理”来认定申请人与业主之间存在事实的委托监理关系, 是毫无事实根据的。

(2) 2004年6月, 业主要求设计单位对基坑工程进行相应设计变更, 业主直接将该设计变更图纸交给施工单位继续基坑开挖施工。而没有将此设计变更告知申请人, 在整个变更过程中, 申请人和所有相关单位均在工程指挥部一起办公, 在这种情况下, 业主不将如此重要的设计变更通知申请人, 充分说明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

(3) 业主未就基坑工程向申请人支付过任何费用。

委托监理合同是有偿合同, 申请人提供监理服务, 业主应支付监理费用, 而本案中业主未就基坑工程向申请人支付过任何费用, 充分说明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

(4) 《通报》第一条、《调查报告书》第十三条非常明确:基坑工程, 业主未及时委托工程监理单位进行监理, 2005年6月, 广州地区建设工程质量安全监督站发出的《抽查情况通知书》 (监督号:2004-211) 明确确认:“基坑施工处于无监理状态”, 这些充分证明申请人与业主之间就基坑工程根本不存在事实的委托监理关系。

2.整改报告-工程监理 篇二

东营市建筑执法大队：

在市建筑执法大队组织的对监理行业专项检查中，于3月19日上午对我公司的金基·林语12#-13#、15#-17#住宅楼监理部进行了检查，针对检查中存在的问题，我公司立即组织相关人员召开了会议，把问题进行逐项整改，现将整改情况汇报如下：

存在问题：

1、总监未在现场履行职责；

2、未提供商务标书及监理人员证件。

整改情况：

1、总监因外出学习未到现场，现已到现场；

2、商务标书及监理人员证件已带到现场。

胜利油田中睿建设监理有限责任公司

3.监理工程质量评估报告 篇三

广东建浩工程项目管理有限公司

年 月 日

一、工程概况

本工程为创凯科技园-1#研发楼，工程位于安徽省寿县炎刘镇新桥产业园创凯科 技园内，建筑规模6934.18㎡。

建筑层数：三层

建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构

1、基础混凝土结构：

基础为钢筋混凝土框架结构，基础垫层为100mm厚素C10混凝土，承台、地梁圈的混凝土强度皆为C30。填充墙：±0.000以下采用MU10.0烧结普通砖，砂浆：±0.000以下采用M7.5水泥砂浆。

2、主体混凝土结构：

主体结构为三层钢筋混凝土框架结构，梁板混凝土强度为C25，柱混凝土强度为C30。填充墙：±0.000以上采用MU5非承重混凝土空心砖砌筑，砂浆：±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆。

3、屋面工程

建筑屋面分部做防水卷材屋面，由找平层、卷材防水层及细部构造三个分项构成。

4、装饰装修工程

室外墙体饰面砖由甲方选定，施工单位进行饰面砖粘贴施工。通楼梯的门采用乙级防火门，共计7樘。所以窗户均为铝合金窗，采用福特蓝玻璃。内墙采用水泥砂浆毛面，腻子粉批白，乳胶漆饰面。

5、安装工程包括给排水、电气、电梯工程。

二、监理工作

1、监理工作依据

①、建设工程监理规范；

②、现行有关工程建设的法律、法规及工程建设标准强制性条文；

③、建筑工程施工质量验收统一标准及施工质量验收规范、质量检验评定标准等； ④、《建立委托合同》、《工程承包合同》；

⑤、工程设计文件（图纸、地质勘察成果资料）及工程联系单； ⑥、监理规划、监理细则。

2、施工阶段的监理工作

本项目监理部依照守法、诚信、公正、科学的原则进行监理，严格按照监理工作程序开展监理工作，及时协调施工过程中碰到的问题，以事前控制为主，事后控制为辅，对工程质量、工期、投资进行监理。

根据《建设工程委托监理合同》的权限和内容在确定监理工作目标，严格按照《建设工程监理规范》的要求，组织分工落实每个监理人员责任，建立全规章制度。对监理人员实行工作绩效与工资相结合，充分调动监理人员的工作积极性和主动性，掌握监理有关的技术要求，严把工程质量关。针对工程特点，工程现场环境情况、施工承包合同和施工单位有关情况，监理现场质量控制主要做好以下几个方面： 根据合同条款的约定以及监理规范的要求，对承包方施工前的相关报审资料进行审查，强调施工过程中的质量验收申报制度、隐蔽工程验收制度、工序交接检查制度、技术交底制度和材料检验制度并落实到位。加大监理力度，强化监理手段，采取旁站、巡视、平行检查手段，采取目测、实测、试验等检查方法。

采用现代化的信息技术，加强各方面的联系和沟通，即使手机各方信息，建立完整的工程档案资料。

注重薄弱环节的预控，以现场检查、召开监理例会、协调会，下发整改通知单等形式防止质量问题的产生。

认真把住质量鉴证和控制资料的检查关，坚持标准，做到不合格不签字，无依据不签字。

三、施工过程综述

该工程开工以来，在整个施工过程中，施工主要管理人员基本配备齐全，经核查资格符合要求；质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全管理体系已建立，基本能满足工程施工要求；施工机械设备数量和质量性能良好。工程所用材料进场后，均严格按照规定进行质量报验或见证取样复验。施工组织设计和相关施工方案的主要内容，在施工过程中大部分得到了落实，现场甲方代表、监理人员和施工人员都能认真的履行各自的职责，做到开工有申请、完工有报告，各方均严格执行工程强制性条文要求；对所发出的监理工程联系单基本都能给予回复，多数监理通知得到落实。在整个施工过程中无任何大的质量事故和安全事故发生，一般性质量通病在施工过程中已经得到认真的整改处理，达到了施工质量验收标准。

四、安全和功能性检测资料，经核查完整并符合要求

1、沉降观测：采用精密水准仪进行沉降测量，共计测量8次，最小沉降量为6mm，最大沉降量为9mm。

2、卫生间地面蓄水试验记录齐全，经过试水均无渗漏现象。

3、屋面下雨观察记录齐全，无渗漏现象。

4、建筑物垂直度、全高测量记录齐全，测量结果符合要求。

5、对给水管道进行了压力试验，对排水管道进行了通水试验、通球试验，均能满足规范要求。

6、对避雷接地、绝缘电阻测试，结果符合要求。

7、对外窗进行淋水试验，无渗水。

8、电梯运行检测，符合要求。

五、专项验收情况

建筑工程的防雷装置已验收合格；环保、消防、规划均已验收合格。

六、单位工程施工质量监理评估结论

根据我监理部对施工过现场施工情况的跟踪监理及施工过程形成的质量控制资料的核查，本工程各项检验批的质量验收的主控项目和一般项目都符合设计和施工质量验收规范规定，施工操作依据和质量检查记录完整。

经核查，本工程各分部质量均符合标准及设计要求，质量控制资料齐全，安全和功能性检查完整，观感质量一般。我监理方认为创凯科技园-1#研发楼工程施工质量符合验收规范以及工程质量强制性标准的要求。

广东建浩工程项目管理有限公司

4.工程监理竞聘报告 篇四

大家好!感谢公司能够给我这次展示自我的机会!对于中层干部实行公平、公正、公开地竞争上岗，这既是公司深化人事制度改革的重要举措，同时也加强了干部队伍的竞争意识。我一是坚决拥护，二是大力支持，三是积极参与。希望通过这次的竞聘，提高自己、锻炼自己。

一、个人简历及竞聘优势

我叫某某，某某年毕业于某某大学某某专业，本科学历，工程师，某某年进入市自来水公司参加工作，一直从事供水管道的勘测设计、施工及监理工作，先后在关闭自备井、市供水管网设计施工、一户一表改造、供水管网测漏等担任技术工作。由于长期在基层工作，在实践中积累了一定的工作经验，在工作中注意理论联系实际，学用一致，坚持认真、负责、务实的工作态度，不断提高了自己的业务能力，加强了自身的专业技术能力，并具备了一定的沟通、创新能力，获得了主管领导及合作部门的肯定。

二、工程监理的认识

工程监理的主要内容：控制工程建设的投资、工期、工程质量;进行安全管理、施工资料的管理;协调有关部门之间的工作关系。推行工程监理制度的目的：确保工程建设质量和安全，提高工程建设水平，减少不必要的经济损失。工程监理是一种有偿的工程技术服务，主要依据是法律、法规、技术标准、相关合同及文件;监理的准则是守法、诚信、公正和科学。

三、工作现状

工程监理作为一职能部门，随着其发挥的作用，重要性也越来越显著。我们公司早期因管理不善，遗留下一批有质量问题的工程，因资金短缺、难协调等原因没有对其进行有效整改，而近期由于施工部门过于注重经济利益，忽视工程的质量，进行“多快省”的施工(利润最多、速度最快、投入最省)，再加上监理力度的不足，因小失大，直接造成劣质工程的出现。甚至有相当一部分工程连质保期都没到，就出现问题。

当面对自来水的不停的漏失，当面对工程的重复整改，当面对周围用户的议论，不知有何感想?

如此恶性循环，直接给公司带来巨大的经济损失，严重影响了企业的形象。对于工程中反复出现同样的质量问题，不得不使我们对工程监理进行深度思考，如何进行有效的监督是当前我们所面临的主要问题。

四、工作目标及思路 如果我能够竞争上岗，我将在公司的直接领导下开展工作，合理安排工作进度，使工作能够顺利平稳的进行。确保员工有完成工作的意愿和能力，提供合适的工作环境，同时也能和同事一起在有组织的团队中工作。具体工作思路如下：

第一 根据工程监理工作的实际内容制定相应的工作流程图(附表1) 第二 坚决贯彻执行公司技术管理委员会制定的工程施工、验收标准

第三 定期召开工作会议，对工作中出现的管理、技术等实际问题进行交流和总结

第四 建议工程质量应于经济利益直接挂钩，根据工程质量验收的标准，把工程决算的费用同样分为不合格、合格、良好、优秀四等。

第五 建立实地回访及电话回访调查制度，通过用户所反馈来的信息，对工程质量及监理工作作出评定。

五、加强执行力

明确了企业发展计划，制定了详细的工作流程，这些还不能确保工作的顺利进行，关键在于人员的执行力，只有将三者进行有机的相互联系和结合，才能使企业创造出实质的价值，这也是企业长久生存和成功的必要条件。如何加强执行力，确保工程的质量，进行有效的.监督，谈以下三点看法：

1、了解工程监理，了解员工

要知道部门每天都在做什么，员工在做什么，工作进行的如何，，在实际工作中遇到了那些问题，是否已经找到了正确的解决办法等，这是一名执行型管理者必须进行的工作。如何才能了解真实的信息呢?

首先，应建立员工沟通渠道，而这种沟通必须要做到坦率、真诚、务实，虚浮的侃侃而谈是不能得到真实的信息的;

其次，要真实的了解员工，必须要多问，多听，根据具体的工作提出针对性的问题。

对员工所反映的信息要仔细的倾听，认真的思考;最后，在坚持公司经济利益的前提下，与合作部门进行真诚的沟通，相互理解信任，使工作能够顺利进行。

2、物质保障及专业认可

工程监理作为一项技术工作，具有一定的专业性。优秀的专业人员往往不一定就是杰出的管理人才，专业人员同样能够在公司起重要作用，为公司做出的重要贡献。这就要求我们需要为这些优秀的专业人员提供一条与管理职位平行的升迁渠道，使其和管理者同样享受物质上的奖励，并在专业上给予肯定，赋予其特殊的地位。只有这样才能充分调动员工的积极性、主动性和创造性，最大限度的发挥潜在能力，提高工作绩效。这是吸引并留住人才，提高员工综合素质的必要条件。

3、知人善用，用能执行的人

人才对于团队至关重要，由于人的性格各异，能力不一，加上实际工作中的情况千差万别，需要的执行的人也各不相同。这就需要管理者能够知人善用，把合适的人放在合适的岗位上。只有这样才能是工作更加高效、顺利的完成。

最后，我想说的是我是以平常心来参加这次竞聘的，无论竞聘结果如何，我还是我，如果失败，我将踏实一如既往地工作，为公司奉献微薄力量，同时不断完善自己，充实自己;如果竞聘成功，我将使工程监理的工作有特色，务真务实，使管理层能免除后顾之忧，真正起到预防为主的目的;给同事创造一个团结协作、和谐的工作环境，并用真情和爱心去善待我的同事，以自身的行动带动别人，让科室的每一人都有自己的位置，发挥自己的作用。

愿我们的公司明天会更好，真诚地希望每个人都心想事成，我们的企业蒸蒸日上!

谢谢!

竞聘人：某某

5.工程监理总结报告[范文] 篇五

工程

监理工作总结

月 至年月 日

监理单位（章）：

总监理工程师：

法定代表人：

日期：

江苏省建设厅监制

一、工程概况：

1、工程名称：苏州工业园区唯亭北区便利中心

2、工程地点：苏州工业园区唯亭镇

3、建设单位：苏州工业园区唯亭镇建设发展有限公司

4、设计单位：苏州市建筑设计研究院有限公司

5、施工单位：江苏省华新集团浦庄分公司

6、监理单位：苏州卓越建设项目管理有限公司

7、质量目标：合格

8、建筑面积：约8945m29、承包性质：双包

10、工期： 2004年5月18日~2005年4月20日

11、工程特点及结构类型：本工程为单体、桩基、三层框架结构，装饰工程含玻璃幕墙、吊顶、地面砖等装饰工程。

二、监理项目组织机构及人员配备

依据监理合同及本工程的规模及特点，我公司组织项目监理组于2004年5月17日进驻现场开展工作。项目总监由注册监理工程师姚华宝担任；周军玺、程大全等任土建专业工程监理师；张书源、高才旺任水电专业工程师。项目部所配备的人数及专业合理，能够满足该工程各施工阶段监理的需要。

三、监理经过：本项目监理部主要从以下几个方面实施监理：

（一）质量控制

项目监理部在质量控制方面主要抓了以下工作：

1、审查承建单位、分包单位及材料、设备供应商的资质等级、营业范围与其承揽的合同是否符合国家、省、市的有关规定。

2、审查施工单位的施工管理人员的资质及到位在岗情况；检查其质保体系是否健全及督促其正常运转。

3、重视图纸会审工作及设计变更管理。会审前认真看清图纸，尽量发现图纸中存在的问题，会审中与甲、乙、设计方就存在的问题进行研究、答疑，事后汇总、整理《图纸会审纪要》，同时签署意见。施工过程中对仍存在的问题及时与设计部门联系、办理设计变更，保证了施工的顺利进行。

4、严格遵守监理程序，着重事前控制，分析工程的特点，设置质量控制点。

每道分项工程施工前，要求施工方申报《施工方案》，监理认真审核同时提出监理意见，经批准后要求对施工操作人员进行技术交底。对施工工艺，施工技术难以掌握的分项工程，采取现场或专题例会的方式进行监理技术交底。

如针对框架结构梁板的支撑体系、尤其首层模板垂直支撑体系，考虑

到基土回填土不太密实，有可能造成沉降等情况，监理要求施工方事先编制详细的施工方案，经监理审查批准后要求严格按施工方案实施，监理也严格按施工方案进行检查、验收。

5、严格控制原材料质量。

对于进场的材料严格审查合格证，按专业标准进行验收，同时按规定进行见证取样试验，合格后才准许使用。不合格的材料不得使用；本工程原材料质量控制得很好。

6、对施工过程严格监控、工序结束后认真验收。

严格工序报验制度。工序施工过程中，监理采取巡视检查方式进行跟踪检查，控制过程质量，对发现的问题，及时提出，要求整改，对重要的工序，比如混凝土浇筑、基础回填土等，采取旁站监理；每道工序施工结束后，施工单位必须申报监理验收，验收不合格必须返工；验收合格，办理验收手续后，才能进行下道工序施工。

同时还对砼试块制作见证取样，确保了试块质量的真实性。

7、对各分部工程验收及竣工预验收严格把关。

在施工单位对各分部工程自验合格的基础上，监理人员对实体工程质量认真检查：对轴线、标高等认真复核、记录；对工程质保资料、技术资料等认真审查，确保验收通过。

对基础、主体分部工程，都由总监组织建设单位、设计单位、施工单位等共同进行验收。本工程的基础分部、主体分部等都一次性验收通过。

竣工预验收：在施工单位自行验收且合格的基础上，监理部组织建设单位、施工单位及施工项目部有关人员等对工程进行认真地预验收；对预验收中发现的遗留的问题，形成书面资料要求施工方及时整改，监理督促、检查，直至整改完毕，达到验收的标准。同时，帮助、指导施工单位对工程竣工资料进行整理、归档，保证了工程资料的完整性。

通过监理部踏实、认真的工作，确保了工程的质量。

（二）进度控制

开工前，认真审核总进度计划是否符合合同工期的要求。工程开工后，要求施工单位每月编制施工进度计划，经批准后按计划实施。同时在工地例会上检查落实实际施工进度是否符合总进度计划；虽经监理努力，但本工程因种种原因的影响，实际施工进度难以按施工承包合同的进度计划实施，工期拖延得较多，距施工合同工期的要求差距很大。

（三）投资控制

主要是在业主授权的范围内，严格控制按施工合同、设计图纸、设计变更等进行施工，按规范要求进行验收。对现场实际发生的工程增加量，如实地进行测量记录，报建设方审批。工程进度款的拨付由业主控制。

（四）充分发挥监理协调职能，实现工程目标。

项目监理工作，是在参建各方的配合下，政府部门和业主的支持下，在业主的授权范围内，充分运用监理职能，发挥组织、协调、监督、管理等方面作用，公正合理地处理好各方之间的矛盾、冲突等问题，使工程按计划、有节奏的顺利进行，提高工程投资者的综合效益。监理部主要做了以下工作：

1、做好业主、设计、监理、施工的垂直协调工作，使其指令畅通；

2、协调和提高各专业的搭接配合工作，有条不紊，紧密配合，保证施工顺利进行。

3、协助业主处理好与施工单位、设计单位以及其单位之间的关系，并协助业主处理有关纠纷。

4、建立工地例会制度，通过会议协调各方工作，调解矛盾，形成统一。

三、监理合同履行情况说明及评价

按《监理合同》，监理范围和监理工作内容为：施工阶段的工程质量、进度、投资控制，合同及信息管理、参建各方的协调等，合同履行情况说明如下：

1、工程质量：本项目竣工验收通过，工程质量合格，达到了施工合同的质量目标。

2、工程进度：本工程因受多种因素的影响，工期拖延得较多，距施工合同工期的要求差距较大，虽经监理努力，但仍未能按合同工期的要求按时竣工。合同工期目标没有实现。

3、投资控制：控制在合同价款加工程变更增加的费用范围内。

通过项目监理部认真、踏实的工作，较好地完成了各项监理工作内容，基本实现了监理目标，特别是在质量控制方面，较好地履行了监理合同。

四、监理费用情况说明

本项目的监理费用按监理合同尚没有付清。

五、监理资料、物品及其他

1、监理归档资料：已按工业园区资料归档的要求整理，交建设方归档。

2、借用的办公桌、椅及其他物品等已归还。

在竣工验收后，监理人员于2005年5月15日退出现场。对仍需要协助处理的问题，监理将积极配合。

苏州卓越建设项目管理有限公司

第八项目监理部

6.工程监理实习报告 篇六

一实习报告

1．目的，工程监理实习报告。

(1).通过学习，对—般工业与民用建筑施工前的准备工作、整个施工过程和实际中三方的处理关系有较清晰的了解。

(2).理论联系实际，巩固和深入理解已学的理论知识(如测量、建筑材料、建筑制图、建筑结构、建筑施工等)，并为后续课程的学习积累感性知识。

(3).通过亲身参加施工实践，培养分析问题和解决问题的独立工作能力，为将来参加工作打下基础。

(4).通过工作和劳动，了解房屋施工的基本生产工艺过程(桩基础工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、装饰工程等)中的生产技术技术规范和监理细则。

(5).了解目前我国施工技术与施工组织管理与监理的实际水平，更加深入的融入到即将投身的行业。

2．任务

(1).培养自己尊重生产实践，注重调查研究，勤于总结，能够抓住重点，分析问题，全面的辨证的看问题的思想方法。通过对已建和在建的建筑工程的参观、考察、及参加施工和实践管理中的实践环节，了解设计意图、设计方案、施工技术、施工组织及管理技术，学习他人的生产实践经验，并分析存在的问题，为今后解决工程实际问题打下基础，实习报告《工程监理实习报告》。

(2).在实习中培养自己理论联系实际、解决实际问题的能力，提倡运用所学的基础理论与专业知识，敢于提出问题，纠正或填补自己所学知识的缺陷。

(3).尊重施工人员的劳动，树立谦虚谨慎的工作态度，和多看、多听、多问、多记、多总结的“五多”学习方法。

(4).培养不怕吃苦的精神和踏实的工作态度，拥有这种能力是自己将来在社会上立足的基础。

二实习内容

在实习期间，我接触了大量的专业知识，并作了许多实习记录，对一些新的施工工艺进行了了解。在对基本的施工工艺有所了解后，必须了解施工质量的规范，怎样的水平才算合格，哪些情况是不合格的，都要熟记。

（1）.图纸学习

来实习的第一件事情就是学会看图纸，看不懂图纸就不能在整体上对整个工程进行了解，熟悉图纸达到胸有成竹的程度，否则会给下步工作带来很大的困难。从来没接触过这样的图纸，对我也上一个挑战。花了将近一个星期才算把图纸给看了大概，在看图的过程中得到了几为工程师以及总监的大量帮助，使我能明白了许多图纸上的问题。

①看图纸方法

平面图就可按以下其顺序识读：

首先是图名、比例、图例符号 → 纵横定位轴线及其编号 → 各种房间的布置和分隔，墙、柱断面形状和大小 → 门、窗布置及其型号 → 楼梯梯段的走向 → 台阶、花坛、阳台、雨篷等的位置，盥洗间、厕所、厨房等固定设施的布置及雨水管、明沟等的布置 →平面图的轴线尺寸，各建筑构配件的大小尺寸、规格型号和定位尺寸及楼地面的标高、某些坡度及其散水方向 → 剖面图的剖切位置线和投射方向及其编号，表示房屋朝向的指北针(这些仅在底层平面图中表示)→ 详图索引符号 →施工说明等；

②.看图纸注意事项

在看图的过程中我发现自己还要注意一些事项，有不明白的位置一定要对照结构图和建筑图好好的核对，发现问题立即解决；图上的每点信息都是很重要的内容，千万不要马虎错过；要勤于看图，对于我来说最好的方法就是一边上施工现场一边回来仔细看图，这样就很生动形象的了解图纸；

（2）.钢筋工程

7.工程竣工监理质量评估报告 篇七

粗格栅和调节池竣工质量评估报告

建设单位：长武县污水处理厂

设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

承包单位：陕西五环建设工程有限公司

监理单位 ：西安大唐建筑工程监理咨询有限公司 总监理工程师：

公司技术负责人:

日 期： 2017年 11月

日

长武县污水处理厂二期粗格栅和调节池工程泵房

工程竣工监理质量评估报告

一、工程概况

长武县污水处理厂二期粗格栅和调节池工程泵房采用框架结构池钢筋混凝土结构。设计使用年限50年、耐火等级二级、火灾危险性戊类.抗震投防烈度为6度，总建筑面积为578㎡，水池地上4，8米，地下2米。

基础部位垫层砼强度为C15，柱、梁、底板、顶板、池体砼强度为C30,2米宽膨胀加强带C35、设备基础其他构件砼强度C25.填充墙材料：地面以上填充墙采用Mb7.5水泥砂浆加气混凝土砌块、地面以下用钢筋混凝土,钢筋采用HPB300Ⅰ级钢,fy=270Mpa;HRB400Ⅲ级钢,fy=370Mpa。

粗格栅和调节池主体于2017年5月25日正式开工；至2017年9月15日封顶。

本工程由中国市政工程西北设计研究院有限公司设计，长武县质量安全监督站监督，陕西五环建设工程有限公司总承包。

二、评估依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《建筑工程质量管理条例》

3、《中华人民共和国合同法》

4、《工程建设监理规范》

5、《陕西省建筑节能管理办法》

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

8、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－2002）

9、《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）

10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

11、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002/11/21）

13、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

三、质量控制

1、进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作，在熟悉图纸、有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上，及时编制本工程的《监理规划》和《监理实施细则》，同时对施工单位的《施工组织设计》和各《专项施工方案》进行了认真审核，主动协调工程建设各方主体间的关系，保证了工程施工的正常进行。

2、原材料的控制：对进场的钢筋、水泥、商品砼、砂、碎石等认真审核相关资料查看其是否齐全、与投标书是否相符；并对钢筋、水泥、钢筋焊接接头、砂浆试块、商品砼试块等及时按规范要求见证取样、送检复试；装饰装修原材料的品牌、规格、型号按标书或业主要求验收；对消防、水电、弱电等原材料按规范及业主指定品牌验收；铝合金门窗按业主指定规格、品牌验收；不合格材料禁止进场使用，把好使用材料的质量关。

3、施工过程控制：我监理部对照各施工单位的施工组织设计及各专项施工方案，严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制。

（1）桩基工程：桩基工程于20017年5月25日开工。桩基施工采用钻孔夯扩桩（DDC孔内强夯法）；机械成孔，桩长9米，桩径400毫米，桩距950毫米，3：7灰土回填，经强夯扩后桩径550毫米，压实系数不小于0.97。夯扩桩完工破桩头500毫米，3：7灰土回填压实系数不小于0.95。施工前，对建设单位提供的轴线基准点、高程测量控制点，进行了复核签认，并在施工现场布置测量控制网。施工过程中按要求进行了原材料试验、配合比试验、桩位放线等，监理部采用现场巡视、平行检验、旁站等工作方法，发现问题及时处理。现场对每根桩长、垂直度等进行测量，严格控制，保证施工质量。

经过检测单位的检测：该工程 桩基施工结果 满足设计要求。（2）主体结构工程：

①模板 ：经检查验收底板、壁板、顶板具有足够的强度、刚度、撑拉杆件固定牢固稳定； 模板接缝不大于1.5 mm。模板上每处粘浆和漏涂隔离剂累计面积不大于1000 cm2 符合要求。

②钢筋：钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定，钢筋表面洁净、无损伤，油污、老锈。钢筋的规格，加工形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由合格上岗证焊工操作，纵向电渣压力焊、横向闪焊接光焊焊头性能试验合格。钢筋绑扎、弯钩形状和朝向、接头部位和搭接长度符合规定。箍筋数量符合设计要求，弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。

③混凝土：混凝土浇筑前对商品混凝土配合比单进行审核，点层混凝土强度C15、设备基础、框架梁、柱、板为C20普通混凝土。池体C30水工混凝土。抗渗等级S6，抗冻等级F150.符合设计要求后方同意施工单位浇筑，混凝土浇筑实行全过程监理旁站监理，并对混凝土坍落度进行抽测，对混凝土试块制作进行见证；保证项目符合要求。④ 泵房加气块填充墙 ： 砌体砂浆密实饱满，抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%，灰缝横平竖直，砌筑方式正确。保证项目符合要求。经验收未发现3皮同缝，留槎做法符合施工规范，拉结筋长度及数量基本符合设计及规范规定，留置构造柱位置基本正确。基本项目符合要求。（3）、装饰工程：

泵房及池顶通道地面防滑地板砖平整度，泵房粉刷墙面平整度、垂直度，外墙防腐防渗处理，泵房内墙乳胶漆。内池涂结晶渗透型水泥基防水涂料。符合设计及施工规范要求。（4）屋面工程：认真对SBS防水卷材、挤塑式聚苯乙烯保温板等原材料验收，并经见证取样复试合格后方同意进场；严格把握工序施工的质量，防水工序施工时要求在天气晴好且通风良好的情况下开展施工，注意基层保持干燥并做好清理工作，卷材搭接宽度等；屋面 经蓄水试验，满足使用要求。

（5）安装工程：要求安装工程与土建、装饰施工同步穿插进行。对电线电缆进行复检合格、灯具、排水管等原材料严格验收，检验合格后方可使用。对现场相关试验（如：电气安装工程接地电阻测试、导线绝缘测试、给水管强度施工、排水管通水试验、屋面卫生间蓄水试验等）进行见证；严格按设计和施工规范要求对预埋套管进行复核，对施工现场管线、设备进行检查、检测、试验，并对隐蔽部分进行隐蔽工程验收，工程质量符合要求。

4、施工过程中现场一旦发现问题，监理方及时与施工方进行沟通，通过发口头指令、监理工程师通知单、停工通知单等方式及时处理，保证工程的施工质量达到设计及规范要求

5、质量保证资料核查 土建资料:（1）、钢筋出厂合格证 13份，试验报告 3 份；（2）、钢筋接头焊接试验报告共 2 份；

（3）、砼试块报告共3 份，砂浆试块检测报告共2 份（4）、水泥出厂合格证、试验报2告份；（以上试块、试件报告均为合格）主体结构安装资料:（1）、水电专业:检验批3 份(其中,电气1份;给排水2 份;);材料报验:给排水2 份，电气 1份.避雷引下线与屋面防雷经现场测试与验收合格，符合设计与规范要

求。（2）设备安装

四、建筑节能工程：

1、门窗工程：门窗采用陕西天时铝业有限公司生产的隔热型铝合金，门、推拉窗玻璃厚度为5mm。我项目监理部严格验收原材料，合格后方可施用。门窗工程施工时，对窗的标高、窗框的垂直度、水平度、玻璃厚度，以及窗框与墙体连结的节点进行检查。安装后检查窗扇开启是否灵活。打胶是否符合要求，基本保证了窗安装的质量。

2、外墙保温工程：本工程外墙保温材料采用西安天宇保温材料厂生产的ePS聚苯保温板（50MM），我项目监理部认真审核验收原材料，并见证取样进行复试合格后保温材料厂方同意施工方使用。在外墙保温砂浆施工时，要求施工单位严格按照专项施工方案进行施工，钢丝网固定是否牢固，对发现不符合验收规范的施工工序，要求施工单位返工处理。

五、安全生产、文明施工监督管理

我项目监理部根据本工程的特点、相关安全验收规范的要求在开工前编制了《安全监理规划》，在关键工序施工前有针对性的编制了《安全监理实施细则》，并在工程监理过程中贯彻实施；对施工单位上报的《施工组织设计》、《安全施工方案》中，重点审查了安全生产、文明施工措施内容，并督促施工单位严格按批准的方案要求实施；在施工过程中我项目监理部建立了周、月安全检查制度，建立了施工机械进场报验制度，建立了安全监理台帐等；施工中重点对外架搭设、井架安装使用、承重支模架搭设、特殊工种操作人员上岗证、施工临时用电等作重点检查验收，对进场钢管、扣件进行见证取样复试合格后方同意施工方使用，发现安全隐患及时签发安全《监理通知》并督促施工单位及时整改，施工单位整改完成后进行严格复查，安全隐患消除后方同意施工方进行后序工程作业，使本工程施工过程中无安全事故发生，完成预定安全监理目标。

六、资料信息管理及技术资料

1、项目监理部严格抓好资料，要求施工方做到与现场同步。项目监理部共召开监理例会31次，形成监理例会纪要3份（含专题会2份）；向施工单位发出各类通知共2份（其中质量通知单1份，安全通知单1份）。

地基验槽记录1份，基础、主体结构验收纪录2份。

2、分部资料汇总情况

序号 资料名称 份数 1 地基基础分部 1份 2 主体分部 1份 3 装饰装修分部 1份 4 屋面分部 1份 5 电气分部 1份 6 给排水分部 2份 7 建筑节能分部 1份 8 单位工程验收记录 5份

以上分部工程均为合格

七、评估结论

我监理部在竣工验收前长武县污水处理厂二期粗格栅和调节池工程施工现场及施工资料进行全面核对、检查，评定结果为：

1、施工方已按合同约定及设计图纸的内容完成了全部施工任务；

2、单位工程所含各分部工程质量全部合格；

3、质量保证资料齐全、完整；

4、相关安全和功能的检测资料完整；

5、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；

6、观感质量综合评定为一般；

综上所述对长武县污水处理厂二期粗格栅和调节池工程综合评定为合格。

西安大唐建设监理咨询有限公司

8.主体工程监理评估报告 篇八

宿迁隆城颐和小区二标段8#--11#楼 工程 工程质量评估报告

（主体部分）

建 设 单 位：设 计 单 位：承 包 单 位：监理单位(章)：

总监理工程师：

公司技术负责人:

日期：

江苏省建设厅监制

目录

一、工程概况

二、验收依据

三、验收内容

四、安装分项

五、沉降观测

六、验收结论

宿迁隆城颐和小区二标段8#--11#楼工程

主体分部工程质量评估报告

宿迁隆城颐和小区二标段8#--11#楼工程由江苏瑞成建设工程有限公司承建，于2013年7月15日开工，地基与基础分部工程于2013年8月18日通过验收。根据江苏瑞成建设工程有限公司对8#--11#工程主体分部工程质量自检和报验资料，我项目监理部依据《监理规划》以及施工过程中的监理记录、设计图纸及说明、工程变更，按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范规定，对主体分部工程质量进行了客观公正的评价，现报告如下：

一、工程概况：

该工程为框剪结构18+2，建筑面积为75140 m2。基础垫层为C15，±0.000以上一层至六层柱墙、梁板混凝土强度等级C40；六层以上柱墙混凝土强度等级C40，梁板混凝土强度等级C35；十六层以上柱墙、梁板混凝土强度为C35，±0.000以上为M5.0混合砂浆；砌筑采用砂加气混凝土砌块。

二、质量评估依据：1、2、3、设计图纸及说明、工程变更。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。《砼结构施工质量验收规范》（GB50204-20020）。4、5、6、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。

三、分项工程质量评定：

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》宿迁隆城颐和小区二标段8#--11#楼工程主体分部划分为2个子分部，5个分项工程，现分别介绍其质量评定结果：

1、主体结构砼子分部工程（3个分项：钢筋分项工程、模板分项工程、砼分项工程）。

（1）、钢筋分项工程：在此分项工程施工过程中，监理人员从源头抓起，对进场钢筋的牌号、直径、规格，必须要符合设计要求，必须要有出厂证明书，按规定现场见证取样进行复试，符合要求后方可允许用于工程（其中见证取样67个批次，均抽检复试合格）。在施工中，要求所有人员持证上岗，严格检查钢筋绑扎质量，对重点部位、关键工序进行严格控制，该分项工程经监理对432个检验批检查，验收合格。

（2）、模板工程：是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序，在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查，监理签署意见方可进行下道工序。

但由于施工中模板个别地方加固不牢靠，个别施工人员粗心大意，造成个别跑模、胀膜、漏浆及截面尺寸偏差等现象，经现场处理后，符合要求，分项工程经监理对432个检验批进行检查，验收合格。

（3）、砼分项工程：在砼浇筑过程中，按旁站监理计划进行跟班作业，旁站监理，砼均按实验室出具的配合比，由商砼供应厂家提供，砼浇筑过程严格监理，对砼的养护（尤其是高温和冬季天气）严格进行监督，确保砼工程质量，其中见证取样留置试块共456组（同条件228组，标养228组）砼强度检测合部合格，该分项共有432个检验批，验收合格。

2、主体结构填充墙分部工程有两个分项工程：加气砌块砌体和配筋砌体分项工程，配筋采用植筋的方式，植筋经检测符合要求，砌体采用沙加气砌块，进场砖材料合格证明文件齐全，砌筑砂浆按实验试出具的配合比报告，由电子称计量配料，砂浆按对比量经监理人员见证取样留置试块。砌筑过程严格按要求砌筑，砌体的垂直度，砂浆的饱满度、平整度基本符合要求，整个砌筑过程中符合施工质量验收规范要求，经监理对已完成的108个检验批的检查，验收合格。

四、水电预埋分项：

本工程水电预埋分项共分电气预埋管0批，接地装置0批，全部验收合格，各种材料证明文件齐全。

五、本工程共设沉降点 54处，共观测9次，累计最大沉降量8.11 mm，最小沉降量 7.22mm，无不均匀沉降现象。

六、主体分部工程评估意见：、1、资料核查：经核查质量控制资料齐全，符合规范要求，现场观感质量一般。

2、质量评估：工程中使用的材料合格证明文件齐全，经抽检复试合格，符合设计要求，承包单位资质符合要求，施工过程能按施工质量验收规范执行，监理部《监理规划》和“项目监理交底”进行监督和管理，根据监理工程师在监理过程中形成的监理作业文件资料，以事实文字记录和第一手数据为准，根据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001通过对主体分部五个分项工程进行检查评定，确认主体结构分部工程质量为合格，同意进行下道工序施工。

9.绿化工程监理评估报告 篇九

监 理 评 估 报 告

监理 有限公司

二○一一年一月

工程名称

监理评估报告

工程各参建单位： 建设单位： 投资单位： 设计单位： 监督单位： 检测机构： 监理单位： 施工单位：

一、工程基本情况

本工程位于成都平原之上，年平均降水量为976～1001.1毫米，气候温和，四季分明，属亚热带潮湿季风气候。工程为成都市内，起点桩号，终点桩号，全长km。做为交通主动脉，旨在实现与成都主城区的无缝对接和与周边区县的快速通达。紧围绕“世界田园城市示范线”这一主题，充分考虑公众的多种使用需求，将公众设施与健身设施配套的实用性、景观绿化的审美性、交通标志的视觉传达性融合于一体，全面提升成洛路道路空间的艺术设计，追求“骨架”与整体的平衡和谐，起到完善城市功能，提高城市品位的作用。

工程由四部分组成：绿化景观部分、硬质景观部分、挡土墙部分、水系恢复及支路硬化部分。

（一）绿化景观部分

绿化景观在施工过程中严格按照相关规范及当地的地理条件进行施工。整个绿化景观工程达到了防尘降音、四季有花有果、高低错落有致、水景一体及建有生态绿化景观健身走廊的绿化景观效果。

（二）、硬质景观部分

根据景观设计及结合现场实际情况在绿化带内设置有人行道、游步道、水景等景观。

(三)、挡土墙部分

砌筑挡土墙目的主要防止绿化造坡背坡面土方滑坡，起到稳定土方，美观及保护土坡后农田、房屋、管线等的作用。

（四）、水系恢复及支路硬化部分

主要是根据现场实际情况以管涵或明沟形式对原有水系进行改造和修复，以确保该道路沿线村民排洪和灌溉所需；同时也保证了沿线的绿化效果。为方便沿线村民，服务民生，对道路两侧支路（村道）顺接硬化。

二、工程施工情况

本工程为绿化改建工程，在整个绿化工程施工过程中，由于情况特殊，工期紧任务重，为了满足成洛路绿化工程紧紧围绕“世界田园城市示范线”这一主题，施工单位严格按照设计和国家有关工程建设标准、规范及当地地理条件进行操作施工，施工管理人员及特殊工种操作业人员均持证上岗。

三、工程质量评估内容

本工程在开工前对施工方案，机械设备，材料等对工程质量可能有影响的因素进行报验审核通过。所有进场的原材料及半成品经查验合格证明文件和外观检查合格后准予进场，监理在现场跟踪见证抽样检查各种原材料，砂浆及混凝土配合比，混凝土强度试压块，砼坍落度，其检查结果全部达到设计和规范要求。在施工监理的过程中，严格执行工序报验等程序，隐蔽验收程序等质量控制程序，模板安装固定，混凝土浇注，砌体砌筑等工序进行了认真预控，通过旁站巡视和平行等方式检查，凡是有不合符设计要求和违规操的地方，均及时提出要求作了整改不留隐患。发现有违规之处均作了整改，质量达到了要求。

在苗木栽植过程中监理严格把握质量关，对进场的所有苗木及植被进行检查和验收，经检查符合要求的苗木予栽植，对不合格的苗木及植被坚决不予栽植使用。对于坑穴及有助于苗木生长的药物严格要求，对于不符合要求的坚决不予苗木下坑栽植。对整个绿化工程施工过程中进行自始自终旁站监理，巡视和平行检查，对每道工序必须检验合格后方可进行下道工序施工，发现有违规及不符合要求的均作了整改。质量达到相关要求。

该工程于二O一0年十一月开工至二O一一年一月完工。根据以上检验情况，各部位功能均满足设计要求，资料齐全，该工程质量综合评定为合格。

总 监:

监理有限公司