门窗加工协议（精选4篇）
1.门窗加工协议 篇一
塑钢门窗加工安装协议书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，同意达成如下协议，双方必须自觉遵守。
一、甲方将建设内的楼塑钢窗承包给乙方加工制作安装。
二、承包方式：乙方包工包料。
三、质量要求：塑钢，天鹅88墨绿色，大框衬钢1.2mm，玻璃为6+12A+6，乙方应按甲方及图纸要求进行严格施工。
四、甲方按单价元/㎡交与乙方加工及安装。不含税金。门窗面积及数量以图纸洞口尺寸为准进行结算，乙方负责检测。
五、付款方式：按单栋楼大框安装完毕，甲方按总款的50%付给乙方，窗扇安装完毕甲方再付总款的45%给乙方，竣工验收合格十日内付5%给乙方。
六、工期按甲方要求进行施工。
七、安全问题由乙方承担。
八、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效。以上条款，双方自觉遵守，如一方违约，即可交劳动仲裁部门仲裁。
甲方：乙方：
年月日
2.铝合金门窗加工合同 篇二
甲方：--（以下简称甲方）
乙方：门窗---（以下简称乙方）
经双方友善协商对-----------工程铝合金门窗加工达成以下协议，经双方共同确定，签订本协议，双方共同遵守。
第一条、数量与规格
1、甲方定制的产品系列为--------系列产品铝材，铝材厚度为--------MM,喷涂铝材颜色为------色，接纳-------玻璃。
2、数量为------平方固定窗，单价----------元/平方米，数量为-------扇开门，每扇单价------元。移门--------扇，单价--------元/平方米（具体规格，尺寸按实际测量为准）。
第二条、质量
1、乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术与质量要求执行。
2、乙方生产的--门窗-----门窗产品整窗包修半年，在包修期内除人为破坏的因素外，所有部件的妨碍均无偿负责修理和更换，终生维修。
第三条、进场及安装期
1、本购销合同成立，图纸数量及尺寸确认后，且乙方接到甲方的预付款，次日起----天交货，------天内安装完工。
2、甲方未能实时提供乙方作业面，甲方同意延期。
第四条：工程总造价及付款方式
1、工程报价详见报价明细表：以上单价包括运输，安装，售后办事；
2、工程合计总价-------元，大写（---------------）
3、甲方愿以合同总价的------%,北京安立新技术有限公司，作为定金，即----元付给乙方；乙方货到现场，甲方再付货款-----元付给乙方；乙方门窗安装完工甲方验收合格，甲方付清余款，即--------元付给乙方。
4、结算面积按实际测量尺寸为准。
第五条：甲乙双方负责及工作范围
1、施工历程中，乙方必门窗须采取严格的安全保护措施，并负担其因为自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。步入施工现场，乙方必须遵守、服从土建总包方的施工管理。
2、乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作、安装，并在框和墙体连接处的外墙面打修建防水胶。
第六条：其他事变
1、本合统一式二份，自双方代表签字盖公章后生效。若有不尽事宜双方以工作接洽单
方式确定或另行协商处理完成。如协商不妥由合同履行地法院裁决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
3.彩铝门窗加工合同[模版] 篇三
彩铝门窗制作、安装合同
发包人：河南嵩基房地产有限公司三门峡项目部
承包人：
根据《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，经双方协商一致，河南嵩基房地产开发有限公司（以下简称发包人）开
发建设的嵩基〃温泉花园小区项目的铝合金门窗工程由（以下简称承包人）负责施工。为明确双方权利义务特签订本合同，具体内容如下：
一、工程名称：嵩基〃温泉花园小区铝合金门窗工程
二、工程地点：陕县县城高阳路与陕州路交叉处西南隅
三、承包范围：施工图范围内的铝合金门窗
四、承包方式：包工包料、包二次设计。
五、质量标准：
1、制作安装质量符合现行国家有关施工验收规范标准合格等
级要求及监理、工程所在地质监部门有关要求；型材间拼接缝隙采用与型材同色的密封胶镶填美观。
2、施工用材：
型材为山东南山铝业股份有限公司生产的南山（品牌）88系列
彩色铝合金，材料壁厚1.2MM，颜色为:8219FT(绿色)，型材着色工艺为粉沫喷涂型材,配件为型材厂家生产的合格配套配配件,玻璃为洛玻合格产品，中空玻璃厚度为5+12A+5
门窗框与洞口间缝隙填充保温材料为发泡聚胺酯封填密实。
密封胶颜色与门窗型材同色，外侧密封胶为防水型密封胶（详见样品）。
地弹簧
月形锁、滑轮、拉手均为型材厂家生产的同型材材质的合格产品（详见样品）。
纱网、密封条、毛条均为市场供应的优质产品
3、施工过程中，招标人将按每类型门窗不少于一樘的标准随机抽样，进行破损性检验，受检样品门窗费用由承包人承担。
六、质量保修期：贰年
七、施工工期： 本项目铝合金门窗施工分共分为四期进行，第一期为6#7#9#楼、第二期为10#楼、第三期为2#楼及商业楼、第四期
为1#楼3#楼及5#楼，各期具体开竣工日期执行发包人、总包人进度安排
八、计价办法：按设计洞口尺寸计算面积元/M2一次包死，决算时不再调整单价.此单价包括完成该工程的材料费、机械费、人工费、水电费、场内场外运输费、承包人本身及第三方施工成品的保护费用、检测检验费、检测检验用门窗的费用、管理费、利润、税金、规费、风险费、设计文件规定的二次深化设计及招标文件规
定的其它内容所需的等所有费用，但不包含需支付总包单位的配合费。
九、付款办法：
1、每期内门窗框安装完毕经监理验收合格后付期内工程量合同价值的30%
2、每期内窗扇、五金安装完毕并经监理验收合格后付期内工
程量合同价值的30%
3、分户验收合格完毕并将交工资料整理齐全移交总包单位后
付期内工程量合同价值的30%
4、项目竣工验收合格后进行结算，付至结算总价款的97%，剩余的3%作为质保金质保期满后结算支付（无息）。
九、履约保证金：履约保证金为壹万元整，第四期的第三次付款时
一并无息退还。
十一、双方责任：
11-1 发包人责任：
1、协调总包单位：向承包人提供施工用电源接驳口、承包人免费使用总包单位现场所具有的垂直运输设备及脚手架、进行技
术控制点线面的交底。
2、协调总包单位与承包人进行工作面移交时施工成品的中间验收移交工作。
3、按合同约定进行工程款的结算及支付。
4、无偿向承包人提供施工必需的建筑施工图两套。
5、开工前，向承包人提供项目监理机构及设计单位的人员联
系方式，并明确监理机构所具有的权限。
11．2承包人责任：
1、调配施工人员、机械设备，并负责电源接驳口至施工工作地点间的线缆购臵敷设工作。
2、按合同有关规定组织采购施工材料，进行加工制做、场内外运输、现场安装，承包人自有材料、设备及施工成品的看管、保护工作。
3、科学组织施工，采取必需的赶工措施确保按期完成施工任务。
4、负责施工期间的安全工作，确保无安全事故发生。
5、并负责按有关规范要求进行门窗框与洞口间缝隙保温填充及密封工作。
6、开工前提供窗型的二次深化设计图二套并报设计院及发包人审批。严格按照经批准的设计图纸施工。
7、在总包单位提供的技术控制点线面的基础上进行施工所需技术点线面的布设。
8、不得损坏他人工程及财物，若损坏他人工程或财物，承担修复费用或赔偿。
9、按监理及验收规范要求进行报验、送检工作并承担费用。10严格服从发包人及总包单位管理。
十二、违约责任：
1、承包人若未按照发包人及总包单位制定的节点时间完成施
工任务，每延迟一天承担2000元/单体工程的进度违约金。
2、承包人所采购的施工材料低于合同约定标准者除无条件更
换外，并承担每次2000元的质量违约金。若因承包人承包范围内工程质量原因造成购房户索赔，承包人承担相关索赔费用；若造成购房户退房，承包人承担10000元/户质量违约金。
3、若发生安全事故，承包人承担2000元/次的安全违约金，并
承担有关部门对总包单位的各类罚款及总包单位的声誉损失。
十三、未尽事宜执行招标文件有关规定。
十四、争端解决方式：双方友好协商，若协商未果，向陕县人民法院提起诉讼。
本合同壹式肆份经双方签字盖章后生效，合同双方各执两份。
4.门窗资质挂靠协议 篇四
甲 方： XXXXX门窗有限公司 乙 方： XXX 身份证号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
本协议本着公平、公正的原则，经双方协商同意而订立。项目名称： XX区XXX建设工程铝合金门窗工程 项目方：XXXXXXXXXX
第一条 协议内容
经双方协商一致，就XXXXX铝合金门窗工程同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本协议，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的基本权利和义务
权利：
（1）甲方向乙方收取项目管理服务费，收取额为本项目结算额的 1.5 %。
（2）甲方负责为乙方开具工程进度拨款收据及支票背书，或工程涉及的全部发票（税金乙方自理）。
（4）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本项目管理服务费不予归还。
义务：
（1）甲方在本协议生效之后，需向乙方提供相关经营业务所需的全部手续证件、并协助为乙方编制投标文件，为乙方提供结算及施工资料的便利等。
（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条 乙方的基本权利和义务
权利：
（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。
（2）享受因本项目需要甲方所提供的工程所需资质及经营许可。（3）利用门窗制作安装资质，完全自主的开展业务。（4）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。
（5）一切正常利润归乙方所有，不受干涉，如涉及超付现象甲方不承担任何责任。
义务：
（1）在项目经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。（2）负责解决协议项目中的全部事件，相关材料及设备自主负责解决。
（3）认真负责工程实施阶段的质量和安全，对现在和将来发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方责任。
（5）按时向甲方缴纳管理服务费，在开具发票前结清一切相关费用。（6）乙方所做项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。
第四条 乙方挂靠的项目，其合同、保险、工资等事项由乙方自主办理。
第五条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
第六条 乙方应当在各次拨款时支付相应拨款额的管理服务费，最终开具发票前结清全部管理费。
第七条 乙方不得私自利用甲方资质执照对外签定和从事除本项目外的其他经营事项。
本协议以签订日期为生效日，有效期至工程款项全部结清为止，本协议一式二份，甲、乙双方各一份。
甲方盖章：
乙方盖章：
经办人：
乙方签字：
年 月 日