真石漆施工承包合同(8篇)
1.真石漆施工承包合同 篇一
篇一:真石漆施工合同 真石漆施工合同
甲方: 乙方:
经甲乙双方友好的协商,本着互利互惠的原则,为完成双方商定的施工作业内容,明确双方的权利义务,特签订本合同,共同遵守:
一、工程概况:(1)单位名称:(2)工程地点:(3)工程内容:
二、承包内容及单价:
(1)承包内容:外墙真石漆、喷涂、真石漆工序,由乙方包工包料完成。(2)工程单价构成用施工程序:
1、外墙真石漆:按元/m2计算,工程量约为:1800.0平方米,)。
2、施工程序:水泥、沙浆点补—打磨—批刮外墙腻子—喷底漆—画线—喷真石漆—喷真石漆面漆。
三、工期及约定
(1)开工时间为日预计月 日前完工验收合格。
(2)因甲方变更施工计划,工期顺延,施工过程中,如甲方需要变更方案或颜色造成返工,乙方必须按照甲方需要重新施工但甲方应支付返工工程所需材料人工等全部费用。
四、质量及安全事宜
(1)质量要求:必须严格按照工序进行施工,以国家现行验收规范为准,并达到合格标准。(2)安全事项:乙方必须严格按照安全操作规程进行施工,乙方自备安全劳保用品,因乙方 在施工过程中发生的一切安全及事故责任全部由乙方承担。
五、工程款支付及结算方式:
(1)按实际施工面积结算,甲方通过银行转账或转账支票对乙方进行工程款结算。(2)工程进场前甲方需支付,(工程总造价)给乙方作为材料及人工支出,工程进度款按工程总造价的 %支付,工程完工经甲方验收合格一周内支付清款(工程总款)否则按20%的利息计算付款工程尾款。
六、甲乙双方责任义务:(1)甲方主要责任义务:
1、甲方必须明确施工内容及范围;指导乙方开展工作。
2、提供乙方施工现场用水、用电。
3、提供乙方施工临时存放材料,机具场。
4、保证乙方必须的施工条件,施工期间加强协调,防止交叉施工或其它原因破坏作业面。(2)乙方主要责任义务:
1、乙方必须按合同规定进行施工,并确保施工质量。
2、乙方必须在甲方指定的建筑范围内施工。
3、施工期间,乙方发生的一切安全事故均由甲方自行负责,因甲方引起的人身,设备安全事故均由甲方自行负责。
4、由于乙方材料与施工原因出现造成全部质量问题,由乙方负责无偿返工修复,由于其它人为或天灾造成的质量问题全部由甲方自行负责。
七、其它约定
(1)本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效,违约方承担一切法律责任并承担一切的经济赔偿。(2)未尽事宜,由甲、乙双方另行协商作为本合同的补充条款,双方均按照《中华人民共和国合同法》有关违约责任规定执行。
(3)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
签约代表人: 签约代表人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日篇二:外墙真石漆工程承包合同 外墙真石漆工程承包合同 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经双方协商一致,现将外墙真石漆工程承包有关事项订立本合同,以资共同遵守。
一、工程项目 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包内容:
(1)首次施工:刮一道防裂砂浆
(2)第二次施工:真石漆防潮底漆一遍;(3)第三次施工:喷涂真石漆
(4)第四次施工:真石漆面有一遍(材料品牌为金美赢)
4.承包方式:乙方实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包自负盈亏的方式,不得转包。
二、合同工期
1.乙方自合同签订次日起进场施工,施工工期于7月25日前完成,不得影响本工程其他项目施工进度。
2.乙方应保证在约定的工期内完成施工并通过验收交付甲方使用,若非甲方原因造成影响工程验收交付使用,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而造成的一切损失。
三、合同价款及支付
1.施工价格: 元每平方米。乙方实际施工过程中若需要使用吊篮等,由乙方自行负责,乙方不再收取措施费或配合费。施工所需的脚手架由甲方负责提供。
2.工程量计算标准:总工程量和款项按实际施工面积核算(外墙除窗户面积)计费。
4.本工程无工程预付款,首次底灰完成支付30%进度款,第二、三次施工完毕支付20%进度款,第四次施工完毕支付20%进度款,第五次施工完毕支付25%款项,剩余5%作为质保金在一年内支付。
四、工程质量与验收
2.工程质量应当达到约定的质量验收标准的合格条件,达不到合格标准的,甲方一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方要求返工,直到符合合格标准。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,由乙方承担返工费用,工期不予顺延,乙方还应承担违约责任。
五、双方的权利与义务 1.甲方的工作
提供施工所需的场地;向乙方进行设计交底;提供施工所需的水、电接口、场内线路;按合同约定按时支付工程款。2.乙方工作 外墙真石漆施工前应先做模板并由甲方工程部书面确认后方可大面积施工,否则出现问题由乙方负责;负责提供相关产品证明资料及产品合格证书和产品检验报告等;外墙真石漆装饰层色泽、厚薄、颗粒应均匀,不得有色差及漏涂、流淌、玷污等缺陷,做好成品保护工作,对各种原因造成的产品缺陷、污染进行整改,确保装饰面美观整洁;乙方对施工过程中因违章操作以及不按甲方要求施工造成的乙方及第三方人员人身伤害、安全事故、财产损失,承担完全责任。
六、质量保修
1.本工程质量保修期为1年,自工程竣工验收通过且交付甲方之日起计算。
2.乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修,乙方不在约定的期限内派人保修的,甲方可委托他人修理,所发生的费用在乙方结算保修金时予以扣除,乙方不得提出异议。
七、合同份数
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表: 乙方代表:
签订日期:2012年 月日 签订日期:2012年 月日篇三:外墙真石漆施工合同 外墙真石漆施工合同
甲方: 乙方:
为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、施工地点:
3、施工范围:真石漆
二、施工质量和标准
施工时,乙方严格按着甲方要求,进行施工,保证工程表面平整,不存在裂缝、起鼓,阴阳角不直等,其他达到甲方工程要求。
三、施工日期: 开工日期: 竣工日期:
四、甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查。
5、组织施工单位,质监部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。乙方责任:
1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。
2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。
3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施,如安全绳,安全带,安全帽等,移动脚手架,需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具,如丢失或损坏由乙方按价赔偿。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗,及施工质量造成的损失,其材料等费用,由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理,检查,监督。
五、承包方式及付款方式
1、承包方式 清工真石漆元/平方米。工程量约平方米,验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
工程达到刮完腻子及刷完底漆,验收合格后付工程款的 %;工程完成后并达到验收标准支付工程款的 %。综合验收后付到工程款的 %,余款作为质保金,待保修期满后一次性付清(保持期为)。
3、如不及时拨款,乙方有权停工待款,因此造成的所有损失由甲方负责。
六、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任,如有违约,违约方承担一切责任。
七、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。
3、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效率。
甲方: 乙方:
年月日
2.真石漆施工承包合同 篇二
1)代建方风险的风险权重为28.41%,是风险因素中权重最大的。代建方选择的失败可能导致全局性的严重损失,甚至是项目全局的失败。很多时候,业主无法在事前对代建方行为进行实时的观察和监督,同时由于代建方业绩指标的可计量程度低等原因,业主无法在事后对代建方的行为后果进行准确的评价和控制。这样,在签订合同时,就必须考虑到如何减弱合同关系不对称的程度,加强对代建方的控制[2]。首先,应从代建方选择入手,选用实力强,有大量成功项目经验的公司作为合作对象;其次,应该加强技术和必要的商务沟通。利用和管理好代建方,将对项目是极其有益的。2)决策风险的风险权重为15.25%,是风险因素中权重其次的。由于决策的常态性,所以决策风险发生的概率也是相对较大的。决策之所以具有如此重要的意义,是由工程项目本身的技术经济特点所决定的[3]。首先,应从决策者自身素质入手,加强团队决策,减少个人主观意见对项目不合理的影响;其次,应该对数据进行核实和验证,减少因决策数据不准确而影响决策成果;再者,还要加强决策工具和技术的学习和应用,对数据进行快速而正确的处理,形成正确的决策意见以指导项目实施。3)资金风险权重为11.15%,是重要的风险因素。对于项目资金管理来说,内部资金管理办法应包括以下几方面的内容:资金计划管理、资金支付管理。资金计划管理、资金支付管理在项目中最重要的风险便是预付款管理。资金计划管理是对项目上应该支付的款项做到提前一个月上报,以便财务部门根据上报资金计划来准备资金。4)合同风险权重为10.31%,是重要的风险因素。控制合同风险的主要措施应该包括:熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规;深入研究和全面分析招标文件,签订完善的施工合同;掌握市场价格动态要素;加强履约管理,分析工程风险;管好分包商,减少风险事件。采用转移合同风险措施,包括向对方转移风险和向第三方转移风险。比如:推行索赔制度、推行担保项目目标部分无法实现,严重的还可能产生项目目标的流产,出现烂尾楼,导致旷日持久的诉讼和纷争,损害一方或多方的利益,严重影响社会主义市场经济的健康发展。
对项目施工合同进行正确的、全面的风险评估,在风险评估的
制度、推行保险制度。特别是重大分项的投标报价说明中要求承包人做出保险承诺。另外,在实际工作中,选择项目合同类型时主要考虑项目性质、复杂程度、环境、风险程度和甲乙方的兴趣及合作基础等多种因素[4]。5)经济风险权重为8.98%,是重要的风险因素。该风险属于环境风险。一个复杂的外部环境可能给项目带来较多的不确定性并给项目带来巨大的损失。作为项目管理者,不能对此类风险进行控制,只能适应。应多与政策制定和执行部门加强沟通,及时了解最新信息,对于该类风险应采取风险回避的措施或适当的风险自留。对于由于宏观调控和经济疲软等可以采取放弃项目或调整投资方向;对于材料涨价,可以动用涨价预备费进行处理。
工业项目本身风险管理内、外部环境极其复杂,整个项目周期内涉及到环境、技术、经济和管理等方方面面。加上代建工业项目市场刚刚起步,也具有许多不成熟和有待改进的方面。另外风险管理和评价的方法种类繁多,但具有较高集成度和成熟灵活的风险评价方法却不容易找到,各类评价方法所建立模型的适用性极为有限并存在难以评估的缺陷。这些都期待今后的工作当中进一步探索和研究。
参考文献:
[1]王卓甫,谈飞,张云宁,等.工程项目管理[M].北京:中国
水利电力出版社,2007.
[2]王卓甫,简迎辉.工程项目管理———模式及其创新[M].北
京:中国水利电力出版社,2006.
[3]李佳升.工程项目管理[M].北京:人民交通出版社,2007.[4]刘荔娟.现代项目管理[M].第2版.上海:上海财经大学出
版社,2003.
[5]龚敬.浅谈建设工程风险管理[J].山西建筑,2010,36
OnrisksofownersofagentindustrialprogramsbyanalysisofAHPmethod
W ANG Peng
Abstract:ThepaperadoptsthecommonAHPmethodintheriskanalysis,analyzestheproblemsintheriskmanagementoftheagentindustrial programs,andtheidentificationmethodsfortheprogram risks,andpointsoutrelativestrategies,soastoreduceoravoidrisks,toquickenthe
基础上采取有针对性的合理应对措施,是保证项目顺利进行,实现项目目标的关键。笔者通过长期的《工程项目组织与管理》的教学、研究以及对建设单位和施工单位的合同技术支持服务的探索,进行了一定的总结思考,认为对建设工程施工承包合同风险评估应重点做好以下几个方面的工作。
1 合同的合法性评估
建设工程施工合同的签订,必须符合现行的法律、法规、规范、标准的要求,具体应符合这几个方面的规定:
1)合同主体的合法性评估。建设工程施工合同的主体主要包括发包人和承包人,发包人应具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人;承包人是指被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。在签订合同之前,发包人对承包人,以及承包人对发包人的主体资格要认真进行调查核实,特别是邀请投标项目,必须引起高度重视,千万不能掉以轻心。承包人对发包人的主体资格调查主要是调查发包人是否是法人或法人授权,是否具有支付工程价款的能力。发包人对承包人的主体资格调查主要是调查企业的营业执照,注册资金,近三年完成工程的情况,目前正在履行的合同情况,企业的等级,生产能力及设备,企业的技术力量,企业的开户银行及账号,近两年经审计的财务报表,可用于投标工程的资金状况,企业的简历,承包类似工程的经验,企业的质量意识及质量保证体系,企业的履约情况,近两年介入诉讼的情况等。
2)合同形式的合法性检查。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设工程合同应当采用书面形式。
3)合同客体的合法性评估。建设工程施工承包合同的客体主要指建筑材料、建筑设备、建筑物以及施工安装行为等,根据《建设工程质量管理条例》的规定,建筑材料、建筑设备和建筑物的质量必须符合设计文件的要求,不得低于国家规定的质量标准,根据《中华人民共和国合同法》的规定,对于强制性标准,合同约定的质量不得低于该强制性标准,根据《建设工程质量管理条例》,建设工程经竣工验收合格的,方可交付使用,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持,但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构工程质量承担民事责任。
4)合同内容的合法性评估。合同的内容是指合同约定的双方的权利和义务,以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同;恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的的合同;损害社会公共利益的合同;违反法律、行政法规的强制性规定的合同都是违法合同,都不受法律的保护。
2 合同的完备性评估
建设工程施工承包合同文件一般包括协议书,通用条款,专用条款,中标通知书,投标书及附件,有关的标准、规范及技术文件,图纸,工程量清单,工程报价单或预算书等。建设工程施工承包合同的内容一般包括词语定义及解释,合同双方的一般权利和义务,工程施工的质量、进度、费用控制,施工合同的监督与管理,信息管理,工程施工的组织与协调,施工安全管理与风险管理等。由于建设工程在建造过程中受到自然条件、地质水文条件、社会条件、人为因素等影响,建筑物结构复杂,体积大,建筑材料类型多,工作量大,施工周期长,施工合同履行过程中涉及的主体除了建设单位和施工单位以外,还与勘察设计单位、工程监理单位、建筑材料设备供应单位、其他施工承包单位、质量监督单位、建设行政主管部门等有关,因此合同很复杂。建议选用GF-99-0201建设工程施工合同示范文本,并在此基础上结合具体工程的特点加以取舍和补充,使得合同文件和内容更加全面和完备。
3 合同双方的责任、权益评估
在建设工程施工承包合同风险评估中,合同双方的责任、权益评估是重点中的重点,是合同双方关注的核心。发包人的主要责任和义务有:提供具备施工条件的施工现场和施工用地;提供水、电、电讯线路到约定地点,施工场地内的主要道路满足施工运输需要;提供有关水文勘探资料和地下管线资料;提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料;办理施工许可证及其他施工需要的证件、批件和临时用地,停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作并承担有关费用;组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;按合同规定及时向承包人提供所需指令、批准;主持和组织工程的验收;支付合同价款等。承包人的主要责任和义务包括:根据发包人的委托,在其设计资质等级和业务允许范围内完成施工图设计或与工程配套的设计;按合同规定的质量、工期完成施工任务;向发包人提供施工场地办公和生活用房及设施,发包人承担费用;遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,发包人承担费用;负责保修期内的工程维修;接受发包人、工程师或其代表的指令;负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程;负责对分包的管理,并对分包方的行为负责;做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作;安全施工,保证施工人员的安全和健康;保持现场整洁;按时参加各种检查和验收等。对于部分发包人的责任和义务,也可以通过专用条款约定,交由承包人完成,发包人承担相关费用,或部分承包人的责任和义务,通过专用条款约定,交由发包人完成,承包人承担相关费用。
4 合同风险的评审、认定和评价
建设工程施工承包合同中,发包人和承包人都有风险,在实际工程中,发包人往往利用本身的发包地位,将风险尽可能多地转嫁给承包人,而尽可能少地承担相关责任和义务,例如工程款下浮较大幅度,工程量增加在一定范围内不调工程总价款,增加项目在一定费用范围内不增加工程总价款,要求承包单位垫资等,这些压缩承包人利润空间的做法,虽说从表面上看是减小了发包人的风险,而实质上是加大了发包人的风险,因为当承包人无利可图时或需要亏损时,必然要寻求解决问题的办法,例如偷工减料,降低工程质量,这必然对发包人的利益造成损害;例如解决垫资问题,通过农民工工资发放的政府规定,给发包人施加压力,逼迫发包人提前支付工程款;例如利用农民工上访给地方政府施加压力,造成社会关系紧张等;或将工程完成一部分后开始拖延,并寻找发包人的过错不断索赔,或停止施工与发包人诉讼解决纠纷,影响了发包人的生产和工作。
发包人应对合同风险认真进行评审、认定和评价,对承包人的履约能力进行评价,分析承包人的财务状况、技术力量、劳动生产率水平,是否利用其他公司的名义承接工程,社会信誉度如何,有无被政府列入企业黑名单的经历等。发包人的工程技术难度如何,有无高支模、深基坑支护、大体积混凝土的浇筑、大跨度结构的施工安装、高耸结构的施工安装等,以及需要特种技术施工安装的工程项目,分析承包单位有无承包类似工程的经历,有无对应的资质等级等。正确分析承包人的利润水平,在此评价的基础上,考虑承包人的承受能力,适当降低发包工程价款,转嫁部分
文章编号:1009-6825(2011)08-0240-02
广西高速公路房建工程管理方法分析
黎宇黄超良
摘要:以平钟高速公路房建工程建设管理经验为依托,针对高速公路房建工程特点进行了研究和分析,分析结果表明,通过对高速公路房建项目设计阶段和施工过程进行合理的预控,房建工程如期完工并非不可及的目标,业主管理中需加强主要制度、合同管理及奖惩措施的研究制定工作,同时结合工程实际强化制度执行力。
关键词:高速公路,房建工程,管理中图分类号:TU 712
广西桂林—梧州公路平乐—钟山段是全长110km的高速公路建设项目,工程概算总投资达27亿元,是广西通往粤、港、澳的便捷通道。项目全线房建工程主要集中在服务区、停车区和收费区,共9个施工点,总建筑面积约11 000m 2。本人主持了该项目房建工程的招标工作,并作为主要人员参与了其建设管理和收尾审计决算工作,对高速公路房建工程建设管理工作形成了较为全面的认识。结合平钟高速公路房建工程建设期间的经验,本文按房建项目实施流程对管理工作要点进行了分析,以供其他类似工程借鉴和参考。
1设计阶段
高速公路房建设计需充分体现高速公路所经路段的文化风貌和建筑特点,在满足基本服务和远景预期需要的前提下,给上路者体验当地风土人情的机会,形成一定的感官及文化享受,提高其上路积极性,进而提高项目运营收益。因此,业主需始终要求设计单位根据上述目标进行设计,提高工程适用年限,减少施工期间的变更。作为项目业主,需主动参与到房建设计的立项研究工作中,敦促设计单位对不同路段的房建工程,结合所处地区的地形地貌、民建特色及服务需要等,准确界定设计风格和远景用地范围。同时,安排房建专业人员随时督查初步设计方案是否
工程风险。
承包人应对合同风险认真进行评审、认定和评价,根据建设工程相关法律法规、设计文件、施工图纸认真加以分析,分析企业是否有对应的技术力量,是否有成熟的技术方法和措施,是否能够按规定完成该工程项目,根据合同,自己的利润空间有多大,能否达到自己企业生存和发展的要求,承包人要认真分析发包人的支付能力,有无财务状况不断恶化的现状或趋势,发包人的融资能力如何,发包人的社会信誉度如何,对存在的风险自己有无应对措施,自己的权益能否得到保障,在合同谈判时尽可能将风险性因素罗列出来,对自己不能承担的风险要坚决拒绝,对自己能够承担的风险从获益的角度和承接工程的角度认真考虑,积极承担。文献标识码:B
与立项意图相符、勘察资料是否翔实、设计深度是否有利于施工实际需要、工程投资是否在项目预算范围内及设计方案能否满足工程总体进度计划要求等等,敦促设计单位按合同约定投入设计人员履约,确保业主设计意图得以贯彻,并如期取得设计文件。
2施工阶段
2.1质量管理
在工程开工前,业主需与监理工程师、承包人一起,结合项目的实际情况确定各分项工程的质量目标,以利于现场管理人员有效的发挥质量监控作用。施工前准备时,承包人需将单位工程施工组织设计和质量控制方案报送监理工程师审批。施工过程中,监理工程师需监督承包人制定和执行有关施工规范和措施,尤其是工程质量控制规范和措施。监理工程师必须敦促承包人认真组织进行施工图会审和技术交底,强化对关键部位技术工作的审核工作。在重点工序施工前,还必须对关键检查项目进行复查,如建筑物设计轴线坐标、基础土质和三维坐标、混凝土配合比及其模板规格、主材检验等重要项目,杜绝重大差错质量事故的发生。监理工程师必须对质量事故坚持原因分析不清不放过、质量责任人没有受到教育不放过、防范措施没有整改不放过等原则,同时,敦促承包人严格执行质量控制三道防线,即每道工序完后,
建设工程施工承包合同涉及内容多,关系复杂,时间长,任务重,合同风险有时难以识别和评估,但是只要我们认真对待,不断总结,系统地加以完善,善意地按市场规律经营,认真评估合同的合法性、完备性,合同双方的责任和权益,合同风险评审、认定和评价,工程项目目标一定能实现,承发包双方一定皆大欢喜,合作共赢。
参考文献
[1]赵润山.谈固定总价合同的特点和风险及防范[J].山西建筑,2009,35(35):197-198.
3.承包商如何做好施工合同管理工作 篇三
关键词:合同管理;进度控制;质量控制;成本控制;索赔
建筑工程施工承包是一项技术经济性很强的专业工作,需要承包商有一定的经济实力、先进的科学技术,以及丰富的知识和经验,才能在当今僧多粥少的建筑市场上立足,而合同是实施成本、工期、质量三大目标控制的出发点和归宿。
一、投标时慎重报价
承包工程,是在投标报价竞争中获得项目,通过工程实施取得经济效益。所以为了中标,投标报价不能太高,太高就没有竞争性,会失去中标机会;但为了中标就压低报价也是不明智的。因为太低可能面临经济亏损,如果标价本身是亏损的,再好的实施者也无能为力。在工程量清单计价体系中,目前广泛使用的是单价合同,单价合同中的单价是盈亏的基础。
1.投标前调查研究
(1)认真调研施工现场。承包商只有做好工程项目的现场调查研究,透彻了解工程项目的技术要求、工程规模及施工中可能遇到的难题,才能在投标报价时考虑到这些困难因素。
(2)认真进行市场调研。由预算人员提供材料询价清单,交由材料部根据图纸要求的品牌、产地及工艺要求等进行市场询价,以确定该工程所需材料的一般市场价,公司可得最低价等数据,报预算员。只有对人工、材料、设备等价格掌握可靠的资料,才能报出合理的单价。
(3)认真研究招标文件。承包商应组织相关人员认真研究招标文件,找出工程量清单中存在的问题,如漏项、多出项目,或看不明白的项目等,其目的是不漏项、不多报,使作价有基础。
2.适当采用投标技巧
比如,可适当采用不平衡报价,在总价不变的情况下,把早收款的项目、预计实际工程量会增加的项目单价报高,以取得更多的经济收益。
3.摒弃“低价中标,高价索赔”的策略
有的承包商为了中标,有意压低报价,企图“低价中标,高价索赔”。实践证明,企图以索赔的收入来弥补投标报价时已形成的亏损是不可能实现的。因为承包商通过索赔取得的经济补偿是由于完成了合同工程量以外的额外工作,这些索赔款只能弥补额外工作所花费的款额,并不是对投标时形成亏损的补偿。另外,在招标竞争中,并不是报价最低就能中标,报价合理才有望中标。过分地压低报价,使业主发现许多不合理之处,断定在施工中会出现问题,反而会不予授标。所以,承包商有意地投“亏损标”,即报价明显低于工程概预算款额,是不明智的。
二、签约时吃透合同
业主在编写招标文件时有机会把风险较多地分配在承包商方面,承包商应利用合同谈判的机会力争减少自己的合同风险,要求业主承担某些方面的义务,从而保证承包商的某些利益。比如,有的工程项目的合同文件中没有对拖欠施工进度款做出明确规定,承包商可以要求业主做补充协议,来规定工程预付款和进度款必须支付的最迟日期和拖付款的利息,并写明业主违约时承包商有权停工,甚至中止合同。这些规定在以后的施工付款中会有效地维护承包商的权益。为了做到投标报价比较贴近实际,减少报价的风险,必须对以下一些关键性合同条款仔细钻研:
(1)支付条款是否明确,付款是否及时,有无拖延付款时的加付利息。(2)物价上涨时如何进行价格调整,价格调整的计算公式或方法是否合理。(3)是否有工期延长条款,允许工期延长的条件是否考虑周全。(4)有无索赔条款,在发生额外开支时是否允许索赔,索赔的规定是否合理。(5)是否有“不利的自然条件”条款,当遇到天灾或战争时是否允许承包商提出索赔(包括工期索赔和经济索赔)的要求等。
三、施工期管好合同
对承包商而言,施工合同管理工作千头万绪,但重点是“三控制”,即进度控制、质量控制和成本控制。
1.进度控制
在这三控制中,承包商首先要抓进度。施工进度的管理,其重要性不仅在于使工程项目按计划日期建成使用,更在于它对施工质量和工程成本的严重影响。因为工期的延误,会使承包商支付大量拖欠违约罚款。不仅如此,有的业主要求承包商加快施工速度,赶回延误的时间。于是,承包商为了赶回工期,就要投入大量的设备和人力,导致成本失控;在赶工期间又会出现许多质量问题,可谓“一处被动,处处被动”。因此,实践经验证明,如果从开始施工时就严格控制施工进度,就会避免因赶工而引起质量和成本失控。
在控制进度方面,应注意以下问题:(1)按关键线路图进行施工安排,使实际施工速度符合施工进度计划。(2)加强施工调度,协调各分项工程间的进度,防止个别部位的严重滞后使整个工程进度受影响。(3)注意物资供应工作,保证施工进度不受设备、材料供应不及时的影响。
2.质量控制
承包商应严格按照合同文件的施工规程进行施工,以满足质量要求。实施阶段要编好施工组织设计,它必须满足合同文件中的有关质量规定、标准和要求,它又必须符合现场的实际情况,才能保证优质工程的实现。按照P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)四阶段循環法进行全面质量管理。
在质量管理方面的一个重要问题是做好验收和记录工作。每项具体工作完成以后,都应由承包商和监理工程师的代表共同检查验收,并做签字记录。这些资料在工程的验收工作和索赔工作中,都具有重要意义。
3.成本控制
对承包商而言,成本控制就是要控制投入的施工资源成本,防止实际成本超出投标报价书的合同款额,以免亏损。成本控制必须依赖有效的成本管理才能实现。成本管理即指“工程项目实施过程中,对所有发生的成本费用支出,有系统的预测、计划、控制、核算、考核、分析等一系列的科学管理工作”。成本管理工作不仅仅是项目实施过程中对项目发生费用支出的简单控制工作,而且是一个系统的、科学全面的管理工作。自投标阶段开始到项目尾款结清,成本管理贯穿于整个项目寿命周期内。
要实现有效的成本管理,需要建立完善的成本管理机制,在企业内部各部门间制定合理有效的成本管理流程及有效的经济奖罚制度,责任到人,做好成本的动态管理和主动管理。
所谓动态管理,就是首先确定各种目标值,在项目实施过程中阶段性地收集完成目标的实际数据,然后将实际数据与计划值比较,若出现较大偏差时采取纠正措施,以确保目标值的实现。成本动态管理应按照成本计划→成本控制→成本核算→成本分析的程序进行,通常以月为一循环周期。
(1)成本计划。每月下旬讨论确定下月生产计划内容,计算确定各种材料、机械、人工等计划用量,填制成本对比分析表中的成本计划值,即目标值。分析合同价构成因素,从设计图纸、设计要求、标底标书、施工合同及材料、设备购置中找出容易被突破的环节作为造价控制的重点,预测工程费用最容易突破的部分和环节,事先分析产生各种偏差的可能性并采取预防措施。
(2)成本控制。承包商应加强自身管理,充分调动各部门进行成本控制的能动性。①技术部门编制施工方案并进行经济性研究,在保证技术可行的前提下力求成本的最小投入。②材料部门按计划和所需时间合理组织各种材料进场,严格按项目规定管理,严防漏洞,杜绝浪费。③生产部门按施工进度计划在各种约束条件下科学组织、严密施工,使各种资源合理调配。④经营部门签订劳务分包及专业分包合同,监督履行;并及时办理各种索赔,增加预算收入。
承包商除了加强自身管理,还应通过合理合法的途径向业主要求增加自己的工程款收入。增加收入的主要途径有三个:工程变更:實施工程变更时,做好施工记录和验收签字工作,这些资料很可能在日后的结算或索赔中起重要作用。价格调整:注意物价上涨给施工成本带来的大量增加,及时地利用物价调整的规定,要求相应的经济补偿。施工索赔:见本文四。
(3)成本核算。每月下旬组织相关人员检查本月施工部位和产值,准确地审查本月各种材料、机械、人工等各项费用预算量,检查主要材料库存量,确定各种费用实际用量,填制成本对比分析表中的预算用量、实际用量栏(成本实际值)。
(4)成本分析。召开月度成本分析会,对实际成本与计划成本进行比较,总结分析,找出导致差异出现的因素,找出管理中的薄弱环节,确定调节和控制措施(包括组织的、经济的、技术和合同措施),加强下一循环成本控制。
施工单位在成本管理过程中,应借用网络,建立有效的信息共享平台。在成本测算时需要对材料价格、机械租赁价格、项目当地环境的数据进行分析,在成本控制过程中需要对各种数据进行对比、分析,项目结束后需要对项目实际发生的成本进行汇总、分析等。上述工作中的信息均应依靠网络平台及时、准确地-传送,才能使各部门随时对项目成本管理工作的进程进行了解,从而有利于成本管理工作的开展。
四、遭受损失时进行索赔
承包工程的施工索赔,本来是施工期合同管理的一部分。之所以单独作为一个问题来讲,是由于索赔工作是承包商合同管理中非常重要的环节。这是因为,承包商违约,业主可以直接扣减工程款来主动获得补偿;而业主违约,承包商只能以索赔的方式寻求补偿。基于此,承包商应更重视索赔工作。
1.索赔成立的条件
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任(3)承包人按合同规定的程序提交索赔通知书和索赔报告。
2.目前索赔管理中存在的问题
(1)索赔意识淡漠,认为不宜谈索赔,怕索赔影响了同业主的关系,说索赔在中国行不通;(2)缺乏对索赔的科学管理,具体表现在无视索赔事件、错过索赔时效、欠缺索赔证据等,进而失去了索赔机会;(3)有的承包商采取“靠低价中标,靠索赔赚钱”的策略,轻易而频繁地提出索赔要求,使合同双方的管理人员陷入索赔争议的泥潭之中。
3.如何做好施工索赔
(1)透彻地研究合同文件,最好把自己可以引以为据的有关索赔条款整理成一个小册子,供合同管理人员随时参阅。一方面可以避免错过索赔的机会;另一方面可以作为申报索赔文件时的合同引证参考。(2)根据工程进展情况对合同实行跟踪管理,依靠合同对工程进行反馈,抓住索赔事件。(3)加强对索赔证据的保留和搜集。这就需要建立健全施工现场记录制度,要求现场工长必须逐日签写,并在必要时征得监理工程师的签字。这些资料将成为索赔时的有力证据。(4)出现索赔事项时,务必在合同规定的时限内(一般在索赔事项发生后的28天以内)向工程师发出“索赔通知书”。在索赔通知书发出后的28天以内写出索赔报告,提出具体的索赔要求。
在索赔过程中应注意:尽量减少索赔的立案数量,应抓大放小。否则,频繁的索赔会引起业主的反感,以致延误了大额索赔项目得到认可;每项索赔要求应有合同依据,不应提出没有根据或不合理的索赔要求;索赔款额应切合实际,并附以各种证据,不应漫天要价,没有根据地提出索赔款额。
五、结束语
4.真石漆施工合同-7 篇四
发包人:武汉栗庙凤凰置业有限公司
承包人:武汉霞光建材有限公司
二0一四年 7 月
瑞和华府售楼部外墙真石漆
工程施工承包合同
建设单位:
施工单位:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。
第2条 合同工期
2.1合同工期为25天
2.2开工日期:
2.3竣工日期:
2.4 对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:
若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。
第3条 质量要求:合格
3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。
3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。
3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥, 质量标准为合格。
3.4、外墙真石漆保证使用不褪色。
第4条 承包方式及工程定价
4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。
定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米 元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。
另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定第一文库网,综合包干单价每平方米 元。
4.2 所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。
4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为平方米,女儿墙内侧面积约平方米。
合同总价暂定为: 元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。
4.4付款方式:
4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的 %。
4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。
4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决
算总价的95%。
4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保
期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。
4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。
第5条 甲方责任及义务
5.1甲方指派 为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。
5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。
5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。
5.4及时审批乙方提交的各种计划、报表、详图、方案。
5.5根据合同条款按时支付工程款。
5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。
5.7牵头进行工程的竣工验收。
第6条 乙方责任及义务
6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。
6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的
设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。
6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的.施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。
6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)
6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。
6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。
6.7服从甲方、总承单位现场管理。
6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。
第7条 违约责任与奖罚
7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。
7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。
7.3 若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。
第8条 结算方式
1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。
2、结算方式: 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。
第9条 其它约定
10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。
10.2 现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。 10.3 乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.
第11条 合同争议解决
本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成
时,任何一方均可提请人民法院裁决。
第12条 合同份数与生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份,双方各执两份。
甲方: 乙方: 地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
5.外墙喷真石漆施工合同 篇五
乙方: (以下简称乙方)
为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程
2、施工地点: 天长经济开发区经二路
3、施工范围:众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆
二.承包内容和范围: 包工包料
工序:夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。
乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。
本工程承包方式:①单包工程,业主供氟碳漆,真石漆,罩光漆。施工方负责各种工具,脚手,辅助材料,电线,电箱等。②双包工程即包工包料,施工方负责氟碳漆,真石漆,罩光漆及各种工具,脚手,辅助材料,电线,电箱等。
三、承包方式及付款方式
1、承包方式
真石漆 元/平方米(不含税价),验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
①、本工程甲方不预付工程款,合同内容全部完工验收合格付结算总价30%,三月后付结算总价的30%,六月后付结算总价的30%,余款10%作为质保金,一年无质量问题一次付清(无息)。
②、质保金退还:甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。
四、工程保修金及保修期
1、工程保修金:按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金,保修期满无质量缺陷一周内无息付清。
2、保修期:质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起1年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的,在收到维修通知单三天内务必到场处理;否则,甲方有权委托其它人进场维修,所发生的相关维修费在保修款中扣除。
五、施工质量和标准
施工时,乙方严格按按规范和甲方要求,进行施工,对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理,增强附着力,防脱落,用胶带粘贴分格,规格大小按原墙面色泽一致,无明显流挂,饰线平直,保证工程表面基本平整,不存在裂缝、起鼓,阴阳角不直等,其他达到甲方工程要求。
六、工期: (天)
七. 安全要求
1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育,必须戴安全帽、穿软底鞋,特殊部位必须系好安全绳。 对不能适应高空作业人员禁止进场作业。
2、文明施工,在施工现场不准打架、斗殴,不准酒后作业,不准私自电线乱拉乱搭,不准生火做饭,如发现罚款500元/次。
3、施工现场安全文明施工由施工方负责,高空作业,安全用电必须有专业安全员管理,出现一切安全责任,均由施工方自行承担,与甲方无关。
4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的,乙方不积极主动处理,使受害人起诉甲方,经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的,甲方有权向乙方提出全额索赔,并在乙方工程结算款中扣除。
八、职责
甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调,为乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查监督。
5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任:
1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。
2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。
3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施,如安全绳,安全带,安全帽等,移动脚手架,需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具,如丢失或损坏由乙方自负。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗,及施工质量造成的损失,其材料等费用,由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理,检查,监督。
九、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任,如有违约,违约方承担一切责任。
十、附则
本合同一式二份,双方各执一份,本合同自双方签字后生效。
甲方: 乙方:
6.真石漆施工承包合同 篇六
合同编号:__________________
甲
方_________________________
乙
方_________________________
签订地点________________________
签订日期________________________ 建筑外墙保温及真石漆工程施工合同 甲方:____________________________ 乙方:____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和城市信用原则,双方就本工程外墙保温及真石漆施工事项协商一致同意,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及工程量:
四、承包范围_____________________________________________ ___________________________________________________________
1、工程量:按每栋工程完工后实际面积计算。
2、承包方式:___________
五、合同工期:
_______年_______月______日至________年_______月______日,有效工期________天,总工程期_________天
六、质量标准:
建筑保温及建筑涂料质量标准;均按国家标准执行,质量等级要求达到合格。
七、合同价款:
按照建筑外墙保温及真石漆面积乘综合单价(即:包干价),综合 单价指包工包料(含:主辅材不分含界面剂刮槽、主材保温板3㎝、保温板附件、网格布、封闭剂、仿石漆为大禹牌、辅材的采购、检测、试验、运输、保险费用等一切支出、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、验收、竣工资料的提供、工具设备费、管理费、利润)
1、保温及真石漆总合计:每平方米:________元;其中保温每平方米:_________元,真石漆每平方米:__________元
2、以上价格为不含税价格
3、面积按照实际丈量计算。
4、架材费用项目与乙方自行解决。
5、材料供应:
1、保温及真石漆工程所需一切材料均由乙方自行采购(材料符合设计及国家标准)。
2、凡采购材料(包括配套使用的材料)的技术性能指标都必须达到现行国家标准,所有保温材料及真石漆均应有产品名称、执行标准、种类、颜色、生产日期、保质期、生产企业地址、使用说明和产品合格证、国家权威部门的检测报告、并具有生产企业的质量保证书,进口材料必须有国家单位验收单,其检验报告和合格证书必须真实有效(将合格证、检验报告等须交给承包楼号的资料员、及建设单位)
3、材料的品种、及规格
(1)保温、界面剂刮槽,3㎝厚的保温板,(符合国家标准);(2)建筑阳角全部5㎝的米里条进行粘贴;(3)玻璃纤维网格布进行粘接:
(4)底子:外墙双组份弹性腻子(用找平粗腻子、细腻子);(5)底漆:抗碱封闭底漆;
(6)面漆:2边弹性真石面漆和质感涂料;(7)面涂:防尘面涂;
(8)颜色;由甲方依据样板确定;
八、质量控制与验收;
外墙保温所以材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后,按照规定必须复试的材料进行复检(包括消防部门的复检,复试费用乙方自行承担)并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
保温板与墙面必须粘贴牢固,无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
安装锚固件的墙面,锚固件数量、锚固位置、锚固件拉拔强度应符合设计要求。锚固件与加强网的连接应符合设计要求,当设计无要求时,锚固件应和加强网应可靠连接。(按规定要求,若有工程保温现场测试的项目,实验费用由乙方自行承担)。
保温板的厚度必须符合设计要求,不得存在负偏差。
抹面层与保温板必须粘贴牢固、无脱层、空鼓。
保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。
墙角处保温板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接,应采用整块保温板切割成型。
增强网应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于80㎜,上下不得小于100㎜。加强部位的增强网做法应符合设计要求。
应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工。变形缝应做好防水和保温构造处理。
外墙真石漆符合并按照国家相关标准进行施工。
腻子层产品质量符合国家标准和建筑涂饰工程施工及验收规范。质量管理条款
乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查,并为检查验收提供便利条件。
因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用,均由乙方承担,工期不予顺延。
每一道工序完成必须经甲方验收,上报监理单位及建设单位验收后方可进行一下道工序,监理单位及建设单位要求停工及返工费用全部由乙方自行承担。
乙方不许全面实行样板先行的制度,外墙外保温及外墙真石漆样板必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工,外墙外保温的分项进行验收,必须先由施工单位进行验收合格后,方可向监理单位进行申报。成品与半成品保护:
(1)乙方施工时应做好对门窗等产品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护;
(2)乙方施工后,应做好成品保护工程,并及时请甲方和监理验收保温工程施工质量,乙方和工程项目总承包必须做好交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。
如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工,或违反正常施工秩序、施工工艺野蛮施工,或施工质量、安全、环保达不到要求或施工用材料设备不合规定,甲方有关勒令乙方暂停施工,乙方必须立即停工整改,情节严重的甲方有关随时解除合同,按完成工程量的50%进行结算。
九、付款方式;
工程款支付方式为甲方负责及监理单位、施工总承包确定乙方的施工质量和进度,经总承包签字、上报监理单位认可后、甲方将乙方支付工程款。
本合同生效后,根据工程进度共分三次付款;
1、外墙保温完成后经建设单位负责、监理单位验收后符合设计要求付已完成工程量的60%
2、外墙仿石漆完成后经建设单位负责、监理单位验收后符合设计要求已完成工程量的60%
3、剩余37%抵顶房子或门店,按市场价下浮________%点为准,由乙方选择楼层与门牌,3%作为质量保证金。质保金二年 到期五个工作日内付给乙方。
十、双方责任
制定总体施工计划要求,通过监理公司管理施工单位的进度和质量
(一)甲方责任
1、向乙方提供建筑施工图纸,对乙方提供的施工组织计划或施工方案进行确定或提出意见,并向乙方进行交底。
2、甲方提供乙方施工水、电费用。视现场情况为乙方提供现场办公和存放材料的场地。
3、负责乙方完成保温及涂料方格实际及颜色样板的制定,送交设计院审定。
4、负责协调与有关单位的现场配合工作,提供满足本工程保温及涂料的施工要求的施工作业面。
5、对乙方进行的材料见证取样复检,对施工中的质量、进度等进行监督检查,参与隐蔽工程验收和中间验收,组织竣工验收。
6、脚手架,甲方只提供七层,施工时间为______天,超出时间费用由乙方支付,7、乙方施工住宿及生活自行解决,甲方帮助乙方进行寻找住宿地方,费用由乙方支付。
(二)乙方责任:
1、乙方要为甲方提供工料分析,材料必须要有报价表。
2、乙方应在开工前___日将管理资料、施工组织设计方案设计和颜 色样板报送甲方审批。
3、乙方应按照甲方批准的进度计划组织施工,接受甲方代表及监理公司对材料供应、施工质量、进度等进行的检查和监督。
4、乙方负责提供所有材料的出厂合格证、检验报告、进口材料的报关单位等,施工中乙方必须严格执行有关保温及涂料工程及验收规范、安全操作规程、防火规范、环境保护规定、均按照甲方批准的施工方案施工工艺流程进行施工,做好每项程序的质量检查记录,按期保质完成工程。
5、乙方必须保证相对应的配套管理人员、并要对施工人员加强管理,适时进行教育。
6、施工竣工验收前,负责对现场施工成品的保护。
7、施工竣工验收前,负责向甲方交付工程竣工验收报告和竣工验收资料套。
8、乙方必须服从创建省文明工地的要求,安全文明施工,严格执行安全操作规范,乙方必须严格按照《安全生产管理条例》、《安全生产法》组织施工,服从现场总承包方管理,对本工程安全全面负责。
十一、其他约定事项:
1、奖罚
保温及涂料工程按期完成,达到合格工程不奖不罚。若工程质量达不到合格,乙方责任全面返工,直到达到合格条件,造成一切损失由乙方负责。若乙方不能按期竣工,每逾期一天按照千分之一以罚款。
2、工期延误
因甲方或不可抗拒因素影响工期的,应由双方书面确认办理签证,工期顺延。
3、工程保修
本保温及涂料工程的质量保修按照建设工程质量管理条例等有关法律、法规执行。
4、承诺
1、竣工验收后,实行终身有偿维修,定期回访。
2、乙方保证产品保质期为____年,确保施工完____年以内,外墙涂料不起皮、不脱落,不粉化、不变色、无裂缝、等质量问题。______年内由于产品问题本身质量或其施工问题的起皮、脱落、掉色、粉化、裂缝等由乙方负责返修,并承担维修费用。
3、完全履行图纸文件中有关施工组织计划和保证质量、安全、进度等项措施以及有关承诺。
十二、安全责任
1、乙方在进入施工现场必须给工人进行安全教育,为工人进行保险购买,在施工现场发生一切不安全事故都与甲方及施工总承包无关、费用由乙方自行解决。
2、乙方要为我本工程的施工人员购买保险。
3、施工现场要有专人负责,并且为专人开具专项委托。施工中发生的变更内容,甲乙双方签订补充协议与本合同具有同 等法律效力
本合同一式叁份、甲方__壹_份,乙方__壹__份,建设单位__壹____份
甲方代表签字:
承包人签字
法定代表人签字:
签订日期:
法定代表人签字:
7.真石漆施工承包合同 篇七
铁路施工总价承包合同是经过招标投标法程序,发包人和承包人依据合同法签订的铁路工程施工合同,是双方行使权利、履行义务的法律保证。
由于铁路建设项目往往具有投资规模大、建设周期长、技术复杂、受自然条件影响大、征地拆迁范围广等特点,以及采用初步设计文件招标等因素,在施工合同履行过程中,发包人和承包人对如何执行、调整合同价款以及如何确定交付资产的数量和价值,存在着不同的理解和争议。
1 铁路施工总价承包合同构成
铁路施工总价承包合同总价,一般包括中标的工程量清单计价表、设备费和总承包风险费(含激励约束考核费)。主要内容为:
1)工程量清单计价表,按照初步设计图纸深度编制的工程量清单项目计价,合同实施过程中以中标总价承包。
2)设备费包括甲供和甲控设备,甲供设备指合同约定,由铁道部或建设单位招标、采购、供应、结算的专用物资设备。费用节余纳入建设项目降造费,不足部分按变更设计程序办理。
甲控设备指合同约定,在建设单位监督下,承包单位采购的对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用设备。甲控设备费用纳入承包合同,由承包单位包干使用,并承担价格风险。
3)总承包风险费,指由总承包单位为支付风险费用计列的金额,由承包人按照公布的标段招标概算(不含甲供材料设备价款)为基数,根据发包人发布的费率,自主报价(含激励约束考核费),中标后包干使用。
4)激励约束考核费,该项费用包含在总承包风险费中。在施工过程中,建设单位定期对承包人进行考核。根据考核结果,对激励约束费用进行验工计价。
通过以上分析,可见在施工总价承包合同签订时,价款项目已基本实行总价承包。
2 施工总价承包合同调整分析
根据现有的铁路工程施工总价承包合同的约定,只有发生以下四项内容,才能调整合同总价:
1)发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整以及非承包人原因引起的Ⅰ类变更设计。
根据铁道部《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2005]146号)第八条:符合下列条件之一者为Ⅰ类变更设计:a.变更建设规模、主要技术标准、重大方案的;b.变更初步设计主要批复意见的;c.变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的;d.变更重点工点的设计原则;e.变更设计一次增减投资300万元(含)以上的;第九条:对施工图的其他变更为Ⅱ类变更设计;第二十条:Ⅰ类变更设计引起的费用按批准意见执行;Ⅱ类变更设计引起的费用列入预备费(实行总承包风险费的,合同规定纳入总承包风险费)。
通过上述划分,明确了Ⅰ,Ⅱ类变更设计的界限与范围,通过合同约定又对施工过程中的变更设计风险,进行了划分和约定,其中规定Ⅰ类设计变更可调整合同价款。
2)保险范围之外,由于不可抗力造成的损失按通用条款第21.3.1项办理。
首先,需要明确什么是保险范围之内。在通用合同条款(20.1工程保险)约定:除专用合同条款另有约定外,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、投保金额、投保费率、投保期限等有关内容在专用合同条款中约定。20.6.4保险金不足的补偿:保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
由此可见,为了克服铁路建设项目不可避免的受水文、气象、地质地形等自然因素的影响,最大限度地消除不可抗力损失,合同约定了履行期间承包人必须投保,约定投保的建筑工程一切险、安装工程一切险等,承保的危险与损害涉及面很广,除因保险单除外责任以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损坏或灭失,均由保险公司按保险单的规定负责赔偿。合同保险范围之内,所造成的不可抗力财产损失不调整合同价款。
除上述保险范围内、不可抗力损失由保险金补偿外,对保险金不足以补充损失和保险范围外、保险条款不予投保的不可抗力损失,则按通用条款(21.3.1不可抗力造成损害的责任)办理:除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:a.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;b.承包人设备的损坏由承包人承担;c.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;d.承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;e.不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
综上所述,施工过程中发生合同条款约定的不可抗力损失,首先需要区分哪些应该是由保险金补偿的,对保险金不足以补偿和保险范围之外的损失金额,再按通用条款(21.3.1项)办理,批准后调整合同价款。
3)甲供材料设备由发包人按铁道部相关规定调整。
依据《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》(铁建设函[2007]495号):a.甲供物资设备费不降造、不计风险包干费,不参加有效报价上限、评标基准价的计算。b.甲供物资设备以设计概算价纳入施工总承包合同,采购供应合同签订后,按合同价修改施工总承包合同。
依据《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设[2006]83号):甲供物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用,包括物资设备本身费用以及相关费用。费用节余纳入建设项目降造费,不足部分按变更设计程序办理。
由此,甲供物资设备采购差价由建设单位承担,按程序办理后可调整合同价款,降低了施工总承包风险,有利于承包人专注于工程施工质量,增强了施工总价承包合同的可操作性。
4)按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整。
该项中最常见的政策性调整,即施工单位自购材料价差调整。依据铁道部《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》(铁建设[2009]46号):
按铁建设[2006]113号编制概算的项目,铁建设[2009]46号附件中由施工企业采购的材料,施工合同有风险包干费的,概算中材料价格变化幅度(以批准编制期概算价为准)在±5%以内部分由施工企业承担,超出部分纳入概算并由建设单位承担。施工合同没有风险包干费的,概算中材料价格变化幅度(以批准编制期概算价为准)在±3%以内部分由施工企业承担,超出部分纳入概算并由建设单位承担。
该项政策明确了承包人自购材料价差在一定的条件下可调整合同价款,并对调整范围和内容做了明确规定。
其他政策性调整、标准定额变化或是价格调整,依据文件发布日期和内容,根据现场核定的工作量进行计算审核,批准后可调整合同价款。
3 认识和运用施工图投资检算
施工图投资检算是勘察设计单位按照初步设计批准的概算原则,在施工图达到规定深度的基础上,依据施工图工程数量,按章节、分概算单元进行编制的检算文件,并与初步设计批准概算进行比较,考核静态投资是否控制在批准的初步设计概算之内。
在施工过程中发生的,经建设单位审核批准的Ⅱ类变更设计,适用合同总承包风险费条款的,引起的工程实体数量(含单独计价的设备数量,下同)和投资变化纳入投资检算;经批准的Ⅰ类变更设计和建设单位原因引起的Ⅱ类变更设计,则按上述合同调整条款,调整承包合同。
由此可见,施工图投资检算是对勘察设计单位初步设计质量的考核,不是调整合同价款的依据。但投资检算由勘察设计单位根据审核合格的施工图,对初步设计招标工程量清单的工程数量和投资进行检算,对Ⅱ类变更设计工程数量据实调整,因此其工程量实际上形成了除Ⅰ类变更设计和建设单位原因引起的Ⅱ类变更设计以外的,需要未来交付使用的实际工程数量和初始资产价值。
4 交付资产数量和价值的确定
通过施工图投资检算,确定了初步设计批准概算内的实际工程数量。而概算外批准的Ⅰ类变更设计和建设单位原因引起的Ⅱ类变更设计,按规定调整施工合同,其工程数量(含单独计价的设备)和投资应在投资检算的基础上据实增减,两者工程数量直接对应合并,合并后的工程数量即形成工程竣工交付的工程数量,而与工程数量相对应的投资构成交付资产的初设价值。
工程承包合同(含调整后)内的费用项目,如大临和过渡工程、安全生产费、总承包风险费(含激励约束考核费)、施工单位自采材料价差及其他政策性调整、其他费用等。既包含在工程承包合同内,又未形成实体工程,则施工单位按照基本建设财务制度规定,在施工完成的实体工程和单独计价的设备间,按其初始价值进行合理逐项逐件分摊,分摊完毕形成承包人移交资产的施工合同价值(非最终价值),各项移交资产价值合计亦即调整后的合同价款总额。
总之,施工合同是明确发包人和承包人双方权利、义务关系的书面契约,双方法律地位平等,承包人进行工程建设、发包人支付价款。合同价款调整依据合同约定的条款进行,调整后的合同总价款是发包人、承包人工程最终结算的依据,也形成了承包人交付资产的合同价值。
施工图投资检算首先是对勘察设计单位的考核,不是合同约定的调整条款,其金额增减不调整合同价款。但承包人依据施工图施工,解决施工量差,形成了实际施工工程数量,其工程数量加减Ⅰ类变更设计和建设单位原因引起的Ⅱ类变更设计工程数量,构成了承包人交付资产的合同工程数量。
而交付资产最终价值则是在工程竣工初验合格、项目最终概算批复后,将发包人需分摊的其他投资(非施工合同),在前述已形成的工程数量和对应初始价值基础上进行合理分摊,形成交付资产的最终价值。
参考文献
[1]铁建设[2005]146号,铁路建设项目变更设计管理办法[S].
[2]铁建设函[2007]495号,关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见[S].
[3]铁建设[2006]83号,铁路建设项目物资设备管理办法[S].
8.真石漆施工承包合同 篇八
引言
由于全球性的能源紧缺,传统建筑过程中对能源的消耗越来越大,为了不断提高人们对建筑节能的认识,近年来,地方建筑的相关规范以及标准开始陆续实施,外墙外保温技术在建筑行业中的应用变得越来越广泛,这种技术也是一种比较常用的建筑节能技术,在这种技术的应用过程中,曾提出采用保温板材类材料做保温层,但由于近年来的高层建筑越来越多,高层建筑比较适宜采用建筑涂料进行装饰,真石漆作为一种施工便捷、具有天然的石材质感以及装饰效果的装饰材料,在当前建筑装饰尤其是高层建筑的装饰过程中被应用得越来越广泛。
真石漆仿面砖原材料质量控制
真石漆在装饰过程中是作为涂层对建筑外墙进行装饰,为了保证真石漆涂层的整体性和装饰效果,在进行施工时,应该要对原材料的质量进行控制,一般说来,封闭底漆、真石漆中层和罩面涂料最好是同一个企业的产品,以保证各个产品质量的统一性。
1.封闭底漆
封闭底漆应该能够在水或者各种溶剂中挥发,封闭底漆中的乳液或树脂渗入基材间隙和毛细孔内,可以有效地提高基材表面的防水性能,防止基材由于水分迁移而引起的泛碱和发花现象,同时可以增加真石漆主层和基材之间的粘结力.
2.真石漆中层
真石漆的中层是主要的涂料层,这一层包括了骨料、粘结材料、防开裂树脂、水等部分,真石漆的质量以及具体的装饰效果的好坏,在很大程度上取决于这一层的组成材料的质量,具体说来,真石漆的中层的骨料应该是粗细颗粒搭配的,而且搭配的比例要做好合理,不仅要满足装饰的效果,还应该要做到细密的涂刷。除了骨料,粘结剂也是一个十分重要的部分,对真石漆的性能有十分关键的影响,关系到真石漆膜的硬度、粘结强度、耐水、耐候性等多方面的性能,用于真石漆的乳液应该要具有良好的稳定性,膜的硬度要比较高、漆膜的吸水膨胀率要尽量小,从根本上解决真石漆吸水泛白的问题。在真石漆中层中,还有一个比较重要的部分,即防开裂树脂,这一部分应该要具有良好的硬度和柔韧性,使得真石漆具有一定的韧性,以适应胀缩的需要,提高装饰层的耐久性。
3.罩面漆
罩面漆是覆盖在真石漆中层上的一种覆盖性材料,这种材料应该是无色透明的,而且要能够增加真石漆涂层的防水性和耐污染性。
外保温外墙真石漆仿面砖装饰施工工艺与质量控制
1.找平
在施工的过程中,找平是一个十分重要的步骤,如果整个装饰过程中没有做到水平,则会导致装饰效果不佳,为了做到平衡,应该要采用防水腻子在抗裂层砂浆上批刮进行找平,腻子要和抗裂砂浆相互兼容,为了实现最好的水平效果,各种材料以及工具应该都采用同一个企业的产品,防止由于胀缩不同带来的真石漆表面出现大小不一的裂缝问题。具体说来,施工中的腻子应该现场调配,而且要均匀地搅拌,将其搅拌成为牙膏状时即可以涂刷,调配之后应该要一次性用完。施工之后的十二个小时之内要防止被雨淋、被阳光直射。施工过程中的温度要尽量控制在5~35 ℃,空气湿度最好控制在75%左右。施工时应该要用抹刀将腻子均匀的施涂于基面上,每道批涂厚度应控制在0.8毫米以内,施涂2-3道即可,涂第二道的时候应该要在第一道完全干固之后才可以进行涂刷。如果施工过程中腻子出现了干固现象,则应该要将其打磨,使得表面没有划痕、表面平整为止,而且要清除浮灰,将表面的平整度的偏差控制在2毫米以内。
2.封闭底漆施工
封闭底漆的颜色选择是一个重要的部分,在选择的过程中,可根据装饰效果对灰缝颜色的要求选用。封闭底漆不能在高温直射的阳光下或雨天、高湿度、5摄氏度以下、大风等气候条件下施工,这样的天气将会对封闭底漆的施工质量产生很大影响,因此在施工时应该要结合天气预报以及观测,选择合适的时间进行施工。封闭底漆的施工不能和其他涂料相混,以防止其他涂料对封闭底漆的质量产生影响和破坏。封闭底漆的基层含水率应小于10%、PH值应该要控制子啊10以内,在施工之前要进行相应的检查,确保其满足要求之后才可以进行涂刷。对封闭底漆进行涂刷时,可以采用多种方式,比如滚涂、刷涂、喷涂等,无论采用哪种施工方式,都应该要确保均匀、防止底漆厚度不均。当底漆完全干固之后才可以进行下一步施工。
3.弹涂分格
在施工时由于外墙面积很大,一次性施工不可能实现很好的施工效果,因此要根据设计要求对墙面进行分格,然后在每个分格中进行施工,分格时从整个单体的四周由上而下同时分格,以保证四周相应的灰缝在同一水平线上,能够使得所有竖向灰缝相互平行、铅垂。
4.双层胶带分格条
由于仿面砖效果装饰做法分格条较多,因此传统的木分格条和塑料分格条已经不再适用,基层在施工过程中很难实现完全的平整,因此导致分格条和基层之间不能实现完全的吻合,喷涂真石漆时灰缝的顺直度也不好,因此使得灰缝在日后的整修工作中出现较大的困难。另外,木分格条与塑料分格条固定困难,鉴于这种情况,在施工时可以采用双层纸面胶带取代木分格条和塑料分格条,提高施工质量。
5.喷涂真石漆
喷涂真石漆的时候,要确保外界的环境在一定的范围之内,不能在一些极限环境中施工,在使用真石漆之前,应该要彻底地搅拌,如果施工过程中需要停止,则应该要盖紧真石漆的桶盖,防止涂料结皮,影响施工效果。在真石漆喷涂之前应该要进行试喷,对喷涂工具的喷嘴、工作压力、喷枪的移动速度等施工因素进行检查,确保喷涂均匀、厚薄一致,使得施涂质量和效果可以得到有效的保障。在喷涂的过程中,当第一层的分格条撕揭后,应该要等到第一道真石漆干燥到八成左右再采用同样的方法进行第二道真石漆的喷涂。
6.撕揭分格胶带
当第一道真石漆面干后,可以撕揭第1层胶带,在撕揭胶带之前应该要用裁纸刀将胶带在纵横交接处切断,以避免撕揭胶带时真石漆脱落。当第二道真石漆喷涂面干后,可以撕揭第二层胶带,具体的操作方法与第一层胶带的操作方法相同。
结语
真石漆仿面砖的装饰效果与原材料的质量、装饰施工工艺等都有很大的联系,在具体的施工过程中,应该要积极加强对外保温外墙真石漆仿面砖装饰施工工艺的控制,从施工过程中的各个环节着手质量控制着手,提高外保温外墙真石漆仿面砖装饰施工质量。
【真石漆施工承包合同】推荐阅读:
真石漆施工队协议09-25