施工班组内部承包协议

施工班组内部承包协议（精选9篇）

1.施工班组内部承包协议 篇一

施工承包协议

发包人：（甲方）装饰工程有限公司XXXX项目部承包人：（乙方）XXX(身份证号码：XXXXXXX)住址：XXXXXXXXXXX 承包工程内容： XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨

隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

一、工程名称：XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程

二、工程地点：XX市经济开发区（西区）

三、承包工程项目及价格：

1.高木作柜，2.4米内（高度）150元/米（含玻璃和五金配件安装）

2.木做矮柜，60元/米(含五金配件安装）

3.木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装）

4.木门，80元/扇（含玻璃和五金配件安装）

5.单、双门套，45元/只（含五金配件安装和双面门线条）

6.地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

7.方柱装饰，基层，12元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米（含打胶水）

8.圆柱装饰，基层，20元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米（含打胶水）

9.窗套，12元/平米（按图施工，含线条）

10.窗台板，10元/平米（按图施工，含线条）

11.窗帘箱，10元/平米（按图施工，含线条）

12.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

13.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米（工艺顶按展开面积计算）

14.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米（工艺顶按展开面积计算）

15.轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

16.单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%

五、工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工。

六、质量要求：

本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2001）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50310—2002）》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

七、安全要求：

1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

八、其它约定：

按《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2001）》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：日期年月日日期年月日

2.施工班组内部承包协议 篇二

为了确保生产装置、工艺系统的高效、安全、平稳、连续运行, 采油厂在一定周期内要进行不同程度的改造、更换、维护等施工作业, 如何确保施工安全高效是企业与施工方的共同目标, 在施工作业过程中实行施工队伍的班组化有效管理模式, 进行有针对性的风险辨识与削减, 制定并落实各项安全措施, 使施工作业全过程受控管理就显得尤为必要。

二、施工队伍班组化管理的应用思路

1. 施工队伍班组化管理的原理

施工班组化遵循五个原理:一是整体性原理:施工队伍班组化是HSE管理在局部的具体实现, 它同整体HSE业绩目标一致, 因而将施工队伍班组化便成了HSE管理的有机构成部分;二是动态性原理:受生产现场需求不同的因素, 施工专业也就不同, 采用动态管理是必然的。三是开放性原理:施工队伍必须处于开放性管理, 因为施工过程要求双方相互协作沟通, 确保安全、质量并高效完成作业, 仅依靠施工队伍自身封闭管理, 或建设单位单方面管理, 有效性是无法与共同管理所对比的。四是环境适应性原理:不同的施工地点有不同的安全措施、不同的应急要求、不同的管理对接等等, 凡是与施工作业相关的人和物都是环境因素。为了保证最佳的施工环境, 就要做针对性的安全保证措施, 这些就是环境适应性的管理。五是综合性原理:施工队伍到现场后同在岗员工干部共同维系一个目标, 最大程度发挥各自的效能。施工内部需要多工种配合, 整体施工需要建设方配合, 这些均体现了综合性管理的效果。

2. 施工队伍班组化管理的具体应用

(1) 界定施工队伍班组化的内容和范围

根据HSE体系中相关方的概念可知, 建设单位会受到施工队伍的绩效影响。因此, 凡是进入站点生产区域内进行维护检修、建筑修缮、设备设施改造等工作的施工单位 (个人) , 均按照施工队伍班组化进行统一管理。其过程监控按照作业项目, 结合相关的法规标准、作业计划书等内容执行落实。

(2) 施工班组的划分

由于受施工作业内容的影响, 有时施工人员仅为两三人, 对此就一并纳入建设单位的当班班组管理, 班前会内容增加施工作业, 将资料统一归并在班前会、班组日志及干部值班记录中, 提高管理有效性;如出现两个或两个以上的施工作业单位, 可按照施工单位划分班组, 便于统一管理;有时施工项目庞大, 施工单位内人员多, 此时施工单位可根据作业项目情况划分为作业班组。

3. 建立相关人员的责任

单位主要管理人员负责施工队伍班组化管理的监管落实, 为管理有效执行给予支持与监督。

单位安全组、设备、工程等相关人员负责现场管理的监督检查及协助施工单位的手续办理工作。

安全组和基层安全员负责进站施工人员安全教育工作, 同时结合典型事故案例进行安全思想教育, 并录取培训资料。

基层干部负责监督检查、现场协调指挥, 并将施工情况向当班岗位员工告知, 同时明确岗位人员对施工点的巡检时间及内容。

岗位员工按照施工点区域归属 (属地管理) 进行巡检, 巡检内容按照施工方案、相关安全规范和安全管理要求执行。

施工负责人负责施工安全措施的落实和监督, 进行施工全程监护和现场问题协调等工作, 同时严格落实班组化管理制度。

4. 施工班组化管理具体内容

(1) 为了达到班组化的基础管理, 要求施工单位按照每天一个班次召开班前会, 主要有如下内容:

一是安排当天工作, 向施工人员进行“五交”, 即交施工任务、交安全措施、交安全施工方法、交安全注意事项、交安全规范要求;

二是明确安全值日人;值日人员负责监督施工人员按规定穿戴劳防用品、安全措施的落实确认, 以及检查施工中的安全情况, 对查出问题进行纠正或同相关人员协商解决;

三是核准当天施工人员信息, 提供给站点相关人员, 便于管理控制;

四是针对上一班工作通报点评及存在问题的改进要求;录取班组安全生产日志, 形成班组化管理信息资料。

(2) 施工监督按照前、中、后环节划分:

第一环节:施工前双方有关人员依据施工手续和相关规章制度对安全设施设备配置、安全防范措施、危险源控制、警示标识等项目进行现场交底确认, 确认合格后下达开工令;

中间环节:施工中双方进行现场即时检查或抽查, 按照责任划分, 有双方的专职安全员、当班员工、管理者, 共同确保施工现场处于安全和监护状态;

最后环节:施工后按照管理要求落实“工完料尽场地清, ”确认电源、气源、水源控制切断或关闭;为保证施工监督的持续改进, 组织施工全体人员对当班情况进行点评汇总。

三施工队伍班组化管理的实施效果

1. 施工班组化管理有效的提高了现场施工的有序性和安全性。基层站点实施了施工方班组化管理, 明确规定了双方的责任和义务, 一是不仅能及时了解施工方的施工内容和施工进度, 同时可以有效的对施工质量进行监督, 提高了建设方的参与力度;二是加强了对施工队伍的管理, 结合施工方负责有效管理, 建设方和施工方负责人对施工的内容、过程、风险按照班次进行管理监控, 责任明确, 从而保证施工的安全。

2. 通过施工队伍班组化管理, 一是实现了施工方和建设方的共同发展, 最终获得良好的安全、环境和健康业绩, 双方均实现利益共存, 有效发展;二是通过对施工队伍的全程监管, 基层安全管理人员得到具体实践, 提升了自身安全管理水平, 推进了企业内部HSE绩效管理;三是形成了有效的监控, 各类施工按照相关的法规标准、企业规章, 进行现场监督落实, 有力保障了施工的安全、质量、效率。

摘要：在采油厂的发展进程中, 承包商施工队伍是必不可少的相关方, 彼此相互依存、共同发展。将承包商施工队伍有机融入建设单位实行班组化管理, 是实现HSE业绩的要素需求, 更是安全人本管理理念的具体体现。按照HSE管理体系架构, 依照相关法律法规和企业规章制度及要求, 对承包商施工队伍实行班组化管理, 纳入到采油厂日常安全管理中, 是必要的、可行的。通过明确责权利分工、细化工作内容、强化监督落实、注重过程细节管理, 承包商施工队伍管理能得到有效规范, 实现了建设方和施工方的共赢。

关键词：承包商,HSE体系,班组化,管理

参考文献

[1]卢有杰王勇译《项目管理知识体系指南》电子工业出版社.

[2]杨玉祥编著《采油厂有效管理模式》石油工业出版社.

3.施工班组内部承包协议 篇三

关键词：施工企业；内部承包责任制；法律风险

0 引言

施工企业内部承包制是指施工企业依据下属单位的生产经营特点，在全面经济核算的基础上实行分级分权管理的一种经济责任制。这种经济责任制对于推动企业工资改革，体现企业奖优罚劣、奖勤罚懒的分配原则，提高施工企业经济效益等方面有着重要的作用。但同时，内部承包责任制也会给施工企业带来很多的法律问题，严重影响施工企业的正常运转和长远发展。因此，了解我国施工企业内部承包责任制的基本概况，探析施工企业内部承包责任制存在的法律风险问题及其具体应对措施，以降低施工企业内部承包责任制法律风险，促进施工企业健康持续发展就有着重要的现实意义。

1 我国施工企业内部承包责任制的基本概况

1.1施工企业实行内部承包责任制的优势

改革开放以后，我国建筑行业迅速发展以及市场经济体制的逐步确立，传统的施工管理模式弊端日益显露，项目负责人仅仅只拿固定工资，干好干坏差别不大，严重限制了其主观能动性的发挥，导致工作效率很低，施工过程中管理不严格，浪费严重，施工企业成本很高。而我国对建筑企业实行了严格的从业资格和资质等级管理制度，这虽然规范了建筑市场准入，但也一定程度上减缓了建筑行业的发展速度，施工企业内部实行承包责任制可以实现施工企业内部资源的重组，使生产要素的优化配置以及动态管理成为可能，同时也起到了精简企业管理层次的目的。同时，有利于项目权责分明，打破了企业内部吃大锅饭的情况，调动内部承包人的积极性，获得更高的经济效益。另外，采用内部承包责任制对于强化企业管理，提高企业内部人员管理经验，以降低项目成本都有重要的作用。

1.2施工企业实行内部承包责任制分类概述

建筑施工企业实行内部承包责任制现在来说是非常常见的，按照承包主体与施工单位的关系可以分内部职工承包、形式上的职工承包以及名义上的职工承包这三种类型。内部职工承包是指建筑施工单位与的在册职工间签订承包合同，以内部承包人的身份对于项目工程的资金、人员以及资源进行调配和组织施工；形势上职工承包具体是指承包人以建筑企业的名义与业主签订建设工程施工合同承接工程项目，再与施工企业签订以承包期为劳动期限的劳动合同和内部承包合同。而名义上的内部职工承包，又称挂靠，这种承包，承包人与建筑企业之间没有任何隶属和管理关系，只是在与业主单位签订建筑合同之后在签订冠以内部承包的合同，施工企业仅仅为其提供承包工程所需要的资质资源。

2 施工企业内部承包责任制存在的法律风险问题

内部承包责任制虽然有着很大的优势，但是对于施工企业来说其也会带来很多的法律风险问题，具体有以下几点：

2.1内部承包人施工管理风险

在实行内部承包时，内部承包人的施工管理能力如何对于施工单位来说是一个巨大的风险，如果承包人施工管理能力低，无法按照合同约定的要求交付建设工程，这就会导致施工企业不得不向业主承担相应的责任，给企业带来损失。

2.2引起施工企业用工责任的风险

施工企业在实行内部承包时，往往要面临承包人招用施工人员的情况，如果承包人出现拖欠农民工工资或者出现工伤引起承包人与招用员工发生纠纷时，施工企业通常要承担责任，增加了施工企业的用工风险。

2.3内部承包合同效力风险

虽然我国法律和行政法规并未对内部承包合同予以禁止，内部承包协议也是合法有效的，而且许多高级法院对此也予以支持，但是由于我国法律法规对于内部承包的内涵和外延做出明确的界定，很容易出现挂靠、转包以及违法分包相混淆的现象出现，导致施工企业出现内部承包合同效力风险。

3 应对我国施工企业内部承包责任制存在的法律风险问题的具体措施

针对以上内部承包责任制存在的法律风险问题，笔者结合自身的工作实践，提出了一些应对防范措施，具体有以下几点：

3.1内部承包责任人的选择

选择合适的内部承包责任人是防范内部承包风险的必要手段，通过加强对承包申请人的道德品行、经济能力、管理能力以及技术管理能力的审查，以降低内部承包人的道德风险和施工管理风险。

3.2加强内部承包合同效力风险的防范

施工企业在实行内部承包时必须要做到内部承包人是建筑施工企业的下属分支机构或者在册职工；同时，承包合同内容应合法有效且具有可操作性，并完备风险防范的手续。另外，在建筑施工过程中，建筑施工企业必须加强对承包施工人的质量、安全和技术的指导和监督。

3.3加强项目承包的基本制度

施工企业在实行项目内部承包时应建立健全承包管理制度，以及印章管理和资料管理制度，并通过员工手册、公示栏公示等方式进行公示加以宣传。另外，签订内部承包合同时也需要将其作为合同的组成部分，促成落实。

4 结束语

4.施工班组内部承包合同(钢筋工) 篇四

重庆柏森建筑劳务有限公司

（钢筋工）班组内部承包合同

甲方（全称）： 重庆柏森建筑劳务有限公司

乙方（全称）： 周勇，男，身份证号：***571

一、工程概况：

1、工程名称：合川区北城沙坪路还建二期5#楼

2、工程地点：合川区北城沙坪路

二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认）

1、承包范围：__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装，焊接（本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围）。

2、承包内容：

①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。

②、所有钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购买花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。

③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡，配合下车等工作（包括文明施工的突击安排），不发生一切计时工。

④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。

⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。

三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）：

1、工程单价（按施工图图算量计算）：

±0.00（及地下室顶板）及以下钢筋：依据结施图按照520元/吨计算。

±0.00以上主体、装饰钢筋：按_25_元/m2计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。

2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放；墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业，负责检查调效钢筋和保护层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。

②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。

③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备（断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。

④、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。

⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料，所发生的短料必须按甲方要求接长后使用，工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。

6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○

7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。

四、合同价款：

1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。

2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费，由甲方代扣代缴（以总产值的1.0%计算），劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。

五、材料机具供应

1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯及操作人员费用

2、乙方自备的机械设备、工具用具：

断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具，配件；二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施（甲方提供至二级配电箱）和满足施工需求的所有其它电器材料；辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中

3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。

4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场，其中钢材及水泥实行限额领用制度，钢材限额为下料单数量+1%的损耗，水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。如超过限额，超过部份的数量钢材按6000元／t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。

5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按甲方规定支付租用费用。

6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%，超出部分由班组按市价赔偿。

六、质量标准：

质量要求：根据施工图进行施工，质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求，达到 优良 标准。

1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上，如验收时未达到90分，则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责，并在总工资中扣除。

2、检查要求：①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后，由乙方质量负责人，通知

甲方各幢号工长，并共同检查，合格后报请监理、建设方验收，合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题，如不及时整改，按第3条所列条款处罚，并无条件及时整改，并请监理、建设方复检，如复检还不合格处，处以双倍罚款并责令该小班组换人。

○2在每次质监站验收检查中，如有第3条所列问题，按第3条所列条款双倍处罚。

○3主体竣工验收和本项目自检扫描，如发现第3条所列问题，并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。

3、检查要求： 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格；

3.2钢筋骨架尺寸；

3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件（遗漏、位置、数量）； 3.4钢筋接头位置和数量； 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度； 3.6受力钢筋保护层；

3.7箍筋的间距、数量及位置； 3.8受力钢筋的间距、数量及位置； 3.9钢筋节点构造。

对于3.1、3.2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。

对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5（处）次以上（包含5次）者，超出部分处以每次每处50元罚款。

七、合同工期：

1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任；

2、主体 按工程总包单位的要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任 ；

3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款。

4、工期顺延的前提条件：

1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○

2、暴雨、材料供应不到产生的。○

3、政府行为，建设单位及有关单位要求的停工。○注：（其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延；半天以内不作为延期条件）。

5、在施工过程中，乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员，并在乙方总人工费中扣除，这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容，甲方有权单方面解除乙方的劳务合同，乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。

八、付款方式：

1、本合同付款方式：（1）每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项；（2）工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。

3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效，缺以上任何人签字的结算单均无效。

九、安全生产：

1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。

2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于

18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。

4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤（包括轻重伤）残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方承担30%，甲方承担70%。

5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由乙方承担，在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。

十、文明施工及住宿、生活区卫生：

1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任300元/人.次。

2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。

3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。

4、施工现场临时住房要建立卫生责任制，班组宿舍，必须每天派专人打扫干净，保持清洁（清洁用具自理），如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次，工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁，否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居，甲方不提供夫妻同住住房，属夫妻职工的，提倡在工地外租房居住，一切费用自理。

5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。

6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐，不宜在外面就餐，其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。

7、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金以及饭菜票。

十一、双方责任、权利和义务：

（一）甲方责任：

1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份（甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理）。

3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便

4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。

5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。

6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。

7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心，其费用在第一次付款时扣出。

8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。

9、应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。

（二）乙方责任：

1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。

2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.3、乙方派________为专职安全员，_________为质量员，负责木工车间有技术要求工人的日常工作。

4、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。

5、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。

6、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间 交接验收，承担成品保护。

7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。

8、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任，并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。

9、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。

11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费，乙方承担保险总金额的100%费用，结算时在班组总工资中扣除。

12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。

13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定，确保每月支付清农民工工资，若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光，甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。

14、乙方合同工程禁止转包和再分包，（乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人），否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同，乙方承担劳动报酬总额10%的违约金，并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。

15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册，若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。

16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件，班组成员自然人必须持有效身份证复印件，签订合同时附在正本合同上。

17、乙方应对工人工资逐月造表发放，工资发放表必须由本人签字，严禁代签，每个月的5号交由项目部存档。

18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后，结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单，甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后，由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字，最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。

19、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及 时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。

十二、保证金及保修金：

1、保证金：

乙方在签订合同时支付50000.00元（伍万元）人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后，由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题，返 工的整改费用超过5000元者，进度总工期超出10天者，违反该合同约定条款者，此保证金不退还乙方。

十三、违约责任：

1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。

2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。

3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。

4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。

5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，其违约责任按上述第2、3条款处理，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。

十四、合同解除：

1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。

2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

十五、其他条款：

1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。

2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。

3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。

4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，甲方（盖章）：

乙方： 代表人（签字）：

5.内部承包施工协议书 篇五

发包方称（甲方）： 承包方称（乙方）：

为确保 项目的顺利实施，经双方讨论，达成如下协议：

一、发包方按工程预算价（附带预算报价表一份）将此工程发包给承包方；承包方负责发放施工人员的工资，往返路费及相关费用。发包方负责提供承包工程所需的水电，管理处相关的费用和押金，办理相关手续（承包方有义务协助办理）供工人施工。

二、承包方对承包项目做到包范围.包质量.包人员.包工期，并接受甲方业主及发包方对本工程的监督，组织施工流程，掌握施工质量和进度。

三、承包方主动协助发包方解决现场问题，遇到问题及时向现场负责人员反应，如因视图不准等自身原因造成错误，其返工及材料费均由承包方承担。

四、发包方根据现场情况拨付承包方相对的工人生活费用（1人1天100元为基础，10天付一次），施工中按情况、工程进度，完成工程量及甲方拨付工程款情况，分期付给承包方一定量的工程进度款为75%（施工每个月），工程完工后按工程费用总造价的85%支付给乙方。待该分包工程经甲方业主验收合格后应付工程费用总造价的97%，剩余3%为保修押金，保修期为1年，1年后付清余款。

六、承包方须管好下属工人，文明施工，自觉遵守国家法律法规及工地的各项规章制度。

七、承包方必须监督并保证下属工人按照施工规范安全施工，任何危险作业均需要采取保护措施，否则，一切后果由承包方及当事人负责。

八、承包方所需施工机械及施工用具原则上公司不提供,施工如确因施工需要,可由承包方预支承包款进行购买。

十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目完工验收交接并竣工结算后，即告终止。

6.建筑拆除工程施工内部承包协议 篇六

甲方：

乙方：

以双方协商甲方将xxxxxxxxxxxxxxx承包的xxxxxxx拆除工程项目发包给乙方施工，本着双方互利互惠的原则制定本拆除工程施工承包协议书，以供甲、乙双方共同遵守。

一、项目概况：

1、建筑面积及结构形式，拆除建设工程

2、工程地点：xxxxxx

3、承包方式：拆除施工总承包

4、承包范围：拆除施工总承包以外的所有施工项目

5、工程总均价：图纸范围内按照图纸清单实价格（）亿元。

二、价格：乙方拆除下来的xxxxxx元，保护性拆除管

道1000.00元/吨，拆除每平方米补助150.00元，包装费装车费 支付给施工方，按照主合同检查验收，验一批，结清一批。（上述价格为已扣除税收和管理费的价格）

三、付款方式：按照工程进度每月25号结算，下月5号前付款。

四、双方责任：

1、甲方项目按时进场以及配合双方工作人员和工程师对接，做好进场前的准备工作，设计拆除方案进行工程预算，根据有关通知和具体安排运行。

2、甲方确保乙方在2014年5月30日前进场，进场后3日内按施工图纸划标段，进行施工。

3、甲方负责与鑫华成公司的相关事宜，确保乙方正常施工。

4、签订本协议后，乙方向甲方交安全合格证金3日内乙方交不上保证金此协议自动作作废。

5、协议一旦签定，乙方不得以任何方式转包给另外一

方，除不可抗拒的力量以外，不得单方违约，若则违约方应赔偿对方经济损失，并处罚违约金10万元。

五、安全责任：另外签定安全责任书。

六、协议期限：初步确定工期2年，从2014年5月30

日起至完工为止。

七、其它约定：甲乙双方不得违约，一旦有不守约的一

方要承担一切经济及法律责任。

2、本协议未尽事宜，双方另外协商解决，并另补充协

议。

3、本协议一式两份，双方签字生效。

甲方：乙方：

7.建设劳务工程施工内部承包协议书 篇七

建设劳务工程施工内部承包协议书

甲方：海南玉琳万通劳务有限公司

乙方（内部承包人）： 身份证号码：

为了确保 工程能够责任到位，并且保质保量按时完工。经甲、乙双方协商一致，甲方同意在本项目施工过程中任命 同志为该项目的项目经理，并履行总负责人的职权。双方的具体分工如下：

01、就 的施工工作，甲方负责与该项目的 总包方 方签订《工程承包协议》。

02、在履行甲方与该 总包方 的建设方签订的《工程承包协议》过程中，乙方对外不享有独立的主体资格，施工资质和结算的银行账号必须由甲方提供。

03、乙方作为甲方在该项目中的内部承包人，应当按照甲方与该项目的建设方所签订的《工程承包协议》中所设定的施工方的义务，自行承担因履行该合同所提供的保证金以及前期所产生的一切费用。

04、在履行该项目的施工过程中，甲方负责指派财务人员对施工成本进行监督，并保证民工工资的发放。但是该财务人员的工资

和相关社保应当由乙方在自己的利润中负责支付，并且乙方应当保证该财务人员的月工资不得低于人民币： 元整。

05、每次甲方在收到建设方支付的工程款后，均按照实收工程款的 ％予以扣留，作为自己对该项目施工的管理成本。

经双方商定乙方一次性支付给甲方人民币： 万元整，作为甲方自己对该项目施工的管理成本。

06、因工程施工所产生的一切税费，均应由乙方承担。凡工程中涉及到税收，必须按税法规定由乙方照章纳税，甲方若发现乙方存在有漏税现象，可以立即停止对乙方工程款的支付，直至乙方交清税款为止。

07、乙方必须在甲方的监管下，独立开展工作，并独自承担本项工程的债权债务、工程事故、工伤事故等一切经济责任和法律责任。

08、乙方必须严格按照甲方与业主方所签订的施工合同内容及条款履行责任；精心组织施工，确保工程质量、工程进度、工程安全；须每月向甲方上报工程进度表、工程款资金计划表、员工工资计划分配表、工程所需材料计划表、每月完成产值及人工工资发放表等。

09、甲方若发现乙方出现违反国家法令法规和公司规定的行为时，视情节轻重，甲方有权终止乙方承包权并解除本协议，重新任命项目负责人和项目经理接管项目部。因此所造成的一切经济损失，甲方均有权在向乙方支付工程款时予以扣除。

10、本合同以外的双方债权债务均与本项目劳务合同无关，没有任何的连带责任，双方不承担对方的债权债务。

11、甲、乙双方任何一方均不得擅自违约，如果一方违约则必须承担因此而给守约所产生的一切损失。

12、本协议中的未尽事宜，双方可以共同协商解决。

13、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方盖章签字，且甲方与项目建设方签订了相关的《工程承包协议》后生效。

14、待工程竣工清算、各类款项全部支付清楚后本协议自动失效。

甲方：海南玉琳万通劳务有限公司 乙方：

法定代表人： 负责人：

开户行： 开户行： 账 号： 账 号：

联系电话： 联系电话：

8.班组承包协议书 篇八

承包方(以下简称乙方)：

身份证号码：

经甲乙双方友好协商，甲方决定将马营南阳坡职工宿舍及联合建筑中的图纸范围内土建施工所有人工费承包给乙方。由乙方组织人员进行施工，根据中华人民共和国合同法，经双方研究达成如下协议：

一、承包内容：按照本工程所有施工图纸进行土建施工所需的所有人工及部分辅助材料等。

二、承包价格：按照建筑平米单价进行分包，建筑面积计算按实际施工面积计算：(不含防水、保温、涂料、油漆、安装)。

(1)砖混楼 340㎡(其中主体 260 ㎡，装修 80 ㎡，装修包括粉刷、地坪、瓷砖)

(2)联合建筑 316 ㎡(其中主体 170 ㎡，装修 146 ㎡，装修包括砖墙体、粉刷、地平、瓷砖)

三、合同工期：根据甲方规定完成。承包单价中包括甲方施工现场所有的临设用工及房屋的室外散水。(包括工程所有零工)

四、付款方式：按所有施工部位的月形象进度的70%进行支付，在工程完工一月内付至95%，剩余的5%作为保修金，保修期限为6个月，待保修期满后由甲方返还给乙方。

五、甲方责任：

1、负责向乙方进行技术、质量、进度、安全等分项工程交底。

2、对乙方所施工的工程实行过程控制和成果验收。

3、负责与建设单位的沟通与联系，协调处理外部的关系。

4、负责办理施工过程中需建设单位办理的相关文件手续。

5、现场布置所需要施工塔吊、搅拌机。(搅拌机维修及保养均由乙方负责)

6、甲方委派 同志为现场负责人，负责该工程施工现场的全面工作。

六、乙方责任：

1、按照甲方的施工要求，精心组织人员进行施工，确保所完成各分项工程均满足甲方的要求。

2、对所雇佣人员进行安全、技术、质量、进度、材料控制等所有事项的交底，严格要求所雇佣人员按照甲方现场各项规章制度标准执行;承担所雇佣人员的安全施工的意外伤害保险及施工人员施工过程中所造成的一切后果损失。

3、配备除甲方提供的机械用具以外的所有需用设备用具等;甲方现场库房内有的机械工具等可以借给乙方施工，如甲方库房中没有的均有乙方自行负责，甲方借出的机械均由乙方负责维修和保养，工程结束后乙方需将借用的机械调试好归还甲方，否则乙方将按原价赔偿给甲方。

4、施工过程中有好的施工方法、先进的施工工艺可向甲方推荐，供甲方参考。

5、约束管理好所雇佣的人员，确保施工人员的工资发放到位;并办理好所雇佣人员的暂住证及意外伤害保险事项。

6、乙方必须配备现场负责人、施工员、质检员、安全员及信号工等相关人员，确保工程的施工质量、进度及安全。

7、按照甲方管理制度自行管理好食堂的一切事项，自行组织人员做饭。

8、乙方委派 同志为现场施工负责人，负责处理施工现场的所有事项。

七、安全施工

1、乙方组织人员进行施工前需将工人花名册等相关身份证材料报甲方资料核查保存。

2、所雇佣人员均需持证上岗，且需将上岗证复印件报送甲方资料核查保存。

3、乙方应对自行雇佣的施工人员进行安全等事项的交底，并配备好相关的防护用具，确保施工人员的安全，并对所雇佣的施工人员的安全负责。

4、乙方在施工过程中对影响本工序施工的防护设施，不得私自拆除或损坏，应向甲方进行汇报，由甲方确定好方案后进行施工。

5、乙方施工人员在工地现场需无条件的服从甲方安全管理制度，严禁打架、盗窃、赌博等违法事件的发生，发现一起罚款5000元，对发生所产生的一切不良后果均由乙方负责。

6、乙方自行配制安全防护用品。

7、施工中严禁私自越级进行操作，如发生跳闸等现象，需找现场值班电工进行送试，严禁私自送闸等。

8、甲方在乙方人员进场后，向乙方发放工地现场安全文明施工管理制度，对乙方因违反制度规定而发生的行为，按照规定进行处罚约束。

9、进入施工现场必须佩戴安全帽，如被甲方或业主发现一次罚款100元，2m以上高空作业，必须佩戴安全带，如被甲方或业主发现未佩戴防护用品一次罚款500元。

10、食堂管理：由乙方统一管理，不得出现私烧小灶现象，发现一次罚款1000元，并没收工具。

11、所有罚款不需乙方签字，从当月工程款中直接扣除。

八、质量控制

1、乙方施工过程中要严格按照图纸和规范要求进行施工，确保所完成的工程部位满足验收要求。

2、每道分项工程完成后，由乙方相关人员现行自检，在自检合格后再向甲方进行报验;在监理单位、建设单位及相关管理部门进行检查验收时，乙方必须组织相关人员配合检查验收;甲方在乙方施工过程中可巡回检查，尽量将问题在施工过程中解决，减少不必要的返工。

3、乙方施工中如遇到问题，应向甲方报告，甲方确定方案后执行，严禁自行主张，私自变更工程施工做法或进行材料的替换。

4、乙方施工过程中应主动做好善后工作，对自己施工中造成的质量通病缺陷要尽快进行补救，严重质量问题应向甲方进行汇报，由甲方确定方案后执行。

5、施工过程由于哪一方的责任造成的损失，由过失方承担全部责任(包括业主的罚款)。

6、在施工过程中如甲方发现一次大的工程缺陷，甲方有权根据实际情况对乙方处予1000-元的罚款。

九、进度控制

1、甲方每周六排好下周的工作计划交乙方负责人，由乙方负责人根据甲方计划要求组织好相关施工;乙方在接受周计划是如感到甲方安排的计划不可行，需在接受前提出，否则一旦接受就必须按计划执行，但总工期必须控制在合同要求的期限内。

2、如遇到不可抗力及恶劣气候影响工期。在后续的时间内，乙方应积极主动调配好相关人员，服从甲方计划安排，将滞后的工期补上。

3、如果因乙方自身原因而造成工程不能按期交工，则按照本工程约定，甲方有权根据实际情况对乙方进行相应的处罚。

4、乙方需提前一周上报材料及周转材料计划，如因乙方原因造成材料漏报或多报或上报不及时的均由乙方负责承担其后果。

十、材料控制：

乙方对所雇佣人员应进行材料控制意识的管理，严禁施工过程中材料浪费等现象发生，如发生材料浪费现象，甲方可根据浪费材料的价格的5倍进行处罚。工程竣工后，甲方将对工程所用材料进行核算，对超用部分材料，甲方有权对乙方进行2—5倍的罚款。

十一、材料控制

1、承包内容：甲方提供工程实体所有材料、木方、模板、钢管、扣件、现场配电箱、电线，二级箱以外由乙方负责(含二级箱)。及上述所说明的机械等，以外的辅助材料，工具用具及小型机械均由乙方负责(辅助材料：铁钉、铁丝、扎丝、保护层垫块、钢筋竖向接头等以及就其他材料)。承包工种：除图纸内的安装部分人工外，其他工种均由乙方负责组织施工完成(木工、钢筋工、砼工、普工、架子工、砌筑工、现场文明施工辅助及相关的技术管理人员等等)。

2、工程土方开挖与回填均由甲方委派机械施工，由乙方出人工配合进行整平与夯实等。

3、乙方在施工现场需严格服从甲方的管理，如出现不服从管理现象，根据实际情况，每次罚款1000-5000元。

十二、合同解除和违约责任：

1、如乙方在施工过程不能按时保质保量的完成各分项工作，且多次出现此现象，甲方有权终止合同，按乙方所施工的工程量的50%进行结算。

2、如发生违约事项，可向当地人民法院或仲裁部门提起诉讼解决。

十三、合同份数及生效：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

9.钢筋班组承包协议书 篇九

一、车间一◆班组承包协议书

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

(检验车间

一、车间

一、门卫)

钢筋分项工程承包协议

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

钢筋分项工程承包协议书

甲方：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部（8）（以下简称甲方）

乙方：钢筋班组（班组责任人）（以下简称乙方）

班组责任人身份证号：电话：

为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：

一、承包范围、工作内容：

1、梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程（检验车间

一、车间

一、门卫、厂牌、围墙、室外化粪池），从基础承台开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、管桩钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。

2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；定加工材料卸车；马凳保护层；制作、安放垫块保护层；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；沉箱盖板钢筋绑扎（柱子竖向钢筋电渣压力焊另外协商，不在本次承包范围内）；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。

3、不包括内容：φ8以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报圆钢加工，则由乙方负责加工，不得以任何借口拖延工期）。

以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工3工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。

二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：

1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期）

2、单价：按建筑面积元/m2（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，如：扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、手提式配电箱等）。

3、质量标准：工程质量等级要求达到顺德区优良样板工程。如达不到顺德区优良样板工程等级，以上合同单价下浮10%。

4、安全生产文明施工标准：如因乙方的原因造成达不到顺德区双优工程标准，则以上合同单价下浮4%。

5、工程量计算：按图纸设计建筑面积8883.18m2一次性包干。

6、工程款支付：乙方全垫资至一层混凝土结构完成，每层混凝土结构完成后支付至完成产值的70%，结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的90%，余款在甲方工程全部完工后一次性付清。

7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的70%进行结算，所有工人工资均由乙方自行负责。

三、付款原则：

1、甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法，中途退场或中止协议退场，按本协议中“第二.7条”结算退场。

2、乙方在施工过程（垫资阶段）中给工人发放生活费和工资时，必须及时做好工资发放表并送项目部备案，以免因手续不全造成不应该的麻烦。

3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时，必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部，项目部根据工资表直接向工人发放工资，剩余工程款（工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金）可另列工资表，由班长一人领取；特殊情况需经项目经理审批处理。

4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款，均必须提供相应金额的工资表，以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。

5、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切由乙方负责人负责，自行解决（必须做好工资表）。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按本协议中“第二.7条”进行结算退场。

6、半途退场和无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期间无故停工（少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要），按每日2000元进行停工损失赔款，超过五天，项目部可无条件进一步进行以下处罚：

（1）罚款2万元。

（2）按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组，由班长自行安排员工工资发放，项目部不负任何责任。

（3）项目部可调另班组施工。

7、因乙方自动退场或乙方人员不足，质量差的原因，甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算，乙方无条件退场。

8、施工过程中发生的点工，乙方必须及时向项目部进行签证，甲方在属实的情况下不得拖延签证，当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证，甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。

9、乙方申请进度款时，必须由质量员、施工员、安全员、后勤保卫、项目副经理理逐个签字后才能上交财务或预算员处，相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签，按要求完成并检查通过后再签。

四、工程质量及管理：

1、质量等级：优良，确保钢筋隐蔽验收一次性通过。

2、为保证质量、进度、安全，提高承包班组积极性，需交保证金壹点伍万元，基础施工完成后退还伍仟元，余下保证金工程结束据情退还。

3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、广东省有关规定和施工员的技术交底。（特别警示：梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担）。

4、施工方法由甲方定，特别警示：（1）、柱筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上，梁柱节点内箍筋焊成整体笼形，以避免移位。如产生砼浇捣后移位，每个柱子（只要有一根柱筋）罚款100元；（2）、梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。（浇砼前、中、后的钢筋绑扎维护非常重要）。

5、对质量只达到合格者，单价下浮10%。评定等级，由甲方评定为主，有甲方等上级部门参与，以上级评定为准（优良工程标准：一次性验收通过，且建设单位满意，反之为合格）。

6、质量标准： 钢筋工程全部达到优良要求，即项目部和甲方一次性通过验收为标准（包括极小达不到要求应马上整改，并且以后再也不犯类似通病），并做好工完场清的工作。乙方委派同志为钢筋组长兼职质量员。一次性达不到验收标准予以500元/次的罚款处理。

7、工作中乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，严格把好质量关，浇捣砼时及时派人值班，保护好钢筋成品。

8、对质量达不到要求而乙方不及时返工，甲方有权按以下方法处理：

（1）拆除。

（2）另外派人整改，工资按60元/次（天），当月在乙方的工资款中扣除支付。

（3）令其停工、整顿，直至中止协议，乙方无条件退场。

五、安全管理：

1、以顺德区“安全生产、文明施工双优工地”为目标，做班组内各施工现（工）场人员的安全文明工作。

2、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出合理化书面建议，对安全隐患及时整改。

3、对新来的职工，乙方必须进行书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全再教育。进行“三级安全教育”后，乙方方可安排职工上班，否则一切安全事故由乙方负责，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。

4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录，并设立兼职安全员同志，督促本班组内安全生产、文明施工工作。

5、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，分清责任，由现责任人负责一切经济损失和责任。

6、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%。甲方不收回安全帽，在工程结算款项中扣除安全帽费用。

六、工期管理：

乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员：基础部位不得少于20人，主体部位不得少于15人施工，根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处50～500元/天的罚款押金，在当月的工程款中扣除（押金处理：①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划，罚款和押金没收。②按总进度计划，时间没有超过的罚款押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励）。

七、人员管理：

1、乙方负责人要严格选择技术精、劳动态度好或技术进步块的技普工人员，严禁带小孩和职工进场，尽量避免家属进场。

2、进入施工现场人员要按项目部保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场），听从保卫科长住宿统一安排和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。

3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并订立劳务协议一式三份（项目部

留档一份），没有签订劳务协议者，项目部不认可该工人为本工地的工人，该工人发生任何事情与本项目部无关。

4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员，甲方指明，乙方无条件及时清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费、路费，一切由乙方负责人自行解决。

5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为。

6、乙方工人必须统一在食堂煮饭炒菜，不得在宿舍房间内采用电饭锅等所有电器类进行煮饭炒菜，任何情况任何场所不得使用“热得快”泡开水。

7、乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作，其工人管理顺序如下：工人进场→班组长与工人签订劳务协议（提交身份证复印件一份，无身份证者不得签订劳务协议，不得进场施工）→办理工人工卡（提交一寸照片2张）→三级安全教育卡（工人在退场时结算工资款时，必须提供劳务协议、工卡、安全教育卡及身份证）。

八、机械、工具、材料管理：

1、做好仓库领用签字手续，工完如数归还仓库，遗失、损坏照价赔偿。乙方必须及时保养或通知机修班组维修机械，非正常损坏，修理费由乙方负责支付。

2、粗钢筋必须采用对焊接头，否则所损失的差价由乙方负责，及时做好落手清工作。

3、特别警示：因乙方下料错误或绑扎错误造成材料浪费的，按实际数量赔偿5500元/吨，并在当月产值中扣除。

4、工完时必须：

（1）无剩余半成品钢筋（如箍筋、元宝筋等），如有小部分多余，及时利用或敲直，捆扎交仓库。

（2）无短材，工作中短材及时利用和对焊机焊接接长及时利用（或工程部派员清理、焊接长），工资100元/天由乙方支付。

（3）场地上无钢筋乱丢。

5、对乙方不及时做好落手清甲方有权派直属班作业，按照80元/工日计算在乙方当月工程款中扣除。乙方人员由专人使用机械，并及时维护保养。

九、协调工作：

1、及时与其它班组配合好各项工作，挑出部分板筋必须用马凳支撑，及时做好质量整改工作。

2、钢筋利用提升机垂直运输时，应尽量在吃饭休息时进行，且必须由项目部认可持证人员操作人货梯，严禁职工随意开机上下。

3、浇砼时必须有专人值班（不少于二人）

4、及时提供材料采购计划和圆钢加工计划上报项目部进行审批（提早搞好图纸钢筋拆骨算、分析单与核算员校对）。

十、甲方责任：

1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作，做好总体放线工作。

2、及时采纳乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。

3、提供乙方住宿方便和搭伙，乙方每人每月上交甲方搭伙费8元，城建费10元。劳动局就业证、工种上岗培训费按规定金额交纳。

4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

5、如本工程采用统一工作服时，班组正常履行合同，一半价格由甲方负担，一半由乙方和职工自负；半途而废的全额费用由乙方负担。其它日常生活用品费由乙方员工自己负担。

十一、其它：

1、班组长必须常驻工地（如班组长派驻现场带班能全权处理现场所有问题时除外），未经施工员许可，擅自离开施工现场罚款200元/天。

2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以10～500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款三的付款办法执行，其余款作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用。

4、因甲方材料供应不及时而发生的待料停工超过三天，甲方有义务安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天生活费10元。

5、对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，工资等事项由乙方负责人自行解决。

6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗、嫖娼等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证等合法证件方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现场。

7、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。甲方对乙方各项指标完成好的班组，实现适当的奖励。

8、乙方不享受其它劳保待遇。

9、如发生工期跟不上，严重影响工期，质量管理混乱，甲方有权辞退乙方，按完成产值的70%结算，乙方无条件退场。

10、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行；劳务协议书一式三份（乙方职工全部签字）作为合同附件一并执行。

十二、本协议自双方签字生效日起生效（需保证金时，以合同签订日期和保证金上交日期晚者为生效之日），工完款清自行失效。

十三、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

（甲方：项目经理一份，核算员一份，财务1份，共三份。）

（复印件：施工员、质量员、仓库各1份）

甲方：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部（8）

代表签字：

（盖章）

乙方：班组

代表签字：

（盖章或指模）

合同签订地址：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部