劳务合同版

劳务合同版（共10篇）

1.劳务合同版 篇一

劳务协作合同

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、路《技术规范》、《专用、通用条款》、《监理手册》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 工程地点：

工程内容： 管道、路基、路面、附属工程

二、承包方式

承包方式：单价承包（详见工程量清单及其说明）

三、质量安全目标 工程质量目标：优良

安全目标：无重大安全责任事故（无一次二万五千元以上的安全事故）环保目标：满足环保要求，做到让业主放心，群众满意

四、合同工期

开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天，乙方无条件按期完成，工程每延期一天，罚处合同价款的0.2%。

五、材料供应

1、工程所需材料由乙方在经监理工程师和甲方委派的代表认可的厂家采购；

2、坚决杜绝质量不合格材料进场。

六、甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方提供乙方的施工资格证书及相关证明文件（含乙方劳务人员身份证明、机械操作手等特种作业资格证），以利于甲方的施工管理，并供业主需查时备用。

2、提供乙方施工图纸、技术规范及工程所需的资料表格样本各一份，组织技术交底，提供水准点与坐标控制点。

3、审核乙方施工组织计划，检查乙方机械设备、人员到位情况。

4、全过程参与监督工程质量，协同监理工程师做好工序检查和抽查检验。

5、对乙方的变更申请，进行现场核查，收集资料，上报监理工程师及合同管理工程师。

6、收集原始资料，对乙方已完成的，经监理工程师、甲方委派代表及甲方合同管理工程师确认的合格工程量，予以计量。

7、协助乙方搞好与业主、监理、设计等单位以及地方政府的关系。

8、负责竣工资料的收集、归档。

9、协助乙方解决临时用地、工程用电、用水等问题，其相关费用由乙方支付。

10、施工过程中，根据乙方表现出的施工能力(工程进度、工程质量等)甲方确认按乙方现有能力，无法履行乙方工作或不能完全履行乙方工作，即工程进度严重滞后，连续三次不能完成月计划的75%，或工程质量屡次不能满足业主和监理工程师的要求，甲方不需向乙方解释，有权解除合同，或将乙方承包的一部分工程转让给其它承包人施工，并按2倍价款扣除乙方相应费用。

11、乙方工程完工撤场时，不得遗留工程质量缺陷或地方问题。否则，甲方将遗留问题检查结果告知乙方，并由甲方指派队伍或人员处理遗留问题，不需要乙方同意，其修复或处理费用直接从乙方劳务款中扣除相关费用（相关费用包括直接费用，间接费用和罚金）。

七、乙方的权利和义务

1、现场负责

姓名： 职务： 职权：

2、乙方必须向甲方提供乙方的施工资格证书及相关证明文件（含乙方劳务人员身份证明、机械操作手等特种作业资格证），以利于甲方的施工管理，并供业主需查时备用。

3、负责承包的该桩号范围内施工图纸的所有工程及相关变更工程的施工，不允许分包、转包。否则，一经发现，视乙方违约，乙方无条件退场,并承担甲方的经济损失.4、严格按照《技术规范》进行施工，建立完整的试验室及质量、安全自检体系，遵循监理程序，对工程质量和进度负全部责任，对因工程质量则导致的停工、返工其后果由乙方自行承担。

5、乙方无条件提供甲方和监理工程师试验用样品，向甲方委派代表提供办公、生产房屋及设施要求。

6、乙方负责收集工程计量、交工、竣工验收所需的施工原始记录等资料。

7、及时向甲方提交施工组织计划，并根据工程进度对计划予以调整，定期向甲方汇报机械设备及人员到位情况，确保实施计划的施工能力。

8、施工中，乙方必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行“谁管生产，谁负责安全”的原则，成立安全生产领导小组，乙方负责自己雇员的医疗保险、社会保险、工作保险等一切险种。乙方若发生对内、对外交通、工伤等事故及意外伤害，由乙方自行解决，费用自理，并按《专用、通用条款》要求及时上报。

9、抓好安全生产、文明施工及环境保护，以达到业主、监理工程师及甲方的要求。

10、乙方工程完工撤场时，不允许遗留问题。否则，甲方不必经乙方同意，有权处理甲方确认是乙方遗留的问题，费用由甲方从乙方工程款中直接扣除。

11、尊重当地风俗习惯，搞好地方关系。

12、业主、监理工程师的指令、文件适用于甲方对乙方的约束。

13、乙方现场负责、技术负责必须常驻工地，在施工期间每人每月住工地不少于25天。如需离开工地必须向甲方项目经理部书面请假，未经批准擅自离开工地的将处以1000元/天的违约金，在月支付中由甲方合同管理工程师执行。

14、双方约定乙方应做的其他工作：（1）必须保证路基便道畅通，不得以任何理由停工。（2）乙方在施工期间的临时用地或取土场，在施工期间负有管理责任。取土场周围必须设置醒目的警示牌。严禁垂直取土形式，以取土结束后，要以书面形式办理交接手续，把取土场的管理权交给当地政府或行政村，在临时用地上架设高压电线等，必须遵守安全用电规则，工程结束后，把临时用地处置后，交给当地政府，办理交接手续。（3）临时用地或取土场，如果遗留问题，撤场后处理遗留问题的相关费用由甲方从乙方工程款中直接扣除。

八、工程价款与计量支付

1、计量支付

（1）计量支付周期：每月按规定日期办理工程计量支付一次，过期不予办理。

（2）计量程序：由乙方填写计量单，甲方委派代表复核，报合同管理工程师审核，总工确认，方可有效（含临时借款）。

（3）支付程序：合同管理工程师审核后，填写支付清单，经总工、财务复核，项目经理签字后，方可支付（含临时借款）。

（4）支付期限：甲方于业主支付工程款到帐后，一周内支付给乙方。（5）工程款支付由《合同协议书》签字人办理，或由《合同协议书》签字人书面委托的代理人办理。

（6）乙方发放劳务人员工资时，需向甲方提供民工工资发放表存档。

2、工程价款的变更（1）经业主、监理工程师、设计代表批准的业主同意计量支付的设计修改；（2）实际工程量与设计图纸工程量不一致，经监理工程师及业主认可，并同意计量支付的工程细目。

（3）工程变更数量：由乙方填写工程变更申请，甲方委派代表复核，甲方合同管理工程师审核，甲方总工确认。

（4）变更工程单价确定：

a、变更工程为本合同内的工程细目，以本合同标价的工程量清单单价为准。

b、变更工程为本合同外的工程细目，根据实际所需工料机费用由双方协商单价，但不得超过业主支付给甲方的单价。

3、质量保证金：（1）质保金的扣除：

每期结算中扣去 %的工程款作为质保金。（2）质保金的支付：

业主签发了缺陷责任终止证书，并支付给甲方该项目费用后，一周内按程序支付给乙方质保金。

4、本合同单价确定后，不再随毫主材、地材等项目构件材料的价格变动而变动，材料随市场变动造成的惠利或受损，由乙方自己承担。

九、合同文件的组成及合同文件的优先支配次序为：

1、合同协议书及附件（如果有）；

2、标价的工程量清单及其说明；

3、乙方向甲方的承诺书；

4、合同执行过程中，可能发生的经双方确认的通知、会议纪要、协议等；

5、业主或监理工程师对甲方的指令、文件等；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、技术规范；

9、监理手册；

10、图纸。

十、违约和争议

1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时；（1）双方协商解决；

（2）请业主或监理工程师调解；

（3）约定向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

十一、合同生效

1、合同订立时间： 年 月 日

2、合同订立地点：

3、本协议正本、副本各2份，双方各执正、副本各1份。

为此，立约双方代表，在协议上各自签字并加盖公章以资证明，并自签字盖章之日起生效。（附标价的工程量清单壹份）

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

2.劳务合同版 篇二

2013版《建设工程施工合同 (示范文本) 》 (以下简称2013示范文本) 正式实施以来, 引起业界关注, 业内人士期盼2013示范文本在推动建筑工程项目标准化管理、平衡合同双方的权利和义务、规范合同双方行为方面发挥更积极的作用, 进而促进工程建设市场合同体系的日臻完善。

1 解2013示范文本的主要特点

(1) 新增合同管理制度八项。

(2) 调整完善了合同结构体系。首次确立了监理人为“文件传递中心”的合同地位, 使合同管理体系更加合理和科学。

(3) 完善了合同价格类型, 增加了暂估价的规定及操作程序。暂估价的实行与新清单计价规范保持一致, 适应工程管理实践需要。

(4) 更加注重对发包人、承包人合同实施过程中市场行为的引导、规范和权益平衡。

(5) 加强了与国家现行法律法规、相关规定的衔接, 保证合同的适用性。

2 2013示范文本的应用

2.1 合同文件的优先顺序

2013示范文本通用合同条款对合同文本的优先顺序作了一般约定。签订合同过程中, 承包人应慎重确定合同文件的解释顺序及组成, 如合同协议书中工程承包范围的约定问题:通常对承包范围的描述为:“依据招标文件、施工图纸与工程规范所示, 总承包范围包括但不限于以下内容:红线范围内房屋、室外总体等的建筑安装及各类附属工程, 界面划分详见招标文件。”

本文认为, 上述描述比较空泛, 因为在实际操作过程中, 由于内因或外因作用, 如业主指定专业承包商的参与, 致使总承包商施工范围与专业承包商施工范围产生部分重叠 (如结构部分的预留、预埋工作;后期槽、洞修补工作;成品保护工作等) , 那么这部分工作由哪一方实施就难以界定。因为在实际施工中, 业主在协调时往往较强势的偏向于专业承包商。因对承包范围界定不清而在合同实施过程中产生诸多问题。因此合同双方在合同签约过程中, 对可能出现争议的部分与业主协商并予以书面明确, 具体可体现在各分部工程中。由于合同协议书优先于其他合同文件, 此时如果合同协议书中对上述承包范围进行了明确界定, 将不会出现此类争议。

2.2 监理人

2013示范文本将“工程师”修改为“监理人”。更进一步提醒施工单位要注重授权控制管理, 合理的授权可加强总承包单位经营管理的机动性和灵活性, 反之必然带来管理的混乱、失控。授权控制注意事项主要有:

第一, 在发包人授权特定人 (一般应指定项目经理) 管理和签认工程施工过程中所有变更、洽商、零星用工的签认、合同外工作的签认和工期、费用索赔时, 必须规定除特定人之外的其他人签字无效, 且发包人不予认可;所有的变更洽商、零工、合同外工作和索赔所增加款项, 承包人必须在当期工程款申报时进行申报, 否则视为承包人放弃了相应的权利。

第二, 在结算时 (包括数量结算) , 明确结算的程序和权力, 在合同中明确只有特定人有权进行结算, 以及结算程序确认;结算单必须加盖公司公章方能生效, 或规定“联合签署生效”特别条款等。

第三, 在付款时写明收款单位, 必要时需在支票上注明“不得背书转让”, 并要求收款人员出具授权文件。上述方法主要是以时间、范围、对象三个方面作为授权控制节点, 由此不仅可以在很大程序上加强总包单位协调各专业分包的管理能力, 同时避免了不当授权。

2.3 工期

施工工期指从业主批准开工日期至工程竣工验收完成日期止。示范文本中经常出现“除专用合同条款另有约定外”字眼, 这提醒我们在工期期限约定要注意。我国目前实行的是项目竣工验收备案验收制, 总承包工程完成竣工验收至项目完成备案验收之间的时间少则一个月, 多则二个月, 这个时间差在合同中并没有明确约定是否纳入总承包商工期内。

项目竣工备案验收工作的实施主体是业主, 总承包商仅仅是配合业主完成项目竣工备案验收 (如及时提供应由总承包商完成提交的相应资料等) , 若这个时间差在合同中不能够明确责任归属, 最终被业主纳入总承包商工期延期而进行处罚, 或以此在平衡总承包商提出的他项索赔, 那么对总承包商来讲将是极为不利的。因此, 总承包商需要在合同签约过程中与业主进行沟通协商并在合同中明确工期期限。

2.4 变更

变更是施工合同履行过程中常见的现象, 也是合同当事人极易引起合同履行争议、引发合同履行障碍的活动。2013示范文本总结以往施工合同实践和合同变更处理惯例, 对变更的发起、变更范围、变更权、变更权的权利主体和行使方式、变更程序、变更估价进行了更加详细规范, 规范了对超过原设计标准或建设规模的变更管理, 以便于工程施工合同的实施。承包人应特别注意:只有监理人才有权发出变更, 承包人无权自行变更, 变更执行, 要做到先谈好价格再执行, 避免不必要的争议。

2.5 价格管理

2013示范文本在价格调整方面有两条明确的规定, 分别是市场价格大幅变化引起的价格调整和法律法规变化引起的价格调整。对于市场价格大幅变化引起的价格调整, 在专用条款中进行了约定, 当价格变化超过合同双方约定的波动范围时, 合同价格应该进行调整;同时规定法律法规变化引起的风险应有发包人承担, 除非因承包人延误工期, 在延误期间法律法规变化引起的风险由承包人承担。通过这些条款合理、明确地约定了合同双方应承担的风险范围, 减少相应的纠纷。

例如, 使用旧版示范文本的重庆某地产开发项目, 合同中约定合同价款中包括的风险范围:不可抗力及发包人引起工程价款产生变化的风险之外的所有风险。工程于2010年~2011年开工建设以来, 物价不断飞涨, 通货膨胀严重, 由于人工、材料费的暴涨至使承包方损达550万元之多, 虽然承包方以合同中风险包干条款违背了《建设工程量清单计价规范》的要求, 该条款显失公平;且根据我国《民法通则》指出“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”属于不可抗力。但合同对市场较大的价格波动引起的价格风险没有作明确约定, 在与业主方进行沟通的过程中, 承包方处于比较被动的地位, 只能是请求发包方谅解, 争取挽回损失。

2.6 索赔

索赔是指在工程合同履行中, 对于非己方过错也不属于己方风险承担范围的而应由对方承担责任的情况造成的实际损失, 向对方提出费用补偿和工期延期的主张。2013示范文本在旧版示范文本的基础上, 完善和规范了合同当事人的索赔行为和索赔程序, 此外对合同当事人索赔最终期限的规定为28天, 并规定了逾期不提出索赔视为放弃权利等内容。这就要求承包人履行合同中要重视索赔管理工作, 注意索赔时效:①注意两个28天, 承包人应在28天内, 向监理人递交索赔意向通知书:第二个28天内, 向监理人正式递交索赔报告。②收到索赔报告28天, 逾期答复, 则视为认可承包人的索赔要求。③承包人一定要按合同约定的期限内进行索赔, 例如:接收竣工付款证书后, 将无权再提出证书颁发前的任何索赔。

3 结束语

从依法治国和完善经营管理促进经济发展的方面考虑, 无论是对业主还是承包人, 建设项目施工合同的管理工作应当成为今后建设项目施工管理的重中之重, 应当避免粗放经营、忽视合同的做法, 通过加强对合同的管理, 提高经济效益和社会效益。

摘要：目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款, 由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布, 主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成, 并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。本文以2013版《建设工程施工合同 (示范文本) 》为基础, 探讨了应用在项目合同管理时需注意的环节。

关键词：建设工程,施工合同,示范文本,应用

参考文献

[1]朱琦.建设工程合同管理中存在的问题及对策[J].山西建筑, 2008 (27) .

[2]韩昶行.建设工程施工合同风险防范的探讨[J].中国有色建设, 2006 (01) .

[3]项红.无效建设工程合同的认定及其纠纷的处理[D].华东政法学院, 2008 (06) .

3.“农民工版”简本劳动合同出炉等 篇三

劳动保障部近日推出适应农民工特点的合同简本。合同简本包括合同期限类型、甲方安排乙方从事的工作内容、工作时间、工资支付标准等内容。

合同规定，甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费；甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品；安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查；乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。合同明确，用人单位可以与劳动者约定试用期，但以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

用人单位支付劳动者工资不得低于本地最低工资标准。用人单位依法安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150％的工资报酬。

因灾倒房每户补助3000元

国务院近日批准印发了应急指挥中心组织制订的《低温雨雪冰冻灾后恢复重建规划指导方案》。方案明确提出：在现行的因灾倒房家庭每户重建两间基本住房、每间补助1500元、每户补助3000元的基础上，对湖南、贵州、湖北、江西、安徽、广西、四川等7个重灾省区低保户、五保户、困难户给予重点保障。每户标准由3000元提高到5000元，并对灾损民房按每间200元标准给予补助。

广东最低工资提至每月860元

广东省政府决定提高企业职工最低工资标准、非全日制职工小时最低工资标准。其中广州的最低工资标准从原780元／月提高到860元／月。调整后，广东的最低工资标准目前暂为全国最高。

我国糖尿病患者已超过2000万人

卫生部疾病预防控制局局长齐小秋日前透露，我国糖尿病患者人数已达2000余万，另有近2000万人为糖耐量低减患者，糖尿病已成为我国严重的公共卫生问题之一。

劳动争议仲裁5月起全免费

《劳动争议调解仲裁法》近日发布。从今年5月1日起，劳动者申请劳动争议仲裁将不需负担任何费用。劳动保障部公布了《关于印发(中华人民共和国劳动争议调解仲裁法)宣传提纲的通知》，我国延长劳动争议仲裁申请时效期间为一年。

基本医保试点今年将增229个城市

国务院城镇居民基本医疗保险扩大试点工作电视电话会议上传来消息，继2007年城镇居民基本医疗保险试点在全国88个城市展开、参保人数达到4068万后，今年试点扩大到全国一半以上城市，目前229个扩大试点城市已经确定。城镇居民基本医疗保险扩大试点工作，要坚持低水平起步原则，合理确定总体筹资标准以及财政补助和个人缴费标准。

96打头的未接来电不要回拨

近期有个别声讯服务的企业。以不正当手段引诱用户回拨声讯热线，骗取高额信息服务费。日前信产部提醒用户。不要轻易利用固定电话回拨950xx、96xxx打头的未接来电。

户籍改革正在积极推进中

由国务院牵头，包括公安部、国家发展和改革委员会、劳动保障部等14个部委正在积极协商户籍改革的事情。据透露，户籍改革的目标是建立城乡统一的户口登记制度，放宽户口迁移限制，引导人口的合理有序流动。

我科技人才总量世界第一

4.常规版服务员劳务合同 篇四

乙方：身份证号：

经甲、乙方双方协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、 合同期限

甲方聘用乙方从事服务员工作，聘用期限为 ，时间为年 月 日至 年 月 日。试用期为。约定期满，本合同自动终止，如双方同意，可以续签。

二、 工作时间

(1)甲方安排乙方执行不定时工作制度。

(2)甲方给予乙方每月 天例休，在不影响正常营业情况下，由甲方部门合理安排。

三、 甲方权利与职责

(1)甲方支付乙方每月工资。

(2)甲方负责乙方工作期间内的食宿。

(3)甲方保证为乙方提供完善的工作条件。

(5)甲方有权根据乙方人员的劳动态度和工作效率对工资做出合理的调整。

四、 乙方权利与职责

(1)乙方必须身体健康，确保无任何传染疾病。

(2)乙方必须服从甲方管理安排，遵守甲方各项规章制度。

(3)上班期间必须保持服装和个人形象整洁。

(4)乙方需交纳制服及工作保证金人民币 元整，合同期满，乙方办理完毕离职手续后，此保证金随工资一同退还。

(5)乙方由于自身原因要求解除合同时，必须提前 天通知甲方，给予甲方足够的时间重新聘请替代人员，或由乙方推荐合适的替代人员，方可正式解除劳动合同，否则甲方有权扣发当月工资并要求乙方承担由此造成的经济损失。

五、 乙方有一系列情况甲方可解除合同

(1)违反规章制度、职业道德的。

(2)聘用期间乙方触犯法律、法规的。

(3)因病或因事不能完成工作的。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，在甲乙双方签字后生效，两份协议具有同等的法律效力。

甲方代表人： 乙方：

5.民工劳务的简单版合同 篇五

法定代表人：

地址：

雇员（乙方）：

年龄：

性别：

民族：

户籍所在地：__________省__________市__________县（区）______________乡（镇、街道）______________村（街）

居民身份证号码：_______________________________________

现住址：________________________________________________

甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳务期限

本合同的期限为_________月。有效期为自______年____月____日起至______年____月____日止。

二、工作内容及工作地点

1、甲方根据生产工作需要，乙方同意在_________岗位工作，乙方愿服从甲方的《员工守则》和其它规章制度，愿意接受甲方所安排的工作，并有责任履行全职工作。甲方根据经营情况或乙方工作业绩能力表现（经考核），可以变更或调整乙方的工作岗位。

2、乙方的工作地点为_________，甲方有权在本企业总公司或分公司及关联公司之间调整乙方的工作地点。

3、乙方的工作职责是：__________________。

三、劳务报酬

1、甲乙双方约定，乙方的`劳务费为：__________________元。

2、甲方于每月_______日以货币形式向乙方支付工资。

3、乙方应依法缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

四、双方职责

甲方职责

1、甲方要按照合同的规定及时支付乙方合同报酬。

2、甲方给乙方提供的工作条件应与本单位职工的工作条件同一标准。

3、甲方若须乙方培训技能，应提前通知乙方。

乙方职责

1、乙方应按照合同的规定，遵守甲方的各项规章制度。

2、乙方应积极履行合同规定的以及甲方安排的工作。

3、乙方应配合甲方的工作，要求培训时，不能懈怠。

五、劳动条件和职业危害防护

1、甲方根据国家法律和本市的有关规定，给乙方提供安全卫生的劳动条件，发给乙方必要的劳动保护用品。

2、甲方对乙方进行安全教育和必要的培训；乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。

3、乙方在劳动过程中应严格遵守劳动安全卫生规定和操作规程，有权拒绝违章指挥，对甲方及其管理人员漠视职工安全和健康的行为有权检举、控告。

六、劳动纪律

1、甲方有权按《员工守则》、各项管理制度及岗位责任制，对乙方进行管理。

2、保密条款：乙方对从事的该项目必须保守甲方的商业秘密，如乙方泄露甲方的商业秘密给甲方造成损失，甲方有权依据相关法律要求乙方赔偿。

七、本合同的解除、变更、终止和续订

1、经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。

2、双方就本合同解除条件的约定：

乙方如在合同到期前解除合同，须提前30天书面通知甲方，并在本合同解除前内办理完毕工作交接手续，如乙方未提前通知甲方并办理工作交接手续，甲方有权在乙方工作交接手续办理完毕后再支付乙方当月工资。

八、违约责任

任何一方违反本合同，给对方造成损失的，都应承担赔偿责任；若违反合同，不影响合同的继续履行，则双方应继续履行。

九、争议解决

因履行本合同发生的争议，甲乙双方应先行协商解决；协商不成的任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、附则

1、本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等效力。

2、本合同自甲乙双方签字后生效，自合同期限届满时失效。

3、双方必须严格遵照执行本合同，未尽事宜应协商解决。

甲方：

法定代表人：

身份证号：

联系方式：

签订时间：______年____月____日

乙方：

联系方式：

签订时间：______年____月____日

★ 简单的保安劳务合同书

★ 劳务承包合同书协议书范本

★ 建筑工程的劳务承包合同书

★ 民工工资支付承诺书

★ 合同书范本

★ 不拖欠民工工资承诺书

★ 劳务协议书格式

★ 劳务合同范本

★ 免费劳务合同范本

6.版简易劳务承包合同范本 篇六

乙方：(承包方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，依法保护双方的权利和义务，就位于潢川县产业集聚区河南明业生物科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公平、自愿合作的原则下，经协商一致，签订本合同。

一、工程名称：

1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。

2、厂区道路(砼层厚度为 公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。

3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)

以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意，并书面记录双方存档。

二、承包方式：

包工包料(俗称大包)。

三、工程工期：

办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为 个有效工作日。

四、工程价款：

1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 万元。(其中材料价格按照河南省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。

2、付款方式：

1. 乙方进场开工所需100万元，甲方预付50万元，(承兑汇票)，乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%，余款5%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。

2. 门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%，验收合格并交付甲方后付至95%，余款5%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。

五、施工安全：

乙方对施工安全负全部责任，甲方不承担任何安全事故的责任。

六、工程质量：

1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。

2、工程竣工未经验收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。

七、双方权利义务：

1、对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。

2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。

3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。

4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。

5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。

6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。

7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资，否则乙方负全部责任。

8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方承担。

八、违约责任：

合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应承担违约责任，并按工程决算总价款的 %向对支付违约金。

九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。

十、甲乙双方如发生纠纷，互相协商解决;协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。

十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字，须提交委托书作为本合同的附件。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

表达简单劳务承包合同

发包人：(全称)(以下简称甲方)

承包人：(全称)(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。

第一条：工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)

第二条：承包方式

劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。

第三条合同价款：

承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。

第四条：付款方式

进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。

第五条：安全施工，及安全事故责任

5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。

5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

第六条：工程质量，验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。

6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。

6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担 。

6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

第七条：工期要求

7.1施工工期;合同内主体结构206月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。

7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。

第八条：文明施工

8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。

8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

第九条：材料机具供应

9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。

9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等

9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。

9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、

9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。

承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。

9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。

第十条：发包人的权利及义务

10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。

10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料 。

10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。

10.7负责组织工程验收工作。

第十一条：承包人的权利和义务

11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。

11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。

11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。

11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。

第十二条：承包人违约责任

12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十三条：合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。

第十四条：合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。

第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

7.本土版挑战引进版 篇七

一个让人绞尽脑汁的密码，就隐藏在达·芬奇的艺术作品当中。这就是《达·芬奇密码》。与《达·芬奇密码》有着异曲同工之妙的《楼兰地图》也是跟一幅画有关，一幅由英国探险家乔治·德纳姆爵士遗留下来的实地绘制的楼兰地图，里面藏着巨大的宝藏，于是，身世坎坷的文物大盗、居心叵测的英国博士、凶残狡诈的日本浪人、割据一方的军阀以及妖冶入骨的舞女娼妓等各色人物，在罗布泊荒漠上演了一场惊心动魄的角逐。楼兰宝藏惊现于世，楼兰地图花落谁手？

同是悬疑小说，《达·芬奇密码》把背景设置在法国的卢浮宫，小说融入了大量的宗教文化，而《楼兰地图》却把背景设置在楼兰，书中也不乏对楼兰文明的描绘，卢浮宫是法国的卢浮宫，而楼兰却是世界的楼兰。这一点显然对读者来说更具有吸引力。

在主题上，《达·芬奇密码》要比《楼兰地图》稍逊一筹，前者最多只不过是一个精彩的悬疑故事，而后者却具有借助楼兰许多悬而未决的疑点来引发公众对现实的反省与思考，找到人类与财富和谐共存的重大意义。

在将近一年的等待中，中国读者对本土悬疑小说的期待已经达到了最高点，《楼兰地图》千呼万唤始出来，无疑吊足了读者的胃口。中国式的背景文化，中国式的对话，中国式的情节设置，这一切都说明《楼兰地图》比《达·芬奇密码》更适合中国读者阅读。

《达·芬奇密码》在美国畅销后被大导演朗·霍华德相中，而《楼兰地图》还未出版，国内外好几家影视公司就竞价购买小说的影视改编权。著名导演田壮壮称《楼兰地图》讲了一个非常精彩的故事。行文节奏明快，语言富有智慧，情节错落有致，从精彩开篇到难以预料的结尾，令人拍案叫绝。

在营销上，《达·芬奇密码》有“读《达·芬奇密码》，赢达·芬奇钥匙”的活动，只要读者拥有《达·芬奇密码》就有机会赢得“达·芬奇钥匙”纯金挂件及“达 ·芬奇密码”T恤衫等丰厚奖品。随着《楼兰地图》的全面上市，该书的营销活动也全面开展起来，出版方联合搜狐汽车频道等媒体举办“读《楼兰地图》，赢楼兰探险游”活动，读者可填好附在本书后面的报名表，就有机会赢取免费楼兰游的大奖。除此之外，长江文艺出版社还发布《楼兰地图》的官方网站，目的就是随着该书的全面上市，为读者呈现本书台前幕后的精彩内容。这一切都将是《楼兰地图》挑战《达·芬奇密码》的有利条件。

《楼兰地图》获得了众多名家的好评。《人民文学》主编李敬泽说，看似一部扣人心弦的悬疑小说，实质上它揭示了一个宏大的主题:世界到底是财富的世界还是人类的世界？本书试图借助楼兰许多悬而未决的疑点来引发公众对现实的反省与思考，找到人类与财富和谐共存的重大借鉴意义。《中国国家地理》李栓科说，楼兰文明是一个世界性的话题，《楼兰地图》的出版再一次使得这个话题成为各界人士关注的焦点。楼兰文明曾经无与伦比，然而由于人类追求财富的贪婪、水系的变化和战争的破坏，使原本脆弱的生态环境进一步恶化，最终绿洲变成了荒漠。

长江文艺出版社的强势品牌以及有力的营销，再加之包括李敬泽、李栓科在内的众多名人推荐，2006年最受人关注的悬疑力作无疑就是《楼兰地图》。

链接：面向《楼兰地图》读者的活动启事

为感谢广大读者对《楼兰地图》的厚爱，满足读者对楼兰文明的热爱，北京交通台、搜狐汽车频道、北京修正文库文化发展有限公司特联合举办“读《楼兰地图》，赢楼兰探险游”活动。活动细则如下:

一、奖项设置

一等奖10名（具体人数待定），获奖者将在2006年10月1日到10月7号参加由旅行社社组织的楼兰探险游，相关费用全免，每人还将获得记录活动珍贵场景的光碟一盘。二等奖20名，入选者将获赠《楼兰地图》作者签名图书一本和记录此次活动的光碟一盘。三等奖30名，入选者将获赠《楼兰地图》作者签名图书一本。

二、参加方法

全国读者凡购买正版《楼兰地图》者，均可凭正规发票或电脑销售小票参加本次抽奖活动。请读者将自己的姓名和详细联系方式书写在发票背面，挂号寄至北京修正文库文化发展有限公司，并请在信封上注明“参加活动，赢取大奖”字样。读者可撕下《楼兰地图》后面所附的报名表，填好相关信息，寄至上述地址。读者也可直接登陆知道馆（www.zhaodaoguan.com）楼兰地图特别论坛，输入你所购买的《楼兰地图》的条形码，即可参加抽奖。

一、二、三等奖获奖者均在参加活动的读者中随机抽取产生。

8.经典版水电暖劳务分包合同 篇八

乙方：

甲乙双遵照平等、互利、共赢的原则，达成以下水、电、施工协议，双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、建筑面积：

四、承包方式：包工包料，一次性包死。

五、承包价款：楼内水电每平方 元，楼内消防每平方 元，楼外水、电、消防另计，总价款约 万元。

六、正负零出来退50%保证金，6层封顶 后剩余保证金全部退完。

七、付款方式：基础到正负零付总价款的30%，6层封顶付总价款的35%，主体完工付总价款的13%，室内穿线完工付总价款的10%，全部竣工付总价款的10%，余2%工程维修金一年内结清。

八、质量要求：所用材料均为合格产品，不合格不得使用。

九、施工工期：随整体施工同步进行。

十、合同已经签字，甲乙双方共同遵守，若一方违约，违约方必须赔偿对方30万元违约金。

十一、若甲方不按合同及时足额付款，后拖延一天按总价款日10%赔偿给乙方。

十二、质量保修期：按国家规定执行水电暖保修时间，一年内若不验收，可以证明无任何质量问题。甲方就无条件及时结清维修保证金。

十三、双方自合同签订之日起甲方若未按合同规定执行，应付乙方违约金每月4万元。

十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。

甲方： 乙方：

9.劳务合同版 篇九

因生产，工作需要，_______________单位（以下简称乙方），借调甲方__________同志（以下简称丙方）去乙方帮助工作，经甲乙丙三方协商同意，签订本借调合同。

一、借调期限

本合同期限自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。合同期满即终止借调合同。丙方仍返回甲方工作。

二、生产（工作）任务

1．丙方应服从乙方分配的___________工作。2．丙方必须按照乙方规定的岗位职责，完成工作任务。

三、乙方应为丙方提供的生产、工作条件

1．乙方负责对丙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训。

2．乙方根据国家规定，按工种要求发给丙方劳保用品，配置生产（工作）必须的劳动工具，并提供保障丙方安全、健康的生产、工作环境。

3．其它必要的生产工作条件。

四、劳动报酬及保险福利待遇

1．丙方在乙方工作期间的工资、奖金、津贴、补贴等，均与乙方同工种同等级别职工享受同等待遇。

2．丙方在借调期间的医疗保险费用，由乙方按国家规定的标准支付。

3．借调期间甲方保留丙方的职工身份，并连续计算工龄。

4．借调期间，如遇工资调整，甲方按工资调整政策对丙方予以评定，符合条件，甲方应予升级，待借调合同期满后，丙方回甲方工作时，按调整后的工资级别执行。

5．借调期间，由甲方为丙方提供住房。

6．借调期间，乙方应按月（按年度）和甲方支付__________借调职工管理费，作为丙方的保险基金。

五、政治待遇和劳动纪律奖惩

1．______________________________________________________________________________________________ 2．_______________________________________________________________________________________________

六、违约责任

1．______________________________________________________________________________________________ 2．______________________________________________________________________________________________

七、其他协商事项

本合同如有未尽事宜，凡属国家规定的，按有关规定执行。

10.浅析合同自由与合同正义 篇十

摘 要 合同自由与合同正义作为我国合同法的两大基本原则，在市场经济中发挥着各自独特而重要的作用。二者往往表现出许多相互矛盾性，但透过表面深入地剖析合同自由与合同正义的功能与价值取向，就会发现一者具有内在的统一性。合同自由与合同正义互相补充，互为平衡，共同推动市场自由竞争，促进经济平稳发展。

关键词 自由 合同正义 社会本位 合同自由限制

合同自由与合同正义同为合同法的基本原则，统率合同法的各个领域，从哲学上讲，可以把这两者界定为一对矛盾，既有统一协调的一面，又存在对立抵触，只有协调好这两个原则，才有可能实现合同法的各项价值追求，全面规制合同关系。

一、合同自由

（一）合同自由原则的地位和概念

提到合同自由，我就不得不提到在很多有关合同法的论文和书籍中都引用的德国学者海因，科茨等人有关合同自由的评论，“司法最重要的特点莫过于个人自治或者自我发展的权利，契约自由为一般行为自由的组成部分⋯⋯是一种灵活的工具．他不断进行自我调节，以适应新的目标，它也是自由经济不可或缺的一个特征，它使私人企业成为可能，并鼓励人们免责任地建立经济关系，因此，契约自由在整个私法领域具有重要的核心地位。

既然已经清楚合同自由原则有着如此重要的地位，那么合同自由原则的含义是什么呢?王利明教授认为合同自由基本上可以包括两方面的内容：1．合同自由首先表现为当事人的合意具有法律的效力。他认为合同的本意在于合意，对此，他还引用了美国学者罗伯特、卡特等人的观点，认为“合同法的基本目标是使人们能实现其私人目的。为了实现我们的目的，我们的行动必然有后果．合同法赋予我们的行动以合法的后果，承诺的强制履行由于使人们相互信赖并由此协调他们的行动从而有助于人们达到其私人目标。” 2．当事入享有订立合同和确定合同内容等方面的自由，其中包括了A缔结合同的自由。B选择相对人的自由。C决定合同内容的自由。D变更和解除合同的自由。E选择合同方式的自由。F选择补救方式的自由。G选择裁判的自由。

（二）合同自由原则产生的基础

对于合同自由的理论基础，大多数学者认为来源于两点：一、在自由资本主义时期，以亚当斯密为代表的自由主义经济思想，提倡自由放任的经济政策，主张废除各种限制性法规，以保护自由竞争。二、18世纪至19世纪的理性哲学，主张人生而平等．每个人都有自己的意志自由，有权按照自己的意志来追求自己的利益。法律的职责就是赋予当事人在其合意中表达的自由意志以法律效力，而对这种自由的限制则是越少越好。

二、合同正义

（一）合同正义的基本含义及判断标准

所谓合同正义，王泽鉴先生认为：“契约正义系属平均正义，以双务契约为其主要适用对象，强调一方给付与他方的对待给付之问，应具等值性。”王利明先生在谈到契约正义时指出：“合同正义既然是公平、平等、公正等伦理和道德观念的集中体现，因此，它不应该仅仅限于经济上的等价，还应当包括其它方面的内容。所谓合同正义，是指契约当事人应在平等自愿的基础上缔约和履约，合同的内容应体现公平、诚实信用原则的要求，合同当事人一方不能滥用其经济实力或权利而损害另一方利益。”试综合一下两位学者的观点，即合同是否公平，最简单的判断标准，就是给付和对待给付的对等性，至于这个对等性应综合考量，而不应仅仅考虑经济上是否等价。

（二）合同正义的前提条件

在十八、十九世纪，根据古典契约理论，合同正义是能与合同自由划等号的。因为合同是在它的每一方缔约人都在自由地行使自主决定权的基础上进行协议形成的，合同因此而有效力，公正就是这样实现的。

合同自由能体现合同正义是有其特定社会基础的，又或者说“主观对等性”标准能放之四海而皆准是有其特定背景的。如梁慧星先生所指出的：近代民法这一整套概念、原则、制度、理论和思想体系，是建立在对当时社会生活所作出的两个基本判断之上的。第一个基本判断：叫是平等性。二是互换性。是指民事主体在市场交易中，在民事活动中频繁地变换其作为出卖人或买受人的位置。主体之间即便存在的并不显著的在经济实力上的差别或优势，也因为主体不断地变换其地位而被抵消。这种主体的平等性和互换性是合同自由原则在近代能体现合同正义、促进社会发展最根本的前提和基础。

（三）从形式正义到实质正义，从主观对等性到客观对等性

二十世纪，资本主义进入了垄断阶段，伴随着工业和超级商业的发展、垄断的加剧，经济全球化和失业率的节节上升，当事人合同能力不平衡问题目益突出；而且生产与消费分立造成了生产者与消费者的对立，生产资料的高度集中造成了企业主与劳动者的对立，作为近代民法基础的两个基本判断——即所谓平等性和互换性已经丧失，出现了严重的两极分化。在此情况下，“契约即公正”已经从公理沦落成了垄断资本主义时代的人们奚落的对象。

传统的合同自由理论在现代法下面临的这个窘境可以归结为形式正义与实质正义的区别使然，也可以说是暴露了主观对等性衡量标准的先天不足。在垄断资本主义阶段，当事人之间的缔约能力差别如此之大，如果此时再继续一味强调合同当事人形式上的机会平等而漠视结果的不公平，不仅有悖法律的正义目标，而且容易激化社会矛盾从而导致社会的动荡不安。这些现实迫使20世纪的法官、学者和立法者正视当事人之间经济地位的不平等的现实，正视主观对等性衡量標准的先天不足，纳入客观对等性标准作为审查合同正义的方法。梁慧星教授在总结民法理念时候，把近代民法向现代民法转变的理念归结为“形式正义向实质正义的转变”。这种转变在合同法上反映得尤为典型，基于对正义的追求，如前所述，立法、司法和行政上都对合同自由进行了种种限制以期能使合同回归正义。

三、合同自由与合同正义的关系

从上面关于合同自由与合同正义的界定可以看出，其实二者之间的界限是很模糊的，其内容有重叠，亦有对抗，在合同法中都处于基本原则的地位，那么二者之间到底是什么样的关系呢?

第一，合同正义首先应是建立在合同自由的基础之上的，在以合同自由为基础的法律秩序中，合同正义所指的首要就是尊重当事人的主观意愿，允许当事人意思自治，这也就是通常所说的“对心甘情愿者不存在不公正的原则”。例如在赠与合同中，赠与可以是无偿的，不要求合理对价为合同成立的要件，故不能以不存在给付的等值性而否定合同正义。另一方面讲合同自由同时也包含了很多正义的内容，特别是现代合同法，更加强调社会的公平正义，维护社会的公共利益。

第二，合同正义与合同自由密不可分。前面也提到了形式方面的合同正义要求对合同的当事人一视同仁，具有相同的法律人格，只有当当事人处于平等的地位，才有可能实现缔约主体之间自由的选择，协商合同的内容等，试想奴隶和奴隶主之间绝对不可能实现这种自由。另一方面，由于“合同是当事人意思与上升为法律的国家的意志的统一体”，合同自由就不是绝对的、无限制的自由，“自由实际上就是在法律的许可范围内享有依照他自己的意志来处置他的行动和财产的自由”，所以真正的合同自由应包括自我限制。应在个人本位与社会本位中寻求合理的界限，衡量这一界限的标准就是合同正义，也就是说对合同自由的限制，就是要达到合同正义的结果，实现合同的实质正义。所以合同正义的实质性内容就构成了对合同自由限制的强行法规范的基础，“在某种意义上，一部合同自由的历史，就是合同如何受到限制，经由酿化，而促进实践合同正义的记录”。

参考文献：

[1]罗伯特•霍恩,海因•科茨,汉斯•G•莱塞,楚建译.德国民商法导论.1996.

[2]王利明.合同法研究.2002.

[3]胡启忠.契约正义.2007.