商混购销合同(12篇)
1.商混购销合同 篇一
工程名称:供料单位:需料单位协议编号:
青 混 合 料 供 料 协 议
甲方:(买受方) 乙方:(出卖方) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规 本着公平公正诚实信用原则。结合本工程的实际情况,经双方协商特订立本协议,以便共同遵守。
一、产品的名称、技术标准、计量方法
1、产品名称为:
沥青混合料(由乙方提供)。
2、产品技术标准如下:
2.1本项目要求采用强制间歇式拌和机拌制沥青混合料,冷料仓与热料仓数量均不得少于5个,筛网尺寸为5×5mm、11×11mm、15×15mm、22×22mm、35×35mm,应配有二次除尘设备。计量系统应准确,施工前必须进行计量系统的标定,油石比和级配应符合设计要求。
2.2各种沥青混合料的性能指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-)要求。
2.3要求运料车的车厢底板涂薄层隔离层或防粘剂(一般采用洗衣粉溶液),运料车应采用帆布蓬覆盖严密,并且覆盖物四周应固定,防止其在车辆行驶过程中被风吹动。
2.4 施工前须进行生产配合比设计,施工期间每天应进行沥青混合料抽检试验。
3、计量方法:产品计量由双方利用乙方场地磅进行计量,甲方可指派材料员负责监磅、核实数量并签字验收认可,料到工地后由甲
方工地人员负责签收,结算数量以榜单数量为准。
二、产品种类、价格及数量
(1)沥青混合料AC-25 元/吨 (SBS改性沥青重交沥青) 总量吨
(2)沥青混合料AC-20 元/吨(SBS改性沥青重交沥青) 总量吨
(3)沥青混合料AC-16 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(4)沥青混合料AC-13 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(5)沥青混合料AC-10 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(6)沥青混合料AC-5 元/吨 (SBS改性沥青
总量吨
(7)沥青混合料SMA-13 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(8)沥青混合料SMA-10 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(9)沥青混合料ATB-30 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
(10)沥青混合料AM-25 元/吨(SBS改性沥青
总量吨
重交沥青) 重交沥青) 重交沥青)重交沥青) 重交沥青) 重交沥青) 重交沥青) 重交沥青)
(11)沥青混合料AM-20 元/吨(SBS改性沥青重交沥青) 总量吨
(12)彩色沥青混合料AC-10 元/吨
总量吨
运费 元/吨
以上各种沥青混合料总计吨,
预计金额(大写)元(小写) 元 此价格到 6月30日为止。
三、付款方式
按甲方付款金额发料。
四、工期要求
按甲方要求施工工期供料。
五、运输方式:
1、甲方委托甲方签订运输合同,乙方代收运输费。
2、甲方指定运输目的地,甲方配合做好运输协调工作。
六、双方责任:
1、乙方应及时调配各种原材料以保证沥青混合料的及时供应,在施工条件允许的情况下配合甲方施工,并根据甲方的要求按时、按质、按量提供沥青混合料并提供相关乙方提供的材料报告等资料。
2、在施工条件不允许情况下(下雨、下雪、气温低于15℃,晚间施工等),乙方有权向甲方提出暂缓供料建议,如甲方不接受乙方方的建议执意施工后造成的一切质量问题,由甲方负责,乙方不予承
担任何责任。
3、甲方在施工期间,如发现沥青混合料不符合质量要求或规格有差异时应停止用,及时书面通知乙方,协商解决。如甲方发现问题后未及时通知乙方,继续使用,造成的损失甲方自行承担。
4、甲方必须保证按本协议“第三条”规定的付款方式及时支付货款,否则乙方有权停止相关服务。
5、甲乙双方中任何一方,因不可抗力的.原因不能履行合同时应及时向对方书面通知不能履行或不能完全履行的理由,所造成的损失由双方协商解决。
6、未尽事宜由双方协商解决。
七、合同的解除
1、有下列情形之一的,甲乙双方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行;
(3)法律规定的其他情形。
2、合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
3、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
八、合同争议的解决方式:
1、本合同一经签订,双方不的随意变更,如需变更须双方同意。
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,如协商不
2.商混购销合同 篇二
关键词:商品混凝土,养护,二次抹压
1 概述
商品混凝土的推广使用, 大大提高了建筑质量, 促进了混凝土技术的发展, 但由此带来的混凝土早期开裂问题却闹得沸沸扬扬, 是近年建筑工程质量投诉的焦点, 也引起业内和社会的极大关注。造成混凝土裂缝的原因固然是复杂的、多方面的, 混凝土工程质量的保证, 对商品砼公司, 在于使用优质的原材料、合理的配合比、充分均匀的搅拌和及时准确的运输;对施工单位, 在于合理的施工组织和技术措施, 包括正确的浇注、振捣、抹面和养护方法等。商品砼公司与施工单位应增进交流、相互协作、紧密配合, 双方都严格执行国家标准和行业标准, 保证每一个环节不出问题, 这样才能建造出质量优良的混凝土工程。本文就对商品混凝土使用认识的不足及养护的不当是造成商品混凝土裂缝普遍存在的主要原因, 现就商品混凝土的养护问题谈谈我个人的一些看法。
2 目前商品混凝土养护的现状
商品混凝土裂缝是普遍存在, 而且难以解决的问题。因为传统观念阻碍了对混凝土水化硬化初期裂缝形成和发展过程的研究。目前大多数的施工单位都存在一种这样的思想, 即使用了搅拌站的商品混凝土, 则所有与混凝土有关的质量问题都由搅拌站来负责, 与己无关, 因此, 对商品混凝土的使用经常是既不按规范施工, 也不按规范进行养护。几乎没有施工单位按照规范要求对商品混凝土进行养护, 也不配备相关的人员、材料和设施, 这是造成目前商品混凝土开裂多、投诉多、争议多的主要因素, 也严重影响了工程质量。
在砼公司的日常生产控制中, 一般是根据混凝土的浇注方式分为普通砼和泵送砼。
2.1 普通砼:
在工地上直接卸料或由人力车、吊斗铺料浇注, 如垫层、基础、小型底板、孔桩、地梁、承台、路面、地坪、挡土墙、柱及预制件等结构, 坍落度在80-120mm之间, 初凝时间3-5h, 终凝时间7-9h。
2.2 泵送砼:
采用汽车泵 (天泵) 或固定泵 (地泵) 泵送到浇注面的混凝土, 可浇注任何结构部位。在12层以下建议选择坍落度140-160mm在12层以上选择坍落度160-200mm, 初凝时间一般在4-6h, 终凝时间一般在8-12h。特殊情况如气温偏低、二次添加外加剂掺量过大或工地自行大量加水 (此种情况须严厉禁止) 等, 终凝时间可达16-18h, 甚至更长。
3 起始养护时间对控制商品混凝土早期收缩的重要性
对不掺用减水剂的的普通混凝土而言, 早期收缩很小, 早期的洒水养护主要是使水泥充分水化, 保证混凝土强度的发展, 因此, 我国混凝土结构工程施工质量验收规范的规定, 混凝土的起始养护时间是浇筑后12小时以内。但对大量掺用减水剂的现代商品混凝土, 经相关试验证明, 初凝后8小时内的收缩急剧增加, 而在实际工程中最大量的楼板裂缝也主要出现在混凝土初凝后几小时以内, 因此, 掌握好起始养护时间是控制商品混凝土早期收缩裂缝的关键, 如果继续按照浇筑后等12小时再进行洒水养护, 就失去了控制早期收缩裂缝的产最佳时间, 从早期收缩裂缝控制来讲, 将失去了任何的作用。但目前大部分的施工单位仍然习惯于传统的施工养护经验, 没能根据现在商品混凝土的特点在混凝土刚初凝 (失表面水前) 就采取合理养护措施, 有效降低收缩, 减少开裂。
4 商品混凝土需要及时而充分的湿养护
所谓及时养护主要是在混凝土的表面没有失水前就进行养护, 在实际操作过程中, 要掌握及时养护有一定的困难, 往往需要根据混凝土拌合物性能、气候等情况来确定 (一般在混凝土刚初凝就要进行湿养护) , 如果在养护时表面已出现失水现象, 则需要在养护前对表面因失水造成的缺陷先行进行处理再养护, 以保证养护的效果。所谓充分养护主要是要保证在整个规定的养护期间混凝土都不失水, 不失水则养护是充分的, 否则就是不充分的, 养护越充分则混凝土存在的缺陷就少, 不充分则存在的缺陷就多。但目前大部分的施工单位对混凝土的养护都是在浇筑后第二天开始洒水, 每天2-5次, 既不及时也不充分, 造成裂缝众多。
5 湿养护7天期间内各阶段对商品混凝土养护的影响
根据试验资料和生产资料, 商品混凝土的7d强度约为28d强度的65%~85%, 因此规范要求湿养护7天是合理的, 最好能保持7天都不失水。根据我们的经验, 在这7天中, 时间越靠前, 混凝土越容易失水, 越容易形成缺陷, 防止失水也越重要。3d强度约为28d强度的45%~60%, 所以前3天防止失水尤为关键。前3天若不失水, 之后继续浇水保湿至7天, 从工程实际来看, 效果都不错。而第一天则尤为关键, 如果第一天失水过多, 所造成的缺陷可能以后都很难弥补。我们发现有的工程第一天不注意保养, 第二天才开始蓄水养护, 养护结束以后, 板面还是有很多的裂缝, 分析其原因, 是因为第一天已经有了裂缝的产生, 这说明第一天的不养护致使粗大的毛细孔已经形成, 难于愈合。所以, 我个人认为:湿养护7天, 关键前3天, 最关键是第1天, 因此, 我们不管用什么方式保养, 都要保证第1天达到不出现失水的问题。
6 混凝土二次抹压的重要性
混凝土浇筑振捣密实后, 为了表面的平整度, 必须用木抹子将表面抹平, 称为“一次抹平”。一次抹平后, 如果不立即养护, 至混凝土初凝前, 必须至少再抹一次, 这次不只是抹平, 还要“压”, 将混凝土表面抹压密实, 称为“二次抹压”。二次抹压的主要作用有三:一是消除混凝土的表面缺陷及早期的塑性裂缝, 二提高混凝土表层的密实度, 三是表层密实度提高后, 减缓了混凝土内水分迁移蒸发的速度, 提高了混凝土的抗裂能力。
从一次抹平至二次抹压, 是混凝土逐渐初凝的过程, 有较长一段时间, 只要环境相对湿度低于100%, 混凝土就会失水, 形成缺陷。这些缺陷不消除, 在混凝土继续失水的情况下, 孔道进一步加深, 裂缝进一步扩展, 出现开裂。我们发现, 在湿养护不够及时、不够充分的情况下 (例如传统湿养护) , 只有一次抹平而没有二次抹压, 混凝土的开裂将很严重, 实施二次抹压后, 开裂程度大大减轻。因此, 除非实施即时养护, 使混凝土表面不能生成失水缺陷, 否则二次抹压工艺是必须的。
在二次抹压工艺中, 现在往往习惯于抹刀手工抹压, 不仅效率低, 力度也不够, 当缺陷由表及里发展较深时, 将很难消除。二次抹压最好采用圆盘式抹光机, 消除表面缺陷与密实表层的作用比抹刀好, 效率也高, 二次抹压后, 必须立即对混凝土进行充分的湿养护, 以避免混凝土再次失水, 只有这样, 才能保证混凝土早期水化良好, 提高硬化混凝土的质量, 为混凝土耐久性的提高打下早期质量基础。
7 结论
政府监督部门应加大对商品混凝土供应站的监管力度, 对其生产过程定期和不定期的监督检查。监理单位的现场监理人员应旁站现场混凝土浇筑。对于商品混凝土浇筑的重要构件, 除了保留试块强度评定外, 对于有怀疑的, 还应增加钻芯取样或综合超声回弹法进行检测。商品混凝土市场潜力巨大, 而质量的控制可谓任重而道远。
参考文献
[1]程志恒.商品混凝土早期施工裂缝的成因与防治措施[J].混凝土, 2004 (4) .[1]程志恒.商品混凝土早期施工裂缝的成因与防治措施[J].混凝土, 2004 (4) .
[2]舒志坚, 杨杨.早期高温养护对泵送混凝土抗压强度的影响[J].山西建筑, 2007 (33) .[2]舒志坚, 杨杨.早期高温养护对泵送混凝土抗压强度的影响[J].山西建筑, 2007 (33) .
3.一起购销合同纠纷案引起的思考 篇三
摘 要:近年来,随着法治环境的发展,相关购销合同文本也随之逐渐完善,但具体到实务适用中,仍有一些要引起重视的环节,笔者拟以一起购销合同纠纷案件进行分析探讨,以期抛砖引玉之功效。
关键词:购销;签收单;变更;确认
一、案情简介
中國某工程公司分公司承担某工程项目施工。2006年1月18日,厦门某公司与中国某工程公司分公司签订《厦门市预拌混凝土购销合同》(以下简称混凝土合同),约定厦门某公司向中国某工程公司分公司供应预拌混凝土。合同签字人为中国某工程公司分公司的委托代理人“陈某某”。
2006年3月7日厦门某公司与中国某工程公司分公司签订《钢材销售合同》(以下简称钢材合同)约定供应钢材。其中在验收中约定“货到工地后,由需方指定的验收人现场负责人验收,并将盖其公司印章的验收单据交供方作为验收凭证,验收人签收字样为( )。验收人如变更,需方应书面通知供方。(验收人应提供其身份证复印件一份给供方,并在该复印件上签名,且由需方加盖公章)”,合同签字人为中国某工程公司分公司的委托代理人“王某某、陈某某”。
合同签订后,厦门某公司分别委托混凝土、钢材的两家上游供应商(A和B公司)分别直接将混凝土、钢材向工地供应,同时因工地建设需要另外供应了袋装水泥、水泥管桩(未签订合同)。中国某工程公司分公司陆续支付给厦门某公司货款共计843万元,但是双方未对843万元中分别多少支付袋装水泥、水泥管桩、混凝土、钢材款项进行约定。
该工地的工程结束后,经核算中国某工程公司分公司仍拖欠厦门某公司部分混凝土款和钢材款180万元。多次催缴无效后,厦门某公司提起诉讼催缴款项。
二、在案件处理过程中暴露了以下几个问题
1.对合同履行过程中的签收不够重视
混凝土合同中没有明确约定货物签收人,这样就导致在供货过程中没有明确具体的签收人,只能找工地的项目负责人签收,这从混凝土合同履行过程中的签收单可以看出。此外,供货确认单中很清楚的可以看到,供货确认的一方是上游A公司,另一方是中国某工程公司分公司。
虽然厦门某公司供应的混凝土是从上游A公司采购而来,上游A公司与中国某工程公司分公司的签收单是否当然适用于我方公司与中国某工程公司分公司呢?
合同只能约定合同双方的权利义务,合同具有相对性考虑。合同约定由厦门某公司向中国某工程公司分公司供货,那正确的签收确认程序应当是上游A公司与厦门某公司确认供货数量、厦门某公司与中国某工程公司分公司确认供货数量。而不是拿着一个没有厦门某公司任何确认的签收单,向中国某工程公司分公司要钱。同时,在法务人员处理过程中经仔细核对中国某工程公司分公司盖的章。章上面写的是“中国某公司厦门某工程项目经理部专用章·施工技术现场签证报量·(仅用于业主和监理)”,也就是严格意义来说,这个章只能用于对业主和监理单位施工技术现场签证报量而不是用于对供货数量的确认。如果要用于对材料供应单位供材的确认是否需要经过授权呢,否则就不能当然的就适用于供应材料的确认。
再来看钢材销售合同,合同中约定得很明确由“王某某”签字确认,并且加盖其公司印章作为验收凭证。我们看看钢材供应的“货物签收单”,首先抬头写的是“今收到上游B公司以下货物,特此证明。” 收货单位“厦门某公司的简称”,收货人“黄某某”。
对于这样一份货物签收单,能符合合同签收约定吗?很显然是不符合的。
有效的签收单表明供应方履行了合同交付货物义务的证据,是发生纠纷主张债权的重要凭据,有效签收单上应注明货物的名称、规格型号、单价、数量、金额、送货日期、送货人、收货单位,收货人。最重要的是有收货人的签名或收货单位的盖章。该收货人应是合同上约定或能提供授权委托书的收货人,否则一旦发生纠纷,收货方会辩称签收单上的人不是其职员而不承认收到货。就此钢材纠纷案件,在庭审中对方律师就明确答辩不是指定收货人王某某签字,无法确定黄某某的身份而不认账。
2.对合同履行变更没有办理相关的变更确认。
作为供方签了混凝土合同、钢材合同,就有义务按照合同的约定向需方供应。尽管法律允许,在合同履行过程中负有履行义务的一方,将其合同义务委托给第三人履行,但是这种第三人代为履行义务要按照法律的规定来执行。
我国《合同法》第六十五条规定“当事人约定由第三人向债权人履行债务的,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任”以及第八十四条规定“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意”,这两个条款在实践中如何适用呢?在本案中如果我们要委托上游A公司代为供应混凝土,委托上游B公司代为供应钢材,则在委托前就应当书面通知中国某工程公司分公司,并要求施工单位对这个委托行为予以书面确认。这样上面由上游A公司送货的签收单以及由上游B公司送货的签收单就能作为厦门某公司向中国某工程公司分公司供货的证明,对供方、需方和施工单位都有约束力了。
因此,在合同履行过程,有发生变更是正常的,但是一定要强调,发生变更后,一定要形成有效的书面变更确认材料,这样在处理合同纠纷时能够有理有据,不至于陷入被动。就如该案件中的钢材销售合同,如果合同约定的签收人可能是领导,不可能天天在现场签收确认收货单,那么我们在履行合同过程中及时签订一份变更协议,将签收人由“王某某签字确认”变更为“黄某某签字确认”,并且加盖其公司印章,则就形成对厦门某公司比较有效的证据材料。
3.对合同履行过程中的账目核对没有及时有效的跟进
施工单位共计向厦门某公司支付货款843万元,但是这些货款是支付袋装水泥、水泥管桩、混凝土、钢材何种款项的,双方却没有约定。厦门某公司把这些款项,优先支付了袋装水泥、水泥管桩的款项后,再支付了部分混凝土、钢材的款项,所以只有混凝土和钢材欠款。对于施工单位来说,当然是希望优先支付违约金最高的钢材款。其次是混凝款,应此认为不拖欠钢材款。
法院在处理过程中也很觉得很难处理,总额就是843万,但是如何分割呢?多少是支付袋装水泥、多少是支付水泥管桩,多少是支付混凝土,多少是支付钢材的呢?如果合同双方在履行过程中,就施工单位每次支付款项时,如施工单位支付了100万,双方签字确认一下100万里面有支付钢材是多少,支付袋装水泥是多少、支付水泥管桩是多少,支付混凝土是多少,本来是个非常容易而应当做的事情,但是就是由于没有定期、及时进行核对确认,导致到了诉讼阶段就扯不清了。
合同履行完了,作为合同双方是否应该对个帐,确认一下总共供应了多少货,多少钱,还欠多少钱呢?
笔者认为这是肯定的。但是谁有权在对帐单上签字确认呢?首先当然是公司的法定代表人。在法定代表人不方便签的时候,可以由授权委托代理人签。我们再来看看证据材料中的《中国某工程公司分公司材料货款统计表》。从表格上看到对货物的数量、货款金额、欠款金额都进行了核对,施工单位也确认数量无误,但是注意看签字确认人“张某某”。在这个案件中“张某某”是谁呢?是否是施工单位的法定代表人或者授权委托代理人呢?如果是委托代理人,那委托授权书呢?如果这些都不是,那对“张某某”的签字,能否代表施工单位的确认呢?显然不行的。
那如何签订的对帐单才是有效的对账单呢?一个完整有效的对账单,应当准确详细地说明供货方、收货方,所供货物的名称规格型号,所供货物的起止时间、数量、单价、总额,已支付款项,未支付款项,约定支付的时间,并由有权签字人签字,加盖公章或财务章确认,这样才能确保供货方的权益。
这些问题,都要求我们在合同履行过程中及时有效的跟进。这里强调及时,更强调有效。如果不及时,时过境迁拖了很久可能雙方都忘记了具体的情况。如果虽然及时做了,但是做得不是有效的,那也不能形成有力有据的证明材料,而仅事倍功半。
三、总结
4.材料购销合同工矿产品购销合同 篇四
甲方:XX有限责任公司(买方)
法定代表人:
乙方:XX有限责任公司(卖方)
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称——大型型钢
品种——角钢
规格——∠30×30×3”,即边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢
质量——不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等,角钢不得有显著的扭转。
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行:
(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量——50吨
2.计量单位——吨
3.计量方法——每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
4.价格——每吨4200元
第三条产品的包装标准和包装物的供应
角钢成捆交货、其捆扎道次为10层、同捆长度50cm。角钢裸装交货,运输和储存均需注意防潮。产品的包装物,由供方负责供应。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位——XX有限责任公司
2.交货方法,按下列第(1)项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;S
(3)甲方自提自运。
3.运输方式——公路运输
4.到货地点——XXXXX旁边
接货单位——XX有限责任公司
甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的第五条产品的交(提)货期限——20xx年1月25日至20xx年1月30日
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格:按下列第(2)项执行:
(1)按物价主管部门的批准价执行;
按甲乙双方的商定价执行。
本合同于20xx年12月28日起生效,有效期至20xx年1月30日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式四份,分送甲乙双方的主管部门、银行单位各留存一份。
5.药品购销合同(总合同) 篇五
甲方(供方): 乙方(需方):
经甲、乙双方共同协商一致,达成如下协议:
乙方向甲方订购1800000.00元(大写壹佰捌拾万元整)的药品,药品由甲方分批供给乙方,并按乙方指定的时间地点供给。
第一条 甲乙双方的权利和义务
(一)乙方按双方约定的时间向甲方结算货款,结算货款时间约定为2017年5月30日前结清。
(二)除非存在药品质量问题,否则乙方不得以任何理由拒收甲方配送的在合同约定的数量、金额和时限范围内的药品。
(三)对乙方的订单应当及时响应,保证乙方所需药品配送到位。及时对采购单进行接受确认,发货确认及到款确认,药品的配送应做到:急救药品4小时内送到,一般药品24小时内送过,最长不起过48小时,节假日照常配送。
(四)遵守法律、法规的其他相关规定。第二条 有效期
生产企业和经营企业提供的药品均应为合理最长有效期内。第三条 伴随服务
甲方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务:
(一)药品的现场托运或入库;
(二)提供药品分装用具;
(三)对开箱时发现的破损、近效期药品或其它不合格包装药品及时更换;
(四)在乙方指定地点为所供药品的临床应用进行现场讲解或培训;
(五)其他甲方应提供的相关服务项目。
甲方对可能发生的伴随服务如需收取费用,应在购销合同中注明。
第四条 药品质量
一、按合同交付的药品质量应符合药典标准或国家药品监督管理部门的规定、与报价时承诺的质量相一致,以确保临床用药安全有效。
二、乙方对药品进行验货确认,对不符合合同要求或质量要求的,乙方有权拒绝接受。甲方应及时更换被拒绝的药品,不得影响乙方的用药。
三、在使用中疑有质量问题、需要进行质量检验的药品,可要求甲方送交药品检验部门(或上级检验部门)进行质量检验。
四、药品质量不符合规定的,乙方有权解除合同或根据药品的性质以及损失的大小,要求甲方承担更换、退货、减少价款等违约责任。
五、经法定机构确认为药品质量原因造成乙方损失的,其损失(包括由此造成的其它损失)一律由甲方承担。
第五条 违约责任
一、在履行合同的过程中,如果甲方方遇到特殊情况不能按时配送药品和提供伴随服务,应及时以书面形式将可能拖延的事实、时间和原因通知乙方。乙方在收到甲方书面通知后,应忙对情况进行核实,并由乙方确定的是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。
二、如甲方无正当理由拖延交货,将受到加收误期赔偿费和/或终止合同的处罚。
第六条 争议的解决
因合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成,当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁,或向人民法院起诉。
第七条 合同生效
1、本合同经甲乙双方签字后生效。
2、本合同一式二份,甲乙双方各自存档一份。
甲方: 乙方:
6.窗帘购销合同 篇六
甲方:(买方)乙方:(卖方)
经甲乙双方友好协商,现就甲方向乙方订购窗帘产品成本事宜签订本合同,具体条款如下:
一、甲方向乙方订购(产品名称):
1、,2、。合计金额: 元,(大写: 元整)具体数量面积详见清单。
二、质量要求技术标准: 由乙方提供样品颜色、型号、材质、经甲方认可签字为标准。
三、交(提)货时间、地点:由乙方负责送货到位并安装调试完成。
四、包装、运输方式及费用负担: 乙方负责包装运输并承担费用。
五、合理损耗及计算方式: 按工程安装数量以实计算)
六、安装、调试完成日期: 按甲方工期要求时间安装。
七、验收标准及提出异议期限: 安装调试完毕,由甲乙双方在十个工作日内完成验收工作。
八、付款方式及期限: 待窗帘验收合格后货款三日内一次付清。
九、乙方必须按照本协议第一条、第二条约定的产品及质量标准向甲方交付产品。否则甲方有权拒收,一旦因此而发生的纠纷,则由乙方负责出面解决,若因此而给甲方造成损失的应由乙方赔偿。
十、甲方应依据采购合同规定,按时向乙方支付货款。如甲方无合理原因而延期支付,应根据中国人民银行有关逾期付款的规定向乙方支付滞纳金。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自盖章之日起生效。
十二、若在本协议的履行过程中发生争议的,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向当地人民法院起诉。
十三、其它约定事项: 该窗帘由乙方免费保修贰年,终身负责维护,人为损坏需承担相应材料费用。
7.面粉购销合同 篇七
甲方(供方):北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司
乙方(需方):华东食品有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买,甲方产品一事达成如下协议。
一、产品的名称、规格、数量和价格:
产品名称:北大荒丰缘牌面粉70#粉
规格:25公斤数量:20吨
单价:1.36元/斤总价:54400元
合计人民币金额(大写):伍万肆仟肆佰元整。
二、产品质量要求及技术标准:
产品质量标准执行国家标准或企业备案标准。
三、验收方法:
1、乙方在验收中,如果发现产品的品种、规格、质量不合规定,应妥善保管,在十天内向甲方提出书面异议,甲方及时派人到现场进行复检确认,因产品质量问题,甲方全部承担质量责任。
2、如乙方为按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
四、货款结算方式及到货期限
1、按协商好的价格乙方打款给甲方所需数量的款项,甲方收到货款后发货给乙方。
2、甲方在接到货款之日起5日内发货到乙方。
五、运费:
发货所需运输费用由甲方承担,甲方负责送货到乙方所在地,乙方负责现场尽快卸货。
六、违约责任:
1、双方保证认真履行本合同。如一方违约,所造成的损失由违约方负责经济赔偿。
2、因不可抗力的因素,造成双方不能履约,不承担违约责任。
七、其他约定事项:
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3、解决合同纠纷的方式:合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,协商不成可通过甲方所在地农垦管辖的法院解决。
4、本合同正本一式两份,双方各执一份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:代伟代表人:
联系地址: 安庆街289号联系地址:
联系电话:***联系电话:
8.化肥购销合同 篇八
需方(以下称甲方):
供方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经协商一致,签订化肥购销合同,具体条款如下:
一、甲方向乙方订购中美合资山东产史丹利三元复合肥4吨,每吨 3800元。
二、合同产品总额:人民币(大写):壹万伍仟贰佰元整。对化肥价格甲方应承担保密责任,保守乙方商业秘密,不能提供给第三方,否则,承担经济赔偿责任。
三、交货时间:乙方于 2011年3月 30日至4月2日送货至甲方约定地点,如甲方原因(如不能及时提供地点等)造成时间变更,乙方不承担违约。
四、验收及交货方式:
乙方按约定地点,验收合格后,由甲方在发货单上签字盖章确认,乙方即完成交货任务。
五、货款支付方式:
甲方在验收合格后根据乙方发票及时支付相应货款,以银行划款形式支付。
六、质量要求:乙方保证化肥符合国家规定的质量要求和标准。
七、合同变更
乙方在发货时即开据发票(普通),将货物运至合同约定地点,待验收合格后,乙方向甲方交付发票,甲方支付乙方货款。
八、违约责任:
(一)乙方责任
因化肥质量问题所产生的一切经济损失有乙方全部承担。
(二)甲方责任
双方签订购销合同后,产品不得任意退还(质量问题除外)。
十、本合同如有涉讼,甲乙双方应协商解决,协商不成双方同意提交乙方所在地有管辖权的仲裁机构仲裁。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,自双方约定盖章(签字)后生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
9.砂石材料购销合同 篇九
合同编号:
签订日期: 年 月 日 签订地点:
购货方:
(以下简称甲方)
供货方:
(以下简称乙方)
为优质快速地建好丁字镇园区路C1标路段,就甲方丁字镇园区路拓宽工程项目部用砂、石材料一事,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为了保证双方的合法权益,甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同严格履行。
一、购销范围:
甲方修建丁字镇园区路拓宽工程C1标路段稳定砂项目及后段工程所需砂、卵石。
二、价格:中砂21元/吨,石31元/吨。
三、交货时间:以甲方通知的到场时间为准。
四、交货地点:乙方送货至甲方指定地点。
五、运输、装卸方式及费用负担:由乙方负担。
六、付款方式:
甲、乙双方签订合同后,从签订合同之日起,送足壹拾伍万元砂、卵石作为合同履约金,之后三天一清,工程竣工验收后,一次性付清。付款前应由甲方材料员根据收货量开出证明,经审核后再付款。
七、质量要求:
1、砂为粗砂,粒径为0.2-0.35mm,含泥量不大于3%,无杂质;
2、卵石为粒径10-24mm颗粒级配均匀良好的卵石,含泥量不大于2%,无杂质。
3、量的要求:乙方应保证供货数量,按车定量;甲方对乙方提供的材料,采取不定期抽取车辆过磅,重量与数量依据抽样按实计算;
八、供货要求: 乙方按照工程进度需要保质保量供应砂、石材料给甲方。质量不合格的材料,甲方有权拒绝使用。如遇特殊情况,乙方必须保证砂、石材料的供应,铲车搅拌四合料的场地,以及水泥等材料的堆放场地。
九、计量标准:
数量验收方法:
供方每批货物到达需方施工现场后,由需方材料员现场清点数量,确定数量并签认,双方签认后,由需方材料员提供(工地收料单)一式三份,交供方一份,作为结算依据。
十、安全措施:
乙方在砂、石材料开采、运输过程中,一切作业施工运输过程所发生的安全责任事故,概由乙方全权负责,甲方不承担任何责任。
十一、违约责任:
1、乙方若未按质按时提供甲方工程施工足够的砂料、石料,造成人工停工或耽误甲方工期所产生的费用,由乙方承担。〈包括乙方未能及时提供砂、石材料,后八轮及铲车施工场地〉
2、甲方保证此合同项下的材料自用,乙方有权对甲方倒卖的材料收取双倍货款,并有权终止合同且保留追索的权利。
3、合同双方应严守有关商业秘密(如合同单价、数量等),如因泄密给其他方造成损失,由责任方承担因此给受害方造成的一切损失,且受害方有权终止合同。
4、如甲方不能按合同约定及时付款,自应当付款之日起如果欠款超过15天,从第16天起,按未付款金额的千分之三向乙方支付违约金。
十二、本合同如有未尽事宜,双方友好协商补充,补充条款作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,存档一份,签字生效。不得违约,否则追究违约方责任。
供方: 需方: 地址: 地址:
10.钢材购销合同[定稿] 篇十
钢 材 购 销 合 同
购货方:江苏省岩土工程公司(以下简称甲方)
供货方:(以下简称乙方)
购销方之间经过协商,本着平等互利的原则,购货方现将工程项目中的钢材交由供货方供应,特订立以下各条款,以资共同遵守。
斤缺两现象,发现一次以一罚十,且此罚款以短缺的数量的十倍乘以合同单价而折算成相应罚金直接从购货方下次应付给供货方的材料款中扣除,只要事实确凿,本罚金不再需要供货方的认可和签字。
供货方在到货验收前,应提供给甲方钢材产品合格证、钢材质量保证书、许可证、生产企业的营业执照、生产许可证或准用证等有关验收资料必须清楚并确保有效(营业执照和生产许可证可以在订货时提供一次即可),否则造成的一切后果及损失均由供货方承担。
甲方指定货物签收人:三个人签字,缺一不可。
第六条、价格及结算方式
1、价格按实际结算。
2、结算方式:
2.1、供货方垫资钢材款(即垫资,超过部分甲方于签收确认货物之日起7天内付款。
2.2、每批货到现场经甲方、监理认可及检测合格后及有效的材料签收单入账。
2.3、螺纹钢按理论数量计算,线材按照过磅数量计算,线材过磅时须有甲方人员在场,如甲方人员确因事务繁忙无法在发货时到场监磅,甲方有权对每次或某次运抵施工现场的钢材(线材)进行抽检(此抽检不排除甲方到场监磅后仍然对运抵施工现场的钢材进行的抽检),对如发现短缺,则适用本合同第五条所述之条款。
2.4、乙方所垫资的钢材款,甲方于2010年甲方逾期付款按所垫资钢材每天5元/吨进行赔付给乙方。
3、乙方提供的销货发票必须冠名为合同签订的单位一致。
第七条、违约责任:
1、供货方必须保证供货及时,如在甲方要求的供货时间以后送达的,因延迟的时间而造成延误工期发生的一切损失,由供货方承担,对每次延误并处罚金5000元。
2、货物的具体送达时间以本合同第二条所述之时间为准,供货方在收到通知后如果认为库存不足、数量在时间上难以满足或其他原因可能导致在甲方规定的时间内无法送达,则供货方有义务在收到甲方通知后半个工作日以书面方式告知甲方,双方协商如何解决,如供货方未告知甲方可能送货要延迟且实际送货时确有延迟的,相应责任适用本合同7.1条之处罚。供货方在送货过程中应充分组织好人员、车辆等,亦应充分把握好发货(或发车)时间,如因路上塞车、路况不良、车辆中途抛锚等,甲方不负任何责任,但上述不可抗力除外。
3、供货方进场车辆必须服从甲方指挥,确保安全,发生事故由乙方承担全部责任。
4、供货方随供货时提供给甲方的产品质量证明书、合格证、进沪许可证、准用证等文件如存在弄虚作假、伪造、产品批次与实物不付等凡是在证明产品质量时伪造相关文件的,对每发现一次处罚金5000元,如造成甲方损失的,供货方有义务无条件承担甲方的所有损失。
5、任何一方不履行约定的义务或履行义务不符合约定的,除应继续履行外,对守约方所造成的损失,应由违约方全部无条件承担。
6、本协议签订时,供货方需提供经本年检的企业法人营业执照副本复印件一式三份附于合同后给甲方审核。
第八条、合同执行期内,购销双方均不得随意变更或解除合同。如需变更或解除合同,当事人一方应提前 30 天通知对方,否则将由过错方承担相应责任。
第九条、合同争议与纠纷处理:
本合同如果发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第十条、不可抗力及免责条款:
购销双方由于不可抗力或不可预见的第三方因素而确实不能履行、不再适合履行、不能全面履行本协议时,应当提前15天通知对方,并提供有关证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十一条、其他约定:
本协议经双方盖章并签字后生效,货款两清后自动失效。
未尽事宜由双方协商解决或签定补充协议。
本协议一式二份,甲方执一份、乙、丙、丁执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表:法人代表:
代 表 人(签字):代 表 人(签字):
电话:电话:
地址:地址:
11.购销合同书 篇十一
机 床 改 造 合 同
合同双方:
需求单位: 甲方;合同号;
改造单位:__________________,以下简称乙方。签订地点;
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:_ _____。
2.产品的技术标准(包括质量要求),按附件技术协议执行。
第二条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1.交货方法,按乙方自提进行改造:
2.运输方式:___整体运送___。
3.到货地点和接货单位:
第三条 产品的交(提)货期限
乙方在合同签订后四个工作日内到甲方所在地提甲方原CW6163B老机床,机床改造周期为25天。其它事项见技术协议。
第四条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格,按技术协议附表价格清单总价执行,2.产品货款的结算:双方合同签订后,待乙方改造完毕,发货前,通知甲方,甲方将总货款的60%电汇或转账给乙方。甲方收货后,在乙方配合下进行试加工,并保证满足技术协议中机床加工工艺要求后,甲乙双方签署验收合格报告。甲方将剩余总货款电汇或转账给乙方,余5%质保金。
第五条 双方的违约责任
1.甲方不按期支付货款的,乙方有权不发货,由此产生的延期由甲方负责。
2.乙方不能按时交货的,应向甲方按延期壹天偿付总货款的__0.02__%的违约金。
3.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不同意利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
第六条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。
第七条 其他详细事项见附件技术协议(一份)。
第八条 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;
购货单位(甲方):_(公章)供货单位(乙方):______(公章)法定代表人:______________(公章)法定代表人:____________(盖章)
地址:____________________地址:__________________
开户银行:________________开户银行:______________
帐号:____________________帐号:__________________
电话:____________________电话:__________________
12.【推荐】材料购销合同 篇十二
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的材料购销合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
材料购销合同 篇1甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,现丹桂华庭保温工程特订立本合同,以便共同遵守。
第一条:产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。
2.产品的技术标准(包括质量要求)无国家和行业标准的,按企业标准执行。
第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量:以实际结算数量为准。
2、计量方法:按实际,由甲方验收,并确认。
3.产品交货数量按实收数量为准。
第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。
第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位:浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。
2.交货方法:由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量,乙方按约定交货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误,需在送货单上签收,或出具专门的收货凭证。
3.运输方式:汽运。
4.到货地点和接货单位(或接货人):诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。
第五条、产品的价格与货款的结算
1.产品的价格:无机保温砂浆650元/m3、及抗裂砂浆950元/吨(含税价),乙方提供相应的发票。
2.产品货款的结算:供货完成后付至工程款80%,剩余工程款待工程竣工验收后付清。
第六条
验收方法
1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。
2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。
第七条、乙方服务条款
1、施工时安排专业技术人员现场指导,保证工程质量。
2.工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测,以达到要求。
第八条、乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的,按不能交货处理。
第九条、甲方的违约责任
1.甲方无质量原因不得中途退货。
2、乙方因产品包装不符合合同规定,必须退回或重新包装的,乙方应负责退回或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当
第十条、不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由,并应在3天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。
当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式五份,甲方执肆份、乙方执壹份。
甲方:(签字或盖章)
乙方:(签字或盖章)
代表:
日期:年月日
代表:
日期:年月日
材料购销合同 篇2供方:(以下简称甲方)(合同编号:)
需方:(以下简称乙方)
签订地点:
签订时间:
七、产品价格随行就市。产品价格如发生变动时按(调价协议)执行;
八、供方应严格按需方要的产品、数量及时发货,供方接到需方供货通知天需到货。
十、违约责任:按《中华人民共和国合同法》执行。
十一、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。协商不成时,由需方所在地仲裁委员会仲裁。
十三、本合同需双方签字盖章生效,一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
材料购销合同 篇3供方(甲方): 签约地点:
需方(乙方): 签订时间:20xx.03.25
一、产品名称、数量、金额
二、质量标准和要求
甲方交付的货物必须符合如下质量标准:符合国家相关质量标准要求。
三、交(提)货时间、地点:
合同有效之日起三个月内款到交货(甲方公司仓库提货)。
四、运输方式及到达站(港)和费用承担:
乙方到甲方公司仓库提货,运输所发生的一切费用由乙方承担。
五、包装标准及费用承担:裸装。
六、验收标准,方法及提出异议期限:
按国家相关质量标准和提货单数量验收,乙方提出货物数量、质量异议期限为货物交付后六个月内。
七、结算方式及期限
以转账或银行承兑汇票方式结算。
八、违约责任
双方任何一方违反本合同项下的义务,从而给另一方造成损失的,违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切直接和间接损失。
八、解决合同纠纷的方式
因本合同产生的任何争议,双方协商解决。协商解决不了的,双方同意由乙方所在地的法院管辖。
九、其他约定事项
1、甲方负责装车,甲方提供的清单等资料与实际装柜的货物完全一致,严禁柜中夹带或混装与提供的资料不一致的货物,否则供方应承担由其产生的一切经济法律责任。
2、甲乙双方在购销过程中,应遵守国家法律、法规,不得有违纪、违规行为,不得有侵犯知识产权和商标等侵权行为,否则由此产生的责任和后果及对对方所造成的损失和后果由违约方承担。
3、上述甲方为货物实际实际生产厂家。甲方不得将此订单转给与本合同无关的第三方进行生产。
4、对于双方签订的合同条款的修改,需在修改的地方加盖双方的合同校对章,并由签订合同的双方代表在修改处签字方能生效。
十、合同生效及其他:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。传真件具有同等法律效力。
材料购销合同 篇4甲方(需方):XX建筑工程有限公司
乙方(供方): XX有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就XXXXXXX后期续建工程建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
甲方在建设工程中需用的建筑材料,供货量后续商定,按照实际的供应材料款额计算。
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。
收款账号:
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式肆份,供方贰份,需方贰份。本合同双方签字盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方:XXXX建筑工程有限公司 供方:XXX实业有限公司
法定代表人: 法定代表人:
或其委托代理人: 或其委托代理人:
XX 年XX 月 XX 日 XX 年 XX月 XX日
材料购销合同 篇5需方:浙江舜江建设集团有限公司 (简称甲方)
供方:江苏宿迁市宏博节能工程有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循诚实、守信的公平原则,经供需双方友好、积极协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
1、宿迁水木清华1#-9#楼在建外墙保温工程,采用材质为ZL胶
粉聚苯颗粒(EPS)砂浆,饰面抗裂砂浆及与此配套的辅料。
经业主招标,指定宿迁市宏博节能工程有限公司为该工程墙体
保温主材供货商。
2、供方确保所供本工程的`保温材料,为本厂最高级别,最优之产
品。
3、辅助材料由需方视情况自行采购。
4、工程地点:宿迁市宿城区洪泽湖路与黄海路交界处。
1、保温砂浆浆料42
0元/m3 2、饰面抗裂砂浆料480元/T。
3、锚栓0.15元/套。
4、0.7m/m镀锌金属网3.8元/㎡,5.4×4耐碱网格布1.7元/㎡。
(上述单价系指货到工地进仓堆放的含税终价。)
三、验收 计量
1、抗裂砂浆以现场过磅为准,+差不得超出1%
2、保温砂浆每包装袋为0.05立方,20包装袋为1立方。按现场
容器随机抽检为准。
3、供方每批次供货时必须出具一切必备资料及送货通知单。由需
方仓库人员核实数量、规格、型号后指定堆放仓库,供方在卸货堆放过程中必须遵守该货运输、堆放的技术要求。
1、一月一结,供需双方核实当月已供货的数量、金额,次月10日
前支付月结部分货款的60%
2、供货结束后,结算总款的20%
3、竣工验收合格后,结算总款15%,留5%作为质保金。保修期按
需方与业主方所签合同为准,保修期满一个月后无息付清货款。
1、需方根据施工进度,电话或传真通知供货,供方应积极组织准
备货源,隔日必须按通知要求的规格、型号、数量及时送达工地。如发生特殊原因不能及时供货的,供方必须提前24小时告知需方,说明原因,征得需方工程负责人同意后,方可延时发货,若既不告知,且又不能说明延时发货原因,造成工程停工待料的,供方必须承担由此而造成的一切损失。
2、供方所供的保温材料,其各项技术指标必须达到国家及当地有
关部门的标准,符合设计要求。保温砂浆的浆料粘结度、冻融性应符合该地区最低气温环境的使用要求。按进场批次,供方负责4个批次随机抽取试样的导热系数、密度、抗压强度、压缩强度、燃烧性能,粘结材料的粘结强度等指标的检测,并向需方提供四个批次经检测合格后各项技术指标的检测报告。
3、供方生产的保温砂浆、抗裂砂浆,其采用的原材料必须采用同
一厂家,以确保产品质量的稳定可靠。还有产品质量原因而引起的质量问题,供方承担一切责任。运输搬运过程中应做好防雨防潮工作。
4、需方应合理科学安排用料计划,提前通知供货单位,确保施工
现场的道路畅通,提供堆放货物的场地或仓库。
5、按合同要求付款。
6、供方无故延误时间发货三次或以上的,需方有权终止合同,选
择其他厂家供货。
甲乙双方如就本合同相关条款产生纠纷,首先应友好、坦诚、积
极协商解决。如协商不成的,可提请上海闵行区人民法院申请裁决。
七、本合同一式多份,根据需要双方各执分数。
甲方:浙江舜江建设集团有限公司乙方:江苏宿迁市宏博节能工程有限公司
代表签字: 代表签字:
担保方:
电话: 传真:电话: 传真:
签订日期:
材料购销合同 篇6甲方:
乙方:
签订日期:20xx年xx月xx日
经甲乙充分协商,签订本合同,共同信守。
一、质量、技术标准及验收方法:乙方提供的产品都已经过测试合格,质量符合出厂标准. (产品做好后会将产品照片传给甲方,证明效果和产品质量)
二、发货日期: 预付款到 3 个工作日发货。交货地点及方式:物流,包装木框包装,发货买物流保价(含在运费里)
三、配件、备品:常规配件。
五、违约责任:甲乙双方保证信守合同条款,任何一方如果违约,违约方应付对方货款总额10%的违约金。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,传真件与原件核对无误,与原件具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效.未尽事宜,因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方可协商解决,如因协商不成的向乙方所在地提起诉讼。
甲方 (章): 乙方 (章):
甲方代表(字):乙方代表(字):
户名:xxx 户名:xxxx
账户:xxxx账户:xxxx
开户行:xxx银行开发区支行 开户行:xxx银行开发区支行
电话 : 电话:
年月日年月日
材料购销合同 篇7一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项
1、名称要正确填写,不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品,应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号,参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法,按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的,按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额,除国家规定必须执行国家定价的以外,由当事人协商议定。执行国家定价的,在合同规定的交付期限内国家价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行;
6、供货期限,可以合同约定。一般来讲,提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间),代办托运的以货交承运人为交货日期,送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限
有国家强制性标准或者行业强制性标准的,不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准,也没有行业强制性标准的,由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责,提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法,根据国务院批准的有关规定执行,没有规定的由当事人双方协商确定;
标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写,须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同,多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品,或对产品质量有特殊要求的,必须具体约定为哪个标准,或商定的条件、样品(共同封存样品,分别保管)、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限,在保证期内,发现质量问题,应承担违约责任,但排除需方的非正常使用导致。
三、交(提)货地点、方式
1、交货地点,涉及“标的物交付”,也是风险转移的分界点。
交货地点,作为合同履行地,它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时,以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点,则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。
2、交货方式:工厂交货(提货)、目的站港交货(送货)、货交承运人(代办运输)等等。对外货易中,有专门的术语。
四、运输方式及到达站港和费用负担
1、运输方式一般由需方提出,也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因,选择了不合理的运输路线和工具,由此造成的损失,就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
五、合理损耗和计算方式
产品交货数量的正负尾差,合理磅差和在途自然损耗量,对此规定及计算方法,有关主管部门有详细规定,在合同中应明确注明。
我们的实践中,一般不允许有量差,按实际收货量结算。
六、包装标准、包装物的供应和回收
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准:按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的,也没有约定的,供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应,除国家规定由需方供应的以外,应由供方供应,也可合同约定。
3、包装物回收:由合同约定,并约定回收费用。如,油桶、氧气瓶等。
七、验收标准、方法和提出异议的期限
1、验收手段:全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准:国家标准,行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间:约定多少天内应验收完毕,不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限:
在约定检验期间的,需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方,怠于通知的,视为数量或质量合格。书面通知中,建议明确供方的回复时间,否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的,需方收货后,应当在发现不合格的合理期间内通知供方,未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的,视为合格。但对质量保证期有约定的,适用质量保证期。当然,供方知道所提供的产品有质量问题的,不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲,品种、规格、型号、花色和质量不合格的,为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品,应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁(由哪个机构)负责验收和试验等等。
八、随机备品、配件工具数量及供应办法
对机电产品,应明确规定随主机的辅机、附件、配套产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备,应明确设备清单。
九、结算方式及期限
1、结算方式:现金、支票、汇票、托收承付(验单付款或验货付款)。
2、结算期限:预付款、货到付款、分期付款。
十、担保
可另立担保合同——————担保法、物权法内容
十一、违约责任
(1)供方的违约责任
1、供方不能交货的,应向需方承担不能交货部分货款百分之几的违约金。(通用产品幅度为1—5%,专用产品为10———30%)
2、供方所交产品品种、规格、型号、花色和质量不符合合同约定的,如果需方同意利用,则按质论价,如果需方不能利用的,供方应负责包换或包修,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或退换的,按不能交货处理。
3、供方逾期交货的,每逾期一天,应向需方承担违约金,并承担需方因此而造成的损失。逾期交货的,发货前须与需方协商,如果仍然需要的,供方应照数补交;如果不再需要的,应当在接到供方通知后天内答复,并办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。
4、供方提前交货的,如果是需方提货的,可拒绝提货;如果是送货的,可要求供方承担提前交货期间的保管费用,需方仍按约定支付货款。如果运输费用由需方承担,而合同约定了运输路线、交通工具等,供方擅自改变的,应承担由此增加的费用。
(2)需方的违约责任
1、需方中途退货的,应向供方承担退货部分货款的违约金。
2、需方未按约定时间提供应交的技术资料或包装物的,交货时间得以顺延,还应向供方承担违约金。不能提供的,按中途退货处理。
3、需方自提产品未按约定时间或通知的时间提货的,应支付违约金,并承担保管费用。
4、需方逾期付款的,应承担违约金。
5、需方违反合同拒绝接货的,按退货处理,并承担由此造成供方的损失。
十二、解决合同纠纷的方式
解决合同纠纷的方式:是指双方是约定仲裁,还是向法院起诉?
1、如果双方想通过仲裁解决,则应写明由“XX仲裁委员会”仲裁,名称不能确定的,视为无效约定。不能表述对仲裁不服的,有权向人民法院起诉”,它违反了“或裁或审”原则,致使仲裁协议约定无效,而由法院取得管辖权。
2、如果双方约定通过起诉解决,则可以约定管辖法院。原告地、被告地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地。有的当事人为方便自己诉讼,则可约定自己一方住所地法院管辖。有的为防止对方起诉,则约定由被告一方所在地法院管辖。
十三、其他
1、特别约定或补充条款:如:木材的检验检疫、运输证,火工品的几证等等。
2、送达约定:根据本合同要求所发送的通知或者其它通讯往来应用中文书写并且由专人或传真或以挂号信函送达,双方的法定地址以落款地址为准。
所有的通知及其他通讯往来在下列首先发生的日期应被视为已正式送达:
1)如专人送达,则为收到之日;
2)如为传真,则为回传确认之时;
3)如采取邮寄,则为寄出之日后五天,以邮寄凭证为准;
4)如由快递传送,即为快递寄出凭证后的3天;邮寄的瑕疵,如何证明邮寄的内容是关键。邮寄人员确认,公证送达。还可以约定登报公告送达。
如果送达地点需要变更的,一方将于变更后的次日用书面形式通知对方,否则对方按上述确认的地点所送达的文书,不论是否收到,均视为送达。
3、合同份数、生效条件:几式几份?签字盖章生效?或附条件生效?等
4、其它约定:本合同为双方的完整协议,以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同,无论是书面的还是口头的,均作废。
十四、落款
应包含:单位全称、详细住址、邮政编号、法定代表人、代理人、联系电话;开户银行、帐号;合同签订日期。
最新材料购销合同范本
甲方(出卖方):
乙方(买受人):
签订地点:
签订时间:
第一条 批量、价款及交(提)货时间
产品名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数 量金 额交货期限 第二条 质量标准、对质量负责的条件及期限:
第三条 包装标准、包装物的供应与回收:
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
第五条 标的物所有权自 时起转移,但乙方未支付价款义务的标的物仍属于甲方
第六条 交(提)货方式、地点:
第七条 运输方式及到达站和费用承担:
第八条 检验标准、方法、地点及期限:
第九条 成套设备的安装与调试:
第十条 结算方式、时间、地点:
第十一条 担保方式(也可另立担保合同):
第十二条 违约责任乙方违约承担 %违约金;延期付款每日按 %违约金计算
第十三条 合同争议的解决方式:本合同再履行过程中发生的争执,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方法解决;
1、提交 仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉
第十四条 其它约定事项:
甲 方
甲方(章):
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:乙 方
乙方(章):
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号鉴(公)证意见
经办人
鉴(公)证机关(章)
材料购销合同 篇8卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则,达成如下协议:
第二条 生产厂家:生产符合本合同规定的产品的厂家均可。产品质量要求:卖方销售的产品必须符合GB15203-20xx 淀粉卫生标准、GB10146-20xx 食用油卫生标准。
第三条 包装要求:卖方销售的产品必须符合食用油GB317-20xx国家标准对标签、包装的要求并有“QS”标志。
第四条 交货地点:柳州圣益仓库
第五条 付款方式:本合同签订后,买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前,买方需保证货源充足。
第六条 验收:买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议,两个工作日内以书面形式向卖方提出,逾期不提出者,即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的,应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务,货物一经出库,即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条 费用负担:货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条 违约责任:违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条 合同期限:自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条 本合同未尽事宜,由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料购销合同 篇9甲方:签订时间:
乙方:签订地:
二产品质量
甲方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
以上产品在质保期内出现产品质量问题,甲方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由甲方自行承担、包修期满后乙方享有终身成本价维修服务。
甲方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品有权拒收,并由甲方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
乙方在20xx年月日前付定金贰拾万元整,余款于20xx年月日前付清。
1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,甲方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给乙方造成的全部损失。
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,乙方如乙要,应照数补齐,乙方如不乙要,可以退货,由退货所造成的损失,由甲方自行承担,如乙方乙要而甲方不能交货,则甲方应该给乙方不能交货部分货款总值的20%的违约金,乙方另行采购。
七:本合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
材料购销合同 篇10需方(以下简称甲方) :
供方(以下简称乙方):
甲乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买 事宜,达成以下协议,双方共同遵守:
1、名 称:
2、数 量:
3、价 格:
4、质量标准:
二、交 货
1、订货日期: 交货日期:
2、交货方式:乙方负责寻找物流公司运输到甲方指定的施工场地,并将材料卸至甲方指定位置。甲方按乙方提供的样品验货,与样品不符时甲方拒收。
3、交货地点:
工程款采用 支付。
1、逾期交货或付款的,每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方支付货物总价10%的违约金。
3、乙方无正当理由,拒送货或延期送货应向甲方支付货物总价10%的违约金。
4、经经开区质检站(或合肥市权威部门)检测后达不到质量标准,处乙方总价款15%的违约金。
本协议在履行过程中,如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,双方同意向签约地管辖法院提起诉讼。
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________