乳胶漆承包合同

乳胶漆承包合同（精选11篇）

1.乳胶漆承包合同 篇一

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

内墙乳胶漆分项施工承包合同

甲方：

乙方:

编号：

签定日期： 年 月 日

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

沙河壹号二期三标段工程涂料工程施工合同

承包商：

（以下简称甲方）分包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及涂装工程施工行业规范，双方经友好协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承揽工程施工事宜达成如下合约，供双方遵照履行。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点： 1.3 使用产品： 业主、建管、监理及甲方认可的合格材料。

1.4 工程造价：内墙乳胶漆（包括腻子）综合单价： 元/m2，面积按实际面积抹灰展开面积计算。（已考虑天棚抹灰的平整度差的因素，踢脚线按面积，单价不另计）；如需刷踢脚线补助人工费 元/ 米；

1.5 内墙乳胶漆施工范围：阳台天棚及内墙面、天棚部位（包括放置空调处的墙面及天棚、含内阳台、空调百页内等不直接受雨淋的部分、楼梯天棚）按设计及甲方要求。1.6 承包方式： 包工包料

1.7 施工工艺描述：按设计、规范要求施工。1.8 承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料、机械修理误工等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；水电及其他设备预留的空洞处理已包含在各单价内，不再另计费用，二次开孔槽造成用工，由二次开孔槽单位负担费用；成品保护至验收合格为止；在工程移交用户时用户提出且确实存在的质量问题由乙方负责整改；以及第一大条的具体工作内容。本合同单价为一次包干综合价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第二条 施工工期

2.1 总施工工期为日历天数 天，自甲方通知进场开工之日起。2.2 开工日期按下列第（1）种约定执行：

（1）开工日期 年 月 日。

（2）甲方提前三天书面通知乙方。2.3 工作内容：

（1）所有内墙、顶棚及公共部分乳胶漆施工部位的全部工序施工由乙方完善。

（2）墙面凸出的水泥灰浆等乙方应清除，内墙、顶棚上的螺栓及钉子清除，防锈漆及封堵。（3）门窗框及墙身上各种进埋管件架按设计安装完毕后的补烂修整。2.4 开工及延期开工

（1）乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。

（2）因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期相应顺延。XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

第三条 施工管理

3.1 甲方驻项目现场代表：姓名 联系电话：

甲方代表就工程相关事宜所签署的文件对甲方具有约束力。

3.2 乙方驻项目现场代表：姓名 联系电话：

乙方代表就施工管理与甲方协调施工事项所签署的文件对乙方具有约束力。3.3 甲方权利及义务：

（1）乙方进场时已接入施工所需要的水电,并且甲方免费提供给乙方使用；

（2）乙方进场时已办妥施工许可证及其它作业所需政府审批手续；（3）免费提供垂直运输设备；

（4）甲方现场管理人员有权对乙方在施工过程中违反规范要求的行为进行经济处罚。对危害人生安全的部位，有权要求立即停工整改；

（5）在施工过程中，甲方发现乙方人员组织及工程质量上达不到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班主。

3.4 乙方施工所需高凳、移动架（地下室使用），甲方仅提供木料，其他由乙方准备。清理卫生的扫把由班组自备。乙方负责施工所需的小型工用具（带80米以上电线）、灰桶、斗车、灰槽、铁铲、水管（甲方在每层楼预留1个出水头）、碘钨灯、机械、易耗材料（如：钉子、铁丝、广线、铝合金靠尺等）费用；自带安全帽、安全带、电筒、工作衣、雨鞋、雨衣、手套等；乙方自备一些常用药品提供给工人，如防中暑药品、止血药品等。以上工具必须符合工程安全生产标准，电缆线必须带接地保护线，机具绝缘完好，必须带接地保护，不符合标准的严禁使用，私自使用后果自负。3.5 现场管理

1）.安全施工与检查：

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方、行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方进场后，应主动接受甲方组织的安全三级教育和安全技术交底，不得违章作业，不得违反安全管理规定施工，否则一切后果由乙方承担。（3）该项为分包工程（双包），乙方承担所有安全责任。2).文明施工和成品的保护

（1）乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例。（2）乙方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

（3）施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，以上物品不需用时应按甲方要求清理出工地。（4）现场用水用电管理：

a乙方的施工及生活用水用电由甲方免费提供； b乙方应按总包方要求提供用水用电计划；

（5）乙方应对自己生产的成品、半成品采取有效的保护措施，并在施工过程中告知甲方，需其他工程施工中配合的注意事项。对损坏的成品、半成品及时整改恢复；

（6）乙方在经行施工时，必须对室内的管道、开关、设备等保护，如有污染的应及时清理。

（7）乙方负责对材料的下车及转运堆码，自行负责现场材料的保管。

3.6 乙方应遵守下列现场管理规定：

（1）乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；

（1）遵守地方政府对现场交通、噪音、环卫等管理规定，文明施工； XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

（2）加强对本公司施工人员的管理，杜绝打架斗殴、聚众闹事、盗窃等违法犯罪事件的发生；

（3）服从甲方对现场施工企业的管理和协调，遵守各项现场规章制度。

（4）安全施工，加强对施工人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

第四条 工程款的结算和支付

4.1 乙方所承担分项工程全部完工，具备交工验收条件，包括实测、观感及环保检测达标，甲方付给工程总价的50%。工程竣工验后30日内再拨付工程总价的20%。剩余款项在工程移交用户后三个月内支付。

4.2 剩余总造价5 %的工程款在二年保修期满后15天内一次性付清，不计利息。

第五条 质量保证

5.1 本工程质量应合格。质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准及甲方所提的技术要求、技术标准为依据。

5.2 每天墙面天棚施工场地必须清理干净，必须全面清理一次，经施工办管理人员验收后方可完工。反之，施工办安排其他班组清理，费用按每层楼一千元在产值中扣除。

5.3 甲方、监理对乙方的施工全过程进行监督、检查，有权对工程材料进行抽检，发现质量问题时，有权责令乙方整改、反工，导致的工期延误由乙方负责。

（1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理、总包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

5.4 当监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

5.5 工程质量保修期为两年，自竣工验收合格之日起算。在保修期内出现因施工质量、材料质量问题引起的起皮、脱落、开裂等，由乙方负责免费维修。

5.6 保修期满后，乙方应继续提供售后服务，所需的费用视服务内容双方公平协商解决。

5.7 因下列原因导致的工程质量问题，不在保修范围：

因墙体基层存在开裂、脱落、渗漏等原因导致的质量问题； 5.8 其他质量保证

（1）乳胶漆等材料的调和方案，应严格按照说明书及规范配料，并附带产品合格证及相关检测材料；

（2）乙方必须提供全套的有关资质，材料的出厂证明，品质证书及检验报告，和相关的标准等技术证明资料，以便产品验收；

（3）抹灰墙面若空鼓等不符合有关验收条件的，乙方应通知甲方整改，整改合格后由乙方继续施工，如若不经整改乙方仍然施工的，造成的一切损失由乙方自行负担；（4）乙方负责对管道安装等的后设口补乳胶漆；

（7）完成面平整度必须达到±3mm，光度要求达到85%，阴阳角顺直方正，必须满足规范要求，不得超过2mm；

（8）凡由乙方原因造成的质量问题所引起的人工费、材料费由乙方自行负责。

（9）满刮腻子，接头不留搓，不漏刮。横 向刮灰平整、均匀、光滑、密实，线脚棱边整齐，与内墙接口处梁柱面尺寸方正、顺直，不玷污门窗，箱柜、管线等其它部分，干透后必须分遍打磨，清 补。乳胶漆的颜色应符合设计和甲方要求；分片分层涂刷，严禁脱皮、漏刷和 透底、流坠、皱皮等现象发生；表面应光滑、色线分明平直；乳胶漆两遍，必须保证颜色均匀一致，不能有漏刷，透底现象发生。XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

第六条 竣工验收

6.1 乙方应对本工程的质量验收工作负责，保证工程质量合格，如因验收不合格，造成工期拖延所造成的损失，甲方有权对造成的损失要求赔偿。

6.2 乙方提交完工报告后7天内，甲方应组织人员核实实际施工面积；在单项竣工验收中发现存在质量问题需要修复的，以书面形式通知乙方，并在甲方要求时间内整改合格。

6.3 有下列情形之一的，视为工程已经甲方竣工验收合格并确认乙方提交的实际工程造价：

（1）乙方提交完工报告后，经质检站验收合格，并交付业主入住使用。（2）未经竣工验收，甲方已经将该工程实际投入使用的。

第七条 违约责任 7.1 乙方如工程质量、工期上未达到协议规定的要求，甲方一律不予收方结算，所造成的返工费用（人工费）和其他费用损失均由乙方负责。

7.2 未经甲方允许，乙方擅自抽离人员离开工作岗位，影响施工生产，则扣发工资10%作为违约金，所造成的损失费均由乙方负责承担。

7.3 未经过甲方许可擅自招收和更换人员，除责令其清退或补办手续外，将按私招乱雇人数对乙方处以每人50元罚款。

7.4 乙方如招童工，除责令派专人将其送回原籍外，将对乙方处以每人3000-5000元罚款。

7.5 乙方所属人员在施工现场违反治安消防管理条例制度、建设单位和甲方制定的管理制度，造成损失由乙方全部负责；严重影响生产的由乙方赔偿间接损失费总数的10%。

7.6 保护自己或其它施工协作单位的产品或半成品，如发现有损坏情形，以其情节轻重处以100-500不等罚款。

7.7 解除合同不符约定或法定条件的，按合同暂估造价的10%向对方支付违约金； 7.8 因乙方原因导致工期延误的，每天按照合同暂估造价的2‰支付甲方违约金；

第八条、项目部质量、安全管理条例

为了工程顺利进行，乙方在合同履行期间必须服从项目部制定的管理条例；凡发生以下情况视情节严重给予不同金额处罚：

8.1 故意损坏其它班组使用的材料和项目部购买的其它材料，必须赔偿材料损失。

8.2 项目部通知开会而班组现场负责人不按时到场的：迟到（5分钟后计算）50元/次、缺席100元/次。

8.3每一工作层监理、建设单位验收不合格时将按以下规定进行处罚：第一次验收不合格罚款100元，第二次验收不合格罚款200元，第三次验收不合格施工单位要求退场，将按所完成工程量单价的60%进行结算。

8.4施工班组操作人员和班组现场负责人必须服从项目部管理人员的工作指挥，如有违反50元/次。8.5施工班组操作人员未经三级教育私自上岗、未经岗前三级教育处罚100元/次，且必须补教育。每半月集中教育一次。凡不补教育或拒绝教育处罚200元/人次，且勒令人员退场，乙方必须配合项目办理安全资料（填写三级教育卡、复印身份证、复印特殊工种操作证）未按要求的时间完成的50元/次。

8.6不佩戴安全帽或用安全帽垫坐或使用不合格安全帽罚50元/次。8.7在外架正常施工及高空作业中不正确佩戴安全带的罚款100元/次。8.8凡发生打架、斗殴不管是哪方的责任首先处罚1000-5000元/次。8.9凡聚众闹事者及非正常渠道索要工资，处罚5000-10000元/次（如无理取闹方、扰乱正常生产等）。8.10未经允许破坏安全设施、指示牌等，视情节严重处罚500-1000元/次。

8.11项目生活区未经允许寝室内乱接电线或使用电炉、电炒锅或电热水器具等10-50元/次。且没收电线及用电设备。

8.12生活区寝室内脏乱差、按检查20元/间每次。XXXXXXXXXXXXXXXX工程 内墙涂料工程承包合同

8.13班组操作人员在施工现场发生偷盗，一经发现将送到当地派出所，项目部将对该班组处罚1000-5000元/次。

8.14班组自带的机具、材料、辅助用具进场时登记，出场由材料部门，管理人员开具出门条后方可出场。

8.15班组操作人员参加安全生产大会或安全学习凡缺席50元/人次，迟到5元/人次。

8.16凡进入施工现场的人员必须遵守现场文明施工管理，做到工完清场，材料必须堆放整齐，生活垃圾按指定地点堆放。

8.17项目部将提供施工图纸一套交付乙方，如若不够，复印费用乙方自理。

8.18以上处罚条例如有违反，项目部管理人员将会告知班组负责人，项目部管理人员将开具处罚单，罚款单金额将在工程结算中扣除。

第九条、材料管理

该工程外墙涂料及面漆所用材料均由乙方自行采购，材料规格将严格按设计要求进行验收，如出现向下偏差过大，建设单位和监理单位要求返工的，乙方必须无条件更换，由此造成的损失均由乙方负责；如建设单位和监理单位对栏杆开具罚款，甲方将对乙方进行双倍处罚。

第十条 附

则

10.1 因履行本合同发生的争议，由甲方、乙方协商解决，协商不成向当地仲裁委员会申请仲裁。11.2 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

12.3 未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行，或双方协商解决。13.4 工程联系单、招投标文件等是本合同的组成部分。

14.5 其他约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

15.6 本合同履行过程中需要向对方发送书面通知、信函及其他文件，应根据本合同所记载的地址或双方另行约定的地址，通过EMS等方式发送；只要是按约定的地址发送的，即使信函被退回也视为送达。

26.7 本合同一式四份，双方各持二份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人或代理人：

法定代表人/委托代理人：

电话： 电话：

开户银行：

开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

签约时间： 年 月 日

2.乳胶漆承包合同 篇二

EPC总承包项目管理模式,是指建设单位作为业主将建设工程发包给总承包单位,由总承包单位承揽整个建设工程的设计、采购、施工,最终向建设单位提交竣工验收合格的建设工程,这种模式也被形象地称为“交钥匙工程”。但由于新税法的颁布实施,导致总承包合同模式或将被认定为混合销售的行为,而一旦被判定为混合销售行为后,总承包商将面临着全部缴纳增值税和营业税无法退回的风险,从而导致重复交税,税负增加了数倍。本文就应对这种情况,浅谈将总承包合同合理拆分,从经营的层面将合同分立。订立设备供货合同,总承包商给业主开具增值税专用发票,业主作为固定资产入账,而开具增值税发票就必须缴纳增值税,这样就避免了设备部分再重复缴纳营业税;订立设计-建筑安装合同,正常上缴营业税,不涉及增值税部分。通过对合同的合理拆分,为公司减轻税负,提高竞争力。

2总承包合同模式在税务上存在的问题

在新增值税条例及实施细则开始实施后,业主为满足增值税进项税抵扣的需要,要求承包商就承包商范围内的设备材料提供增值税专用发票,这一要求给总承包商带来一系列税务风险问题。

2.1混合销售的风险

由于在EPC的总承包合同中,设计(E)、采购(P)和施工(C)三部分的权责利等方面实际上密不可分,总承包商往往只能在一个商务合同中,将设计、采购和施工三部分金额分项列示而已。同时,由于总承包商提供的设备部分往往都不是自产货物,因此,总承包商就面临着被税务局判定为混合销售的风险。

2.2被判定为混合销售后总承包商面临的风险

由于在EPC总承包合同中,设备部分占60%～70%的比重,因此,总承包就有可能被判定为以从事货物生产或者提供应税劳务为主的单位,需就合同总承包额全部缴纳增值税。这样,EPC总承包商不仅面临着税负成本上升,同时,设计和施工部分已在项目所在地缴纳的营业税基本上也无法申请退回。

2.3总承包商面临着双重征税的风险

营业税细则第十六条规定:除本细则第七条规定外,纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。这样,对于EPC总承包商承包范围内的设备来说,就面临着立法模糊不清的状态,一方面业主要求提供增值税发票以供其作进项抵扣,另一方面,项目所在地地税局又有可能依据该第十六条要求设备缴纳营业税。这一问题在项目所在地与总机构所在地不同的情况下变得更加复杂。且即便地方税务局同意设备部分缴纳增值税,对于总承包商来说,还面临着材料部分如何划分成设备主材和施工材料的难题。

3总承包合同拆分的目的及意义

EPC总承包业务虽然包含设计、采购、土建、安装、技术服务等不同内容,但一般只签订一个总承包合同。如果业主要求总包方提供增值税专用发票,那么客观上就要求总包方也要具备增值税一般纳税人的资质。在现行税制下,总承包商在合同谈判和签订时,主动积极地要求将一个总承包合同分拆成两个或多个分合同(视当地税法标准而定),将设备部分单列,从经营的层面将合同分立,订立的设备供货合同,总承包商给业主开具增值税专用发票,业主作为固定资产入账。而开具增值税发票就必须缴纳增值税。这样就避免了设备部分再重复缴纳营业税。

4拆分总承包合同的方法

现以某EPC项目为例浅谈合同拆分的方法。本项目中将总承包合同拆分为设备采购合同、材料采购合同以及工程总承包合同。无论拆分为哪个合同,均要以总承包合同为蓝本进行分解。在总合同中,设备采购部分为承包商与业主共同采购;材料采购部分分为承包商与业主共同采购部分、固定单价部分以及固定总价三部分;建安合同为固定总价合同,且业主方不仅要求全部设备开具增值税发票,而且要求80%以上的材料也要开具增值税发票。

在这种合同蓝本的情况下,就要考虑如何将多样性、复杂化的执行模式转化为简单化、易操作的合同模式。在本项目中,最终将合同分为设备采购合同、材料采购合同以及工程总承包合同三部分。从而在合理避税的前提下,使工作分工明确,操作简易。

4.1设备采购合同、材料采购合同的拆分

在设备和材料采购合同中既然已经定义为采购合同,首先要将“发包人”和“承包人”转化为“买方”和“卖方”。在设备采购合同中设备本体材料一定要放在设备采购合同内,将与设备相关的材料列为设备范畴,在所附的费用表中,要明确列为设备本体材料,才能达到使材料最大化地转化为设备,从而尽量减少增值税和营业税的重复纳税。

在设备采购合同中,由于合同模式为业主与承包商共同采购,所以,购买的设备价格为平进平出,没有增值部分。但是,在当地税务机关报税的过程中,会被认作故意骗税行为,有可能会直接指定税率进行纳税,如果这样,不论承包商还是业主都会处在一个比较被动的位置。所以在设备采购过程中,应将一部分的采购服务费计为采购增值部分缴纳增值税,从而避免上述问题的出现。

根据河北省税务局的要求,工程所用材料部分也可以作为固定资产进行抵税,从而节省业主方大量的税务支出,故业主要求材料部分也要开具增值税发票。经测算材料部分由承包商开具增值税发票,可节省业主就材料部分90%以上的税务支出,承包商有义务为业主解决增值税发票的问题,且材料采购模式复杂,所以本项目中将材料采购工作也单列为独立合同。但值得注意的是承包商开具材料部分增值税票势必就存在增值税与营业税重复缴纳税费的问题,所以在合同谈判的过程中尽量要争取由业主方支付此部分费用,从而达到双赢的目的。

4.2工程总承包合同的拆分

工程总承包合同原指项目全过程中的所有内容,但在这里所谓的“工程总承包合同”其实只剩下设计、建安及管理的内容。由于目前国内大部分工程公司没有单独承揽建筑安装业务的资质,就不能承接建筑安装合同,所以要将除采购部分外的设计、建筑安装合在一个合同内,从而组成工程总承包合同模式。在工程总承包合同内值得注意的是,采购服务费、施工服务费以及不可预见费用的合理处置。因增值税税率为17%,建筑业营业税税率为3.36%,所以应尽量将上述费用放在建安合同内,从而达到合理缴税的目的。

5总承包合同拆分需注意的问题

5.1合同语言的准确性

文字表述是合同权利义务的载体,在编制不同性质的合同时应当关注由于表述问题而可能存在的缺陷。对于此类缺陷,要尽量做到不产生歧义、不影响权利义务的明确性,可使用概括性语言加以解释。在不同性质的合同中要注意合同内语言风格要适合合同所应具备的风格;用词、用句要符合法律文书的特定表达方式;用词或词组的内涵外延要精确、指代用词的指代关系要明确;行为人、承受人必须明确;句间关系须明确、流畅,上下文应该对应性强;合同条款中绝对不能存在严重影响交易目的实现及合同履行的语言歧义现象。

5.2合同的严谨性

在编制合同时,应当注意到合同的思维是否严谨,以防止因合同约定不严谨而产生的缺陷,避免因约定不明确或冲突而产生的争议。主要应关注合同中是否由于假设不足而导致某些情况未予约定,从而导致权利义务不明确;不能存在有禁止性规定但无违约责任条款,以及类似的合同条款;不能存在由于术语或关键词不统一而造成的条款冲突,或由于表述不一致而影响权利义务的明确性;合同生效的时间要控制得当、辅助条款要有利于合同履行或争议处理。

6结论

3.农村建房承包合同 篇三

甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效、低耗。经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑包括：墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶混凝土垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥沙浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖和安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时做好防渗透水处理。

三、承包价格

承包单价为每平方米人民币 元，工程总价款： 。建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥沙浆抹面的墙体。

四、付款方式

合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付工程总价款的30%。完成第一层砖砌并捣制好楼面，付总价款的50%。完成第二层以及屋顶建筑，付总价款的75%。工程全部完工，交验完毕付总体款的90%，预留10%为质量保证金，完工一年后若无质量问题，付清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位保证原材料及时进场。乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

乙方施工防护措施要到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或因乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切责任均由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为 天，从签订合同之次日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并由乙方承担由此发生的相关赔偿及责任。

十、其他

其他未尽事宜，由双方协商解决，按国家及本地标准从严执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

4.乳胶漆工程合同书样本 篇四

甲方：证件：乙方：证件：

工程名称：

一、施工程序：

1、2、二、工程质量：合格。保质期年，维修期年。

三、工程性质：包工包料。

四、报价方式：根据实际工程量按平方计算。

单价：

五、工程总造价：

六、付款方式：根据工程进度分期付款。

1、工程完成第一遍（铲完基层）时甲方应付到乙方工程总造价的30% ；

2、工程完成第二遍（涂刷一遍底漆）时甲方应付到乙方工程总造价的70% ；

3、工程完成第三遍（涂刷两遍面漆）时甲方应付到乙方工程总造价的90% ；

4、余款工程总造价的10%在工程竣工验收合格后的一个月内付清。

七、工程日期：

八、施工期间安全责任全部由乙方负责。

九、本合同一式两份，具有同等法律效力。其他未尽事宜由双方协商解决。以上条款如有任何一方未执行，可申请人民法院受理。

甲方签字：电话：

乙方签字：电话：

5.乳胶漆承包合同 篇五

饭堂伙食承包合同范本

甲方：

乙方：大家庭膳食管理有限公司

为了确保甲、乙双方的权责关系，特订以下合约，希望甲、乙双方共同遵守。

一、甲方饭堂伙食以每天单价计： 工人

元/人，荤

素;职员

元/人，荤

素(早、午、晚

三餐)。工人早餐

元/人，午、晚各

元/人;职员早餐

元/人，午、晚餐各 元

/人;夜宵为

元/人的伙食费给乙方承包。

二、甲方责任：

1、提供厨房、住宿、厨具、燃料、水电、饭厅、台凳(水电、燃料可面议);

2、提供冰柜、消毒柜、蒸饭用具、炉灶、水池、风扇等厨房大件设施;

3、第二实际就餐人数须在当天下午6时前提供给乙方;

4、提供准确的开、用膳时间;

5、负责维持饭堂就餐人员的秩序(排队秩序);

6、负责安排厨房人员体检工作(费用由乙方负责);

7、协助乙方搞好卫生环境管理工作;

8、对提供给乙方的厨房用具及电器设施须列出清单，经双方签名后各持一份。

三：乙方责任：

1、必须遵守国家规定的卫生管理条例，严格执《食品卫生法》，饭菜卫生要保证，如发现有员工普遍中毒事故，经医院检验是乙方饭菜引起的，一切责任和费用由乙方负责;

2、保证按双方拟定的伙食标准费用供应膳食及服务，并保质保量，力求做到多样化，按季节更换菜式，每天有鱼、肉、蔬菜供应;

3、保证供应新鲜的鱼、肉、蔬菜等，若发现有腐烂变质并经双方证实后，甲方有权扣除当餐全部伙食费用;

4、保证按时开膳，做到色、香味俱全之菜式供选择，分配平均及就餐全过程各种服务，若末按时开膳而影响甲方正常工作(超过30分钟以上)须扣除乙方当餐全部伙食费用;

5、负责饭堂人员的相关费用(厨房全部人员工资)及炉具维修和购置费用;

6、提供每周更新的菜谱给甲方;

7、工人饭堂：早餐以“粥、粉、面”等为主。辅料有“萝卜干、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条”等，午、晚餐供应 菜(素 肉或鱼)一汤，夜宵以“粥、粉、面”为主;

8、职员饭堂：早餐以“粥、粉、面”等为主，辅料有“萝卜干、花生、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条”等，午、晚餐供应 菜(素 肉或鱼)一汤，夜宵以“粥、粉、面”等为主;

9、、若发现供应的伙食(每天每餐与本合约不符合时)，甲方有权发求改善及随时抽查，出现问题仍末改善，甲方有权拾天内书面通知乙方终止合同;

10、厨房重地及物料房非相关管理人员有得随意进入;

11、要严格遵守甲方厂规，服从领导之指示，注意防火、文明经营、态度诚恳、讲 究公共及个人卫生、工作时间要穿厨房的工作服、戴帽、口罩、厂证、穿围裙、持有效的健康证上岗。

12、不得随意带亲友进甲方厂区内，车辆出入或物品应接受保安检查;

13、经常督促厨房员工注意卫生须知及做好饭堂膳食管理;

四、伙食费用结算方式：甲方员工费用由乙方支付，甲方以 天结算给乙方，最迟不超过 天支付当月伙食费用给乙方;

五、本合同末尽不宜，甲、乙双方可在今后的工作中共同协商或另订协议，同样具有法律效力

六、本合约期限为 年，从200 年 月 至200 年 月 日止期间任何一方要求解约须经双方协商

七、乙方在经营期间，如果员工达不到70%满意，甲方有权终止合约;

八、本合约经双方签字及盖章即可生效，合同一式二份，双方各持一份。

甲方负责人签名：

甲方地址(单位)：

联系电话：

生效日期：

乙方负责人签名：

乙方地址(单位)：

联系电话：

6.合同样本 承包荒山合同 篇六

XXX村民委员会为甲方（以下简称甲方）

承包户为乙方（以下简称乙方）

为了更好地巩固和发展XX村石榴园，增加经济收入，提高人民群众的生活水平。在互惠互利的原则下，甲方将部分荒山，承包给乙方，经甲、乙双方共同协议，特订以下条款，共同遵守，严格履行。

一、甲方将部分荒山承包给乙方，建猪圈搞养殖和种植，其土地所有权及其产权属甲方集体所有，乙方有管理、使用、生产、销售权，但没有买卖权。

二、甲方有权监督乙方依法经营，提供技术信息和经济信息，促使乙方更好地管理好果树，从而得到更好地经济效益。

三、承包范围

北起南至

东起西至

四、承包荒山亩数

五、承包年限：自年月日至年月日为年。

六、乙方应在承包范围内的零星荒地和空闲地，补栽石榴树，经甲方验收后，确定棵树棵从第五年元月一日开始缴纳承包金，每年每棵应缴6元，上缴承包金时间，每年十二月三十一日之前必须缴清，否则甲方每天按拖欠金额的3%罚乙方违约金交给甲方。

七、乙方在承包期间，交给甲方的承包金外，国家或上级有关部门

收取的税费等应由乙方承担，甲方概不承担。

乙方应保护好承包范围内的松树，不准随意砍伐，没少一棵对乙方进行100元以上，200元以下的罚款，当时交清，同时保护好桥涵等设施如有破坏，由乙方修好。

乙方有权制止在承包范围内采石、起土、埋坟、放牧。

八、乙方在承包期内如不按时交清承包金，以及甲方指定的空闲地不按期补栽石榴树，甲方有权随时终止合同。

乙方在承包期满后，可以另立合同，继续承包，或者甲方另包他人。

本合同一式二份、甲、乙双方各执一份。

本合同有效期自年月日至年月日止。本合同自签订之日起生效。

签订日期：

甲方：XXXXXXXXXXX村委会公章

甲方代表人（签章）

7.EPC总承包项目合同管理探讨 篇七

1 EPC工程总承包模式概述

E P C是英文E n g i n e e r i n g (设计) 、Procurement (采购) 、Construction (施工) 的缩写, 是指从事工程总承包的企业接受业主的委托, 按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工以及竣工验收等全过程实行的承包方式。

工程总承包企业按照合同约定对工程项日的质量、工期、造价等向业主负责。工程总承包企业也可将所承包工程中的部分工作分包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责工程总承包的具体力式、工作内容和责任等, 由业主与工程总承包企业在工程总承包合同中约定。

在EPC项目的管理过程中, 根据EPC总承包合同和分包合同的规定, EPC项目部对项目的管理主要包括以下几个方面: (1) 对项目的进度计划进行管理; (2) 对项目变更情祝进行管理; (3) 对投资完成情祝进行管理; (4) 对项目的质最、安全进行管理等。

2 EPC工程总承包模式在石油工程建设中的应用现状

目前, 我国石油工业为满足国家经济发展的需要, 工程建设项目规模不断增大, 要求不断提高。为保证工程项目达到预期目标, 就需要对项目组织模式进行变革。目前在世界工程建设领域先进、成熟的EPC总承包模式就成为上述变革的首选。

国际EPC总承包模式被引入到石油石化工程的建设中, 应用最多的是中外合资企业投资建设的石化项目, 而且一开始就在一系列大型工程项目中取得了成功在建成投产的项目中, 比较突出的是有:2002年的中海油与壳牌合资建设的南海石化80万吨/年乙烯项目、2003年的中石化和BP公司合资的上海赛科90万吨/年乙烯项目、中国石化与巴斯夫合资建设的南京扬巴60万吨/年乙烯一体化项目、2005年的中海油惠州1200万吨/年炼油项目等。在管道建设方面, 较为突出的是2007年建成投产的中石油西部管道项目。值得一提的是中国石油工程建设公司2009年承担的合同额为32.9亿美元的阿联酋阿布扎比原油管线的总承包, 是我国迄今为比在海外执行的最大石油工程EPC项目, 集中展示了我国石油工程建设的品牌力量和强大实力。

3 EPC工程总承包合同的风险与对策

3.1 前期存在的风险与对策

一方面在项目考察阶段, 没有认证项目所在地水文地质情况、政治经济情况, 人工、材料、机械设备供应情况及价格水平及发展变化趋势;另一方面如果承包商对业主的招标书没有充分理解, 或对投标文件未能认真审核, 对合同条款未能认真研究, 将会给项目运作阶段造成很大隐患;此外, 在项目投标阶段, 如果设计人员未能就设计标准的提高造成的成本增加与费控人员及时沟通和配合, 其结果亦将给项日执行留下很大风险。

对策。首先要组织各有关方面专家对项目进行考察, 认真研究该项目所在地水文地质情况、政治经济情况, 人工、材料、机械设备供应情况及价格水平及发展变化趋势;然后认真研究招标文件, 尤其是技术条款。精确审核工程量准确测算项目造价, 明确不可抗拒灾害因素。如果EPC总承包单位没有自已的施工队伍, 则在承包前应选择施工分包商以降低风险。

3.2 EPC工程总承包合同的风险与对策

项目运作过程中的风险总承包合同规定:工程的范围应包括为满足业主要求或合同隐含要求的任何工作, 以及合同中虽未提及但是为了工程的安全和稳定、工程的顺利完成和有效运行所需的所有工作。总承包合同通常都是总价合同, 总承包商承担工作量和报价风险, 承包商按照合同条件和业主要求确定的工程范围、工作量和质量要求报价。然而业主的要求主要是面对功能, 没有明确的工作量, 因此总承包商在投标报价时, 工作量和质量的细节是不确定的。

针对上述风险, 可以提前采取以下对策首先确定风险管理部门, 风险管理部门要能够调动工程部、财务部、合同管理部等各部门的人员和其它资源, 风险管理的具体实施也要分配到各有关部门去实施。其次要结合EPC工程特点, 降低部门、参与方之间的交易成本;以工程整体利益为出发点, 处理涉及技术、组织、管理、法律问题, 实现项目的质量、进度、成本目标。EPC总承包造价控制的关键是设计, 在功能小变的隋况下, 优化设计, 是降低造价的最有效办法。

4 EPC总承包合同管理探讨

4.1 严把设计关

优秀的设计是项目成功的保证和前提。设计是项目执行的基础, 若没有好的设计, 就会造成工程先天不足。设计应贯穿于项目建设的整个过程:在装置建设过程中要组织专家在详细设计审查和设备材料购置过程中严格把关。对于详细设计过程中出现的与基础工程设计存在的偏差进行认真核对分析, 尽量把设计失误消灭在施工前。

4.2 加强采购过程管理

设备、材料的质量是项目顺利进行的保证。在对总承包商采买的管理过程中, 项目组一贯坚持的管理原则是以EPC总承包合同技术附件为依据, 全程参与采买过程中的评审, 以达到控制质量的目的。

4.3 施工管理

优良的设计和符合质量要求的材料设备的及时到货是开展施工管理的前提和保障。优良的施工质量和合理的施工进度是实现工程建设按期投产的关键。施工时形成工程建设项目实体的阶段, 也是行程最终产品质量的重要阶段。因此, 施工阶段的质量控制是工程建设项目质量控制的重点。

在工程施工中, 业主项目组严格执行“工程质量第一”的指导原则, 通过狠抓质量管理, 实现工程质量的过程控制, 使工程质量始终处于受控状态。在施工管理过程, 业主项目组组织严格审查承包商提交的每一项施工方案, 协调好详细设计和设备材料的进度, 搞好进度控制。对不能满足进度计划要求的, 及时向承包商提出整改意见, 确保施工按照进度计划完成。

4.4 分包合同的管理

随着石油工程建设企业的EPC工程总承包模式的推广, 分包合同也日益增多。由于石油工程项目分包单位众多, 存在交叉施工、协调难度大等特点, 对分包商的管理特别是分包合同的管理已成为施工总承包管理的一项重要内容。

总承包商应在项目投标期间, 就应着手拟订项目分包计划, 初步确定工作范围、数量、开竣工时间等。然后根据分包计划确定合同范围, 对分包工程进行合同内容确定。在分包合同实施过程中要对工程目标进行强有力的控制, 对分包合同实施跟踪和监督, 同时加强对合同实施过程中的信息管理, 以确保项目的质量和进度。

5 结束语

石油工程建设过程中的EPC总承包合同从工程投标直至结束, 贯穿于整个工程中。既是项目实施的有力保证, 又是石油工程建设企业管理水平的综合体现, 必须认真抓好合同管理这项工作。

参考文献

[1]陈红安.EPC总承包合同的风险与对策, 工程管理[1]陈红安.EPC总承包合同的风险与对策, 工程管理

8.村委会不可单方解除承包合同 篇八

某村村委会于1996年同9户村民签订了联产承包责任制合同，承包期15年，合同上盖有村委会和县政府的公章。随后，承包人投入大量物力和财力，将旱地改成水浇地。2007年初，村里开会宣布将原来承包的土地收归集体，村民重新分配承包土地。村委會是否有权单方面解除承包合同呢？

最高人民法院《关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见》第六条规定：“法院应当依法维护原合同的效力，发包方毁约给承包人造成的经济损失，应当予以赔偿。因行政部门违法干预而毁约的，应由行政部门承担违约责任。给承包人造成的经济损失，应当先由发包方赔偿，再由应负责的行政部门负责处理，发包方无力赔偿的，如果承包合同未到期，可以按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额。”从以上规定可以看出，村委会作为发包方，无权单方面解除承包合同。如果村委会执意单方面解除合同，是违约行为，由此产生的经济损失，由违约方承担。对村委会单方面解除承包合同的行为，承包户可以向人民法院提起诉讼，请求法律保护他们的合法承包权。如果他们在经济上已受到损失，可在起诉书中一并提出，按照上述最高人民法院的规定请求责任者赔偿。

（作者联系地址：湖南省益阳市中级人民法院办公室 邮编：413000）

9.承揽合同与建工承包合同的区别 篇九

由于建设工程承包合同与加工承揽合同有许多相似之处，经常有人将这两种合同混为一谈，这对于当事人来说非常不利，因为这两种合同的特点决定了在其覆行中的权利义务内容也是不同的。

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。具体包括：加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。建工合同是指承包人进行工程建设，具体支付价款的合同，具体包括工程勘察设计施工，可见其完成工作的内容是不同的。再有，法律规定建工合同应当采用局面开工，而承揽合同就没有这种要式条件的规定，也就是说承揽合同既可采用局面开工，也可采用口头形式。

此外，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责，这一点与建工合同规定有所不同。建工合同规定：建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

根据《合同法》第264条规定：如果定作人没有向承担人支付报酬或材料费，承揽人对完成的工作成果享有留置权。而建工合同只象征性规定了优先受偿权，《合同法》第286条规定，承包人在催告发包人在合理期限内支付价款，可以申请人民法院将该工程依法拍卖，并就该价款优先受偿，也就是说，建工合同中，法律没有赋予承包人以留置权，承包人不能扣置发包人的建设工程以实现债权。

10.土地承包租赁合同 篇十

甲方：（出租方）湟中县李家山镇金跃村民委员会

乙方：金跃村村民马玉财

为了充分利用土地资源，搞好高收养殖立体化，更好的实施菜篮子工程，根据《中华人

民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方权益，双方协调一致签定本合同。

第一条． 租赁财产

甲方把金跃村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地，土地所处位置于李家山金跃

村，土地面积为15亩.第二条． 租赁期限

租赁期限15年，甲方从2012年1月1日起将土地交付乙方使用至2027年12

月30日.第三条.租金及租金交纳的时间

租金为每年伍仟元整（5000元），交纳租金时间为每年1月1日即上年到未交

纳下年租金.第四条.租赁财产的的使用权和收益权

租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有，甲方不再拥有使用权和收益

权,第五条． 甲方与乙方的变更

1、租赁期间，甲方如将出租财产所有权转移给第三方（包括征用）必须征求乙方的同意，否则不予转租或转移.2、乙方如因其他原因，将租用财产承包给第三方使用，必须事先征得甲方的同意

第五条.土地期满及征用约定事项

1、在租赁租赁期间，如乙方依法征用出租方（即土地）出租方可免去乙方征用时间截

止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。

2、在租赁期间，如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月，如双方

愿意延长租赁期，应重新签订合同，如乙方不再使用甲方财产，乙方所投入固定资

产，双方协商解决。

第六条． 违约责任

1、在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地，乙方不得改变土地其他性质（既

只能是养殖产业）

2、在租赁期间，如乙方不按时交纳租金，甲方方可收取每月3%的滞纳金。

第八条.解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

第九条．其他约定事项

出租期间乙方将租赁财产（既土地）无权转让给第三方。

第十条补充协议

乙方在租赁期间若不投入生产，茺废及闭置土地一年以上，甲方方有权终止协议，收回土地使用权。

第十一条本合同未尽事宜，一律按合同法的有关规定，经双方共同协商，作出补充，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元（500元）的管理费。第十三条，本合同一式二份，合同双方各执一份。

11.谈谈公路建设承包合同的违约责任 篇十一

关键词：公路建设承包　合同　违约　责任

一、公路建设承包合同的法律特征

公路建设承包合同是一种特殊的承揽合同，它除了具有承揽合同的一般法律特征之外，还具有以下特征：

1、公路建设承包合同具有计划性和程序性

2、公路建设承包合同的标的具有特殊性

3、公路建设承包合同的主体具有限定性

从事公路建设承包的承包方应当具备下列条件。（1）有符合国家规定的注册资本（2）有与其从事公路建设相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关公路建设所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

4、公路建设承包合同的管理具有严格性

国家对公路建设承包合同实行特殊的管理、监督，对合同的订立和履行进行行政监督，对合同的拨款、结算进行银行监督，保证专款专用。

5、公路建设承包合同的联系结构具有复杂性

公路建设承包合同可以由一个总承包单位与建设单位签订总承包合同，也可以由几个承包单位与建设单位分别按标段签订合同。大型公路建设工程或者结构复杂的公路建设工程，可以由两个以上的承包人承揽，承包人各方对该公路建设工程承担连带责任。禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分转包他人。

二、公路建设承包合同当事人违约责任

1、发包方没有按合同约定做好准备工作

发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定位标准、水准点和坐标控制点，没有接通施工现场的水源、电源和道路等。由此给承包人造成损失的，发包人应负赔偿责任。

发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并可以要求赔偿停工、窝工等损失。

2、发包方中途停建、缓建或设计变更

我国《合同法》第285条规定：“因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察、设计人实际消耗的工作量增付费用。”发包人提供的资料不准确，或者未按照期限提供勘察、设计所需的资料或者工作条件，造成勘察、设计返工、停工、窝工的，发包方应当承担增付费用等民事责任，因发包方的原因致使公路建设工程中途停建、缓建的，发包方应当采取措施，弥补或者减少损失，赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

3、发包方没有按合同规定的日期验收、支付工程款

我国《合同法》第279条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。验收合格的，发包方应当按照约定支付价款，并且接收该建设工程，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”公路建设工程竣工后，发包方应当按时验收，验收合格发包方应当接受工程。发包方超过合同规定的日期验收的，按合同违约责任条款的规定偿付逾期的违约金。

我国《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包方逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价。拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”公路建设工程的发包方未按约定支付公路建设工程价款和其他费用，承包方对公路建设工程享有优先受偿权。发包方不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。

4、承包方擅自将公路建设工程分包给分包人

分包人指承包人报经监理工程师审查取得发包方批准已分包了建设工程一部分的当事人，或公路建设工程合同中指名作为分包该公路建设工程一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承。但是事先未报经监理工程师审查并取得发包方批准，承包方不得将公路建设工程的任何部分分包出去。不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包，否则按违约处理。发包方向承包方以规定的违约金。

5、承包人对未按合同约定通知发包方检查隐蔽工程

我国《合同法》第278条规定：“隐蔽工程在隐蔽之前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”公路建设隐蔽工程在隐蔽以前，承包方应当通知发包方检查。承包方没有通知发包方检查，自行隐蔽公路建设工程的，发包方有权检查，检查费用由承包方承担。

发包方没有按时到公路建设工程现场检查的，承包方可以顺延公路建设工程日期，并可以请求赔偿停工、窝工等损失。

6、承包人没有按合同约定的期限交付工程

交付竣工验收的公路建设工程，应当符合公路建设工程质量标准，有完整的公路建设工程技术经济资料和经签署的公路建设工程保修书，并具备其他竣工条件。公路建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。未经验收或验收不合格的公路建设工程，不得交付使用。承包人逾期交付工作的，构成违约，应当偿付逾期的违约金。

7、承包人交付的工程质量不符合合同规定