标准工程水电安装合同

标准工程水电安装合同（通用8篇）

1.标准工程水电安装合同 篇一

建筑安装工程技术咨询合同「标准」

建设单位(甲方)：___________

地址：_______________________

邮码_________________________

电话_________________________

法定代表人：_________________

职务_________________________

咨询单位(乙方)：___________

地址：_______________________

邮码_________________________

电话_________________________

法定代表人：_________________

职务_________________________

为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。

第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费________元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。

第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。

第五条甲方的违约责任

1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的`时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。

3、甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。

第六条乙方的违约责任

1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。

2、乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

3、乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

第七条其他约定________________________________________

本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。

建设单位(甲方)：_________

地址：_____________________

负责人：___________________

电话：_____________________

联系人：___________________

银行帐户：_________________

咨询单位(乙方)：_________

地址：_____________________

负责人：___________________

电话：_____________________

联系人：___________________

银行帐户：_________________

_______年______月______日订

2.标准工程水电安装合同 篇二

随着我国经济的不断发展, 水利水电工程也取得了长足发展。水利水电工程的开发建设过程中, 由于不确定影响因素多, 水利水电工程建设合同管理在项目管理中起到非常重要的作用。由于长期实行计划经济, 我国工程建设的合同管理水平有限, 管理中存在很多不完善的地方, 是项目管理中较为薄弱的环节。为了更好地实现水利水电工程的效益, 必须加强合同管理, 充分发挥其在水利水电工程建设中的作用。

1 水利水电工程建设合同管理的作用分析

随着我国市场经济体制的逐步确立和不断完善, 水利水电工程建设中越来越注重对合同的履行。由于合同具有的法律效力, 它使得工程参与方能够按照合同执行, 对于工程建设, 由于有合同作为依据, 因而能有效地解决工程建设中的问题。其具体作用体现在以下几方面: (1) 解决工程纠纷, 由于水利水电工程建设资金投入大、难度较高、建设周期长等特点, 合同履行中, 建设单位、承建单位以及供应商之间经常会发生纠纷, 此时, 参建各方签订的合同就成为解决纠纷的法律依据; (2) 提高企业信誉, 水利水电招投标过程中, 企业的社会信誉以及履约能力是评标中的重要方面, 企业的合同管理能力会影响到企业的信誉, 因此, 加强合同管理, 提高合同的履行能力, 能够提高的信誉度; (3) 规范合同签订各方的行为, 水利水电工程建设合同签订时, 合同中会规定合同主体的权利义务, 各建设工程合同主体也必须按照合同规定执行合同内容, 加强合同管理, 能够有效地约束其他各方正确地履行义务, 保障主体方权利的实现; (4) 为其他项目管理内容提供依据, 合同管理是水利水电工程建设的依据, 也是水利水电工程进行施工管理的核心内容, 施工管理包括合同管理、质量管理、安全管理以及进度管理等, 合同管理贯穿水利水电工程项目管理的各个过程, 为实现其他项目管理提供了依据。

2 水利水电工程建设合同管理中的问题

尽管我国的水利水电事业发展迅速, 并取得一定的成就, 但是, 由于我国水利水电工程建设中的合同管理起步晚, 缺乏一定经验的积累, 因此, 合同管理中存在着一些问题。

2.1 招标阶段的问题

招标阶段合同管理中的问题多存在于施工合同中, 招标不规范很容易造成合同管理的困难。施工合同中由于权利义务的互异性, 不可避免地会产生合同双方的利益矛盾。例如, 某些建设单位在招标过程中, 为了降低工程建设成本, 对施工单位提出一些严苛的要求, 使得承包商不得不压低报价, 或者直接在招标中压低中标价, 造成了承包方的利益受损。而为了承包到工程, 有时面对不公正的合同内容条款, 考虑到自身的生存压力和发展需要, 承包方也只能接受。当然也有承包方为了中标不择手段恶性竞争, 通过联合投标甚至串标的方式, 提高项目的中标价, 扰乱了建筑市场, 使能力更强、管理水平更好的承包人无法中标, 工程建设的质量难以保证, 造成了施工合同管理中的被动性。

2.2 签约阶段的问题

合同签约阶段, 合同管理中主要存在以下几方面的问题: (1) 合同主体不合格, 合同成立必须要求主体合格, 有些水利水电工程合同签订中合同当事并不具备相应的民事权利或者民事行为能力, 又或者设计、施工等单位并不满足承接工程的资质条件; (2) 合同文字不严谨, 合同订立中, 各条款应清晰表达双方的意图, 不能有歧义, 否则容易导致合同履行中产生争议; (3) 合同出现违法条款, 合同必须符合《劳动法》、建设法规的相关内容, 合同中出现违法条款可能会造成整个合同的无效; (4) 合同形式及内容有缺陷, 某些重要的合同必须依据法律法规执行标准合同文本, 同时要经过公证机关公证, 否则视为无效, 在合同内容中, 必须要根据法律要求订立合同, 否则会造成内容缺陷, 影响合同的履行; (5) 合同与结算分离, 某些水利水电工程签约中, 对合同执行不严格, 结算条件不明确, 导致按合同无法结算, 最终导致合同和结算相分离, 未起到应有的作用。

2.3 履约阶段的问题

履约阶段中常出现的问题主要由以下几个方面: (1) 违法转包或分包。相关法律法规明确规定, 承包人不得将其承包的工程全部转包给第三人, 也不得将承包的工程进行肢解后分别转包给第三人;承包人必须自行完成工程主体结构, 禁止将工程分包给资质不足的单位, 分包单位不得再将工程分包给其他单位, 实际工程建设过程中, 依然存在承包方非法转包或层层分包的行为, 不仅造成工程质量和工期难以保证, 也造成同管理工作的难以开展。 (2) 不全面履行合同。合同双方应按照合同要求全面履行合同规定的义务, 但实际工程中, 常常出现只履行合同中部分条款, 而不履行另一部分条款的情况。 (3) 未能及时变更合同。合同订立后, 某些条件发生了改变, 此时需要根据情况对原有合同进行适当变更, 以确保合同能够有效地继续执行下去, 如果未能及时变更合同, 有可能会导致出现利益损失。 (4) 缺乏有效的沟通。在合同的履行中, 如果相关部门缺少有效的沟通, 就会导致合同履行中存在不便, 也不利于问题的及时解决。 (5) 诉讼时效问题, 民事权利诉讼时效期是2年, 某些水利水电工程的合同在履行中需要进行诉讼而没有及时申诉, 导致过了诉讼时效, 从而造成了无法挽回的经济损失。 (6) 不注重履行随附义务。水利水电工程竣工使用后, 施工单位有相应时期的保修义务, 质量保修期间如果出现质量问题, 应当及时通知施工方进行维修。 (7) 国际承包工程的汇率风险。随着我国水利工程承包走入世界市场, 承包工程中存在着汇率风险, 包括工程收入汇率风险、支出汇率风险以及外币贷款汇率风险三类, 它们会受到汇率影响, 例如, 工程收入会由于人民币汇率降低而造成收入减少的情况。 (8) 履约的及时性。在一些水利工程项目中, 尤其是在大型水利工程项目或国际承包工程项目建设中, 工程投资数目大, 如果工程款不能及时支付, 就会影响工程进度, 造成工程活动无法进行。

3 对于完善水利水电工程建设合同管理的建议

3.1 提高法律意识, 依法进行合同管理

目前, 我国的建筑行业发展中, 相关法律法规体系日臻完善, 如, 我国颁布了《招标投标法》规范工程招投标行为, 颁布《合同法》加强工程合同管理。水利系统结合自身特点, 也制定了相关规范。各级水利水电管理部门以及水利水电工程建设方需要增强法律观念, 提高法律意识, 认真守法、学法、用法, 并运用法律约束自己的行为、维护自身的合法权益, 保障水利水电工程的顺利建设。合同各主体应认真学习法律法规的相关规定, 对合同内容及自身的权利、义务进行详细地了解, 对于违约责任的规定、合同履行的其他要求都要做出具体解释, 使得合同更具有严密性。

3.2 加强合同管理意识, 完善合同管理体制

合同管理中必须严格遵照法律程序, 根本性地转变依靠行政手段进行水利水电工程管理的方式。合同管理不同于企业内的其他管理工作, 如生产经营、人力资源或者财务管理等, 合同是受法律法规调整的社会关系, 合同中涉及诸多法律问题。为了强化合同管理, 必须加强企业合同管理的意识, 设置相应的合同管理部门, 负责企业内合同签订的审核以及合同执行情况的监督工作。另外, 企业还需要建立企业各业务部门共同参与, 各监察部门共同进行把关的会审制度, 实现完整系统的合同管理体制, 加强合同管理工作。

3.3 积极使用合同范本, 共同协商签约事项

水利水电工程建设合同范本的使用有助于双方明确各自的权利义务, 避免合同中出现缺漏项以及不平等条款, 合同各方应当积极使用合同范本。合同订立以前, 企业的合同管理要加强对合同文本的把关, 利用企业内的合同会审制度进行严格把控。要确定好双方签订合同的准确性以及公平性, 对合同条款进行平等协商, 及早发现合同中存在的问题, 对相关内容达成一致, 以便后期合同的履行。

3.4 加强水利工程建设合同风险管理

水利工程的建设需要资金的支持, 由于承包方一般先自行垫付资金进行工程建设, 再按工程量向建设单位申请工程款。为了保证工程的顺利开展, 施工单位一方面需要通过多种方式加强资金筹措能力, 另一方面要依据合同规定及时地申请工程款, 以按期完成工程建设。另外, 针对国际工程承包中的汇率风险, 承包方应将汇率风险的重心放在汇率防范上。为此, 就要分析汇率变动情况, 对影响汇率变动的各种因素进行综合考虑, 预测汇率变化。在签订承包合同时考虑汇率因素, 制定价格上有利于自身的相关条款, 也可以通过购买工程险, 实现风险转移, 将一部分可能的损失转移到保险公司, 以减小自身损失。

3.5 完善合同清算, 加强合同索赔管理

水利水电工程建设合同执行完之后, 合同管理部门应对合同进行逐一清算。对于合同中关于工程竣工的资料要备齐并要符合工程档案管理的相关要求, 还要对合同费用进行决算, 并需得到双方对于结果的签字认可。在水利水电工程实施中, 经常会出现工程索赔的情况。由于工程承发包双方对于工程索赔意识的欠缺, 对于推行工程索赔缺乏应有的认识。工程施工和同时进行工程索赔的依据, 合同管理索赔需要承包方在合同签订过程中就要对各种不利因素进行充分地考虑, 分析合同变更以及由此产生工程索赔的可能性, 为此, 就必须要加强对合同的管理, 采取有效的索赔策略。在施工合同的履行中, 根据施工情况, 认真分析法律法规。加强合同索赔管理有利于维护自己的合法权益, 保障自己的利益, 同时能够使得水利水电工程建设更加规范化。

4 结束语

综上所述, 水利水电工程建设合同管理对于推进工程建设的顺利进行意义重大, 它能够有效控制工程建设过程, 使得工程参与各方能够在维护自身权益的同时提高工程的建设质量, 促进我国的水利水电事业不断取得进步, 促进水利事业的规范化。

参考文献

[1]姚晔.浅谈水利水电工程建设合同管理工作[J].科技与企业, 2011, 20 (16) :40-41.

[2]邱远波.水利水电工程建设合同管理工作之探讨[J].企业导报, 2011, 12 (2) :59-62.

3.标准工程水电安装合同 篇三

摘 要：水利水电工程施工导流标准的选择直接影响到工程的投资及安全，施工导流标准的选择必须综合考虑导流工程的投资、建设工期及其风险率。文章在综合考虑施工导流多重不确定因素的基础上给出了导流风险的计算模型，并利用TOPSIS方法建立了导流标準多目标风险决策模型。通过工程实例分析，证明风险分析方法及多目标风险决策模型是可靠适用的。

关键词：施工导流；导流标准；风险；多目标决策；TOPSIS方法

1 概述

导流初期标准的选择贯穿水利水电工程建设全过程，影响施工导流风险的因素主要有水文、水力及其它不确定性因素。导流标准越高，导流风险就越低，而投资就会越大，反之，投资就会降低，而风险会增大。

2 施工导流风险分析

2.1 施工洪水的不确定性 施工洪水过程变化受众多因素影响，极其复杂且具有随机性。根据坝址的实测资料，按同频率法放大计算洪水过程线。最大洪峰流量采用P-Ⅲ典型随机抽样均值，其密度函数为：f（x）=（X-α）e （1）

式中：α，β，a0为P-Ⅲ型分布的形状、刻度和位置参数；Γ（α）为α的伽玛参数。并且有α=4C2s，β=2/（CC），α=（1-2CC）；为P-Ⅲ型分布的均值，Cv为P-Ⅲ型分布的变差系数，Cs为P-Ⅲ型分布的偏态系数。

2.2 导流建筑物泄流能力的不确定性 设计、施工等的不确定性导致泄水建筑物的泄流能力亦存在不确定性，可假定为三角分布。其分布函数为：f（x）=

式中：a为导流建筑最大泄流量；b为导流建筑物泄流量均值； c为导流建筑物最大泄流量。

2.3 其它不确定性 在设计过程中，地形资料、库容曲线及调洪起调水位等也存在一定的不确定性。

2.4 风险率及动态综合风险计算

2.4.2 基于Monte-Carlo方法的导流风险计算模型。由水文及水力随机参数分别模拟洪水过程及导流建筑物的泄流能力，经过计算，得到围堰的上游水位。根据上游水位的计算结果，可统计得出导流系统的风险率。

3 初期导流标准多目标风险决策

3.1 决策目标及其计算方法 在水电工程建设中，初期施工导流标准的选择，除技术上可行外，还需考虑导流工程的投资、工期及导流工程承担的风险率。处理投资、工期与风险三者之间的关系，取决于两个方面的约束，一个是最大容许的施工进度要求，一个是最大容许投资费用的限制。对于这两个要求的理解就是当导流发生风险时，有没有容许的时间和费用恢复导流建筑物。因此导流标准选择的决策指标主要有导流建筑物的投资规模（确定型费用）、围堰施工的最大平均强度（确定型施工进度）及超载洪水导致溃堰时的风险损失（不确定型费用）。

3.1.1 导流工程投资。在导流建筑物规模确定的情况下，投资规模可以按式（5）进行估算。

3.1.2 围堰施工的最大平均强度。围堰施工最大平均强度D表示在考虑泄水建筑物的施工进度、截流历时、基坑排水时间条件下，围堰的最大平均填筑强度。

3.1.3 超载洪水导致溃堰时的风险损失。土石围堰发生超载洪水后，假定河道具有一定的防洪能力和预防溃堰措施。在确定导流标准时，风险分析不考虑溃堰对下游的淹没损失，只计算围堰基坑内损失，某次超载洪水导致溃堰的风险损失可按式（6）进行估算。

式中： k为围堰运行使用年限； i为风险损失折算成工程投资概算基准年的折现率。

3.2 初期导流标准多目标风险决策模型

3.2.1 TOPSIS方法简介。逼近于理想解的排序方法（Technique for Order by Similarity to Ideal Solution）[4]（简称TOPSIS方法）是一种借助于一多目标决策问题的“理想解”和“负理想解”去排序的方法。所谓理想解就是一设想好的最好的解（方案），它的各个属性值都达到各候选方案中的最好的值；而一负理想解是另一设想的最坏的解，它的各属性的值都达到各候选方案中的最坏的值。

上式中的J是效益型目标的集，J′是成本型目标集。

然后根据公式（8）～（10）计算距离S*、S-和相对接近度C*，对所有方案（初期导流标准）进行排序。

4 工程实例分析

4.1 工程概况 某水电站装机容量2100MW，正常蓄水位高程2895m，死水位2825m，水库总库容39.6亿m3，心墙堆石坝最大坝高315.0m，工程规模为一等大（1）型。根据《水电工程施工组织设计规范（DL/T5397-2007）》，选定的导流建筑物为Ⅲ级。对于Ⅲ级导流建筑物，土石类围堰相应设计洪水标准为重现期20～50年。

由水文洪水资料成果可知，20～50年一遇的洪峰流量分别为QP=5%=5300m3/s、QP=3.33%=5900m3/s、QP=2%=6360m3/s。各方案上游土石围堰高度一致，最大高度均为56.0m，均布置两条城门洞型导流洞。不同标准对应的两条导流洞的尺寸为13.5m×16.0m、14.0m×17.0m及15.0m×17.0m。

4.2 施工导流风险计算 根据施工组织设计资料，按照公式1～4应用导流系统风险分析方法和计算机仿真，20年、30年及50年一遇洪水时围堰的动态风险如表1所示。

4.3 决策指标计算 根据施工总进度及概算资料，按照公式5～7进行计算，不同导流标准时的决策指标如表2所示。

4.4 各方案排序 各方案导流围堰的施工强度一致，因此可针对不同的投资和风险权重进行方案排序的敏感性分析，应用多目标风险决策模型（TOPSIS排序方法），按照公式8～19对各方案排序值进行计算，并进行敏感性分析，然后进行方案排序，排序值最大者最优。不同权重时各导流标准的排序见表3。

4.5 计算结果分析 由计算结果可见，当投资权重大于0.8时，采用20年一遇洪水标准优于其它两个方案；当投资权重小于0.8时，采用50年一遇洪水标准均优于其它两个方案。因此，推荐初期导流标准为采用50年一遇洪水重现期。

5 结语

文章在分析导流标准与导流建筑物的投资、工期及风险度基础上，根据决策目标的定量计算方法，利用TOPSIS方法建立了多目标风险决策模型。通过工程实例验证分析，表明多目标风险决策模型是可行的、有效的。同时，还对不同的目标权重进行敏感性分析，可为不同的决策者提供更多的选择依据。

参考文献：

[1]《水利水电工程施工组织设计手册编委会》.水利水电工程施工手册（第5卷）施工导截流与度汛工程[M].北京：中国电力出版社，2005.3.

[2]肖焕雄.施工水力学[M].北京：水利电力出版社，1992.

[3]胡志根，刘全，贺昌海，肖焕雄，周宜红，傅峥，李定葵，郑家祥.水利水电工程施工初期导流标准多目标风险分析[J].水科学进展，Vol.13 No.5，2002（9）：634-638.

[4]陈珽.决策分析[M].北京：科学出版社，1997.

[5]肖焕雄，史精生.施工导流标准多目标风险决策[J].水利学报，1990（11）：66～71.

[6]石明华，钟登华.施工导流超标洪水风险率估计的水文模拟方法[J].水利学报，1998（3）：30-33.

[7]肖焕雄，孙志禹.不过水围堰超标洪水风险率计算[J].水利学报，1996（2）：37-42.

[8]肖焕雄，韩采燕，唐晓阳.施工导流标准与方案优选[M].武汉：湖北科学技术出版社，1996.

4.塑钢窗制作安装合同(标准格式) 篇四

甲方:

乙方:

工程名称:

合同签约地点：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.一、工程概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

3、合同签订地点：

二、承包方式：

1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润等费用）。

2、结算方式：综合单价×工程量（按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量）。本工程各分项综合单价为：推拉门元/㎡、推拉窗元/㎡、观光电梯幕墙元/㎡、地下通道玻璃幕墙元/㎡、地下通道钢结构雨棚元/㎡、观光电梯钢结构元（单项）、地下通道钢结构元（单项）。结算时工程量以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。

3、工程量暂定为：㎡，工程暂定总造价为：元。

三、材质要求：

1、铝合金型材表面处理为粉末喷涂，颜色按甲方指定样品。推拉窗采用90系列，主材壁厚不低于1.4mm；推拉门采用90系列，主材壁厚不低于2.0mm。百叶窗采用50系列，百叶框壁厚不低于1.2mm，百叶片壁厚不低于1.0mm。门窗玻璃全部采用5+6A+5mm中空双钢化防辐射白玻。

门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。

2、胶条必须使用“荣基”品牌，材质必须采用三元乙丙胶条或橡胶条，保修期内不得硬化。玻璃胶使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。所有五金配件必须使用“坚朗”品牌，推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。

3、玻璃幕墙、钢结构顶棚及玻璃屋顶、钢结构雨棚

酒店观光电梯采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚3.0mm，横梁壁厚2.5

mm。玻璃采用8mm厚白玻热弯钢化。钢梁材料规格及要求严格按招标图纸。

4地下室出入口幕墙采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚3.0mm，横梁壁厚2.5mm。玻璃采用5+6A+5mm厚中空双钢化白玻。

5、地下室出入口钢结构雨棚使用6+1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。

6、地下室出入口顶棚及玻璃屋顶使用6+1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。

7、玻璃雨棚及屋顶、玻璃幕墙的胶必须使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。五金件必须使用“坚朗”品牌，隐框幕墙开启扇使用两点锁。

8、幕墙所采用的连接螺丝必须全部为不锈钢材质。

四、验收标准：

门窗应达到GB/T7106-2008的标准要求，气密等为3级、水密性不少于3 级、风压不少于3级，1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。

2、乙方应当在物品进场后对货物的品种、规格、尺寸、数量进行监理报验，报验合格后方可安装，验收不合格，对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

3、甲方有权要求货物与封存样品核对验收，并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

4、双方对于封样以及复检的办法，按《住宅建设门窗应用规范》和《 建筑节能工程施工质量验收规范 》等有关规定执行，不得有漏刷防腐层现象否则拒绝验收。

5、双方约定的复检检测鉴定机构为万宁市质量技术监督局质监站，检测费由乙方承担。

五、付款方式：

1、本工程不设预付款；

2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的50%给乙方；

3、门窗框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的80%给乙方；

4、门窗安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的90%给乙方；

5、工程竣工验收合格后三个月内，双方办理完本工程结算工作。结算资料双方确认签字且竣工资料全部归档后5天内甲方支付至工程结算总额的95%，余额5%作为保修金，保修期满后一个月内无息返还。

6、乙方依据甲方现场签字盖章后的验收单，开合格等额的发票办理工程款支付手续。

六、双方责任；

甲方不提供施工单位的仓库、住宿等责任，施工单位自行解决。

1、甲方责任：

协调现场安装条件及土建分包单位施工配合费标准（门窗工程暂定总价的1.5%以下）门窗安装单位或与总包施工单位协商确定。

接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可，不负责现场保管的责任。按合同要求及时付款。

2、乙方责任：

（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装，含外框封闭等一切工序，现场确定门窗的开启方向并承担责任。

（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责。

（3）质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权追溯违约金每次1万元，甲方自行维修所造成的费用继续向乙方索赔全部款项。

（4）安装合格后的门窗乙方负责成品保护，及安装验收后的技术资料的收集整理工作。负责门框封闭后的防水处理工作。

（5）门窗水泥套口土建完成后，门窗安装单位必须做外框防水密封胶处理，确保不会因收缩裂缝渗水现

象。

（6）乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。

七、保修条款

铝合金门窗、玻璃幕墙、百叶窗等质量保证期为交工验收后24个月，质保期内免费维修。（非人为因素造成的门窗、幕墙、铝合金材质翘曲变形、门窗开关不灵活有噪音响声，玻璃自然爆裂或其它材质变形老化、门窗漏水，胶条硬化裂变、五金配件生锈、或者使用了与招标合同文件不相符的材料等、铝合金材料涂层脱落变色、腐蚀氧化等。）

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。

（2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。

（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

（4）因非乙方原因造成乙方不能按时交货或安装工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。

2、乙方违约责任

（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交货的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金；逾期交货超过 15 日的，甲方有权解除合同。

（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任，安

装工期不予延长。

（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

九、争议解决方式

本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。

十、其他约定

1、本合同一式六份，乙方持二份。具有同等法律效力。

2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。

3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

5、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在7日内提供书面证明。

6、补充事项一：如甲方中途补充（增加、变更）采购数量，乙方不得拒绝或提价，并履行以上合同条款要求。

7、补充事项二：乙方在签订合同时应提交公司营业执照、资质、税务登记、企业代码证、法人身份证明、委托人委托书及身份证等复印件，原件备验。招标文件为合同条款不可分割的一部分，也不合同相抵触条款以合同为准。

以下为签署页，无合同正文。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

住所：住所：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

土建单位电话：

负责人：传真：

开户银行：

帐号：

5.水电安装工程承包合同 篇五

发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。① 强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装；

② 给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装； ③ 室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程；

④ 施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

第二条 工程期限

1、本工程合同总工期为，自2010

年7 月日开工；2010年月日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条 工程人工费

乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）

第四条 施工质量

乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条 材料的领用、保管、及退库

乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

第六条 安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

第七条付款方式

乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5% 作为工程质保金，在一年后无施工质量问题，质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。

第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方代表：乙方代表：

6.水电安装工程施工合同 篇六

发包单位：（以下简称：甲方）

承 包 人：（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省湘潭市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容水电安装工程：

强电：按所有水电施工完毕。

弱电：（包括电视，电话，安防）从室内第一个装换箱开始施工，室内所有施工预埋完毕，但装换箱主线需预埋管线至室外1.5米，进户线等施工完成。

防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。

给水：室内按给水图纸施工完毕。

雨水：落水，阳台排水，空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕。

污水：室外施工至墙外最近的污水井，室内全部施工完毕。

施工现场条件：以现场实际情况为准：

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中的水电安装工程包含的内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋（并穿好钢丝）、室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。

3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、电信、电视、智能化安防系统预埋。三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

4、甲方直接分包的专业工程、乙方需全力配合，并组织完成。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天：开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检测评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

① 建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）；

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）；

⑧ 省、市相关部门各种规章制度；

⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若本工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“优良”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完工工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结构组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、文明工地、安全标化标准：

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起也注对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。

2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。

六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，本合同约定本工程人员单价明细如下：

① 人工价：元/㎡；

② 计时工：按元/工日计算；

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》2010版执行，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

① 结构预埋部分占本合同约定综合单价的15%。

② 墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%。

③ 安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%)；

④ 调试验收部分占本合同约定综合单价的30%。

七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲方的工作安排，报好材料计划。

2、主体封顶前，保证班组生活费，每人每月按800元，主体封顶后经质量监站等相关部门验收合格后，支付完成工程量40%的工程款。

3、主体封顶后交付的装饰，完成所有零星工程后，支付完成工程量的10%。

4、装饰工程完成后，在向乙方支付完成工程量20%的工程款。

5、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门级甲方相

关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总款价的95%，剩余5%作为质保金在一年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

6、若乙方工程质量、工期和安全文明施工为达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

八、甲、乙的权利和义务：

1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图至或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续，如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并做好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。

9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。

10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双枪季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失，乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其它单位产品），对产品必须采取相应

保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

12、乙方负责在承包的，设备的装车，卸车机搬运和甲方工具集设备。

13、甲方负责资金的及时到位，及关心协调义务。

九、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）。

2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59—86）。

3、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）。

4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

5、湘潭市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法。（条例）

7、湘潭市治安管理处罚条例。

十、合同生效

1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结算清工程款项后失效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

4、本合同签订时间：年月日

5、签订地点：

甲 方：乙 方：

7.标准工程水电安装合同 篇七

锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上, 是雅砻江干流上的重要梯级电站, 与上游的锦屏一级水电站交相辉映组成著名的双子星座电站。

锦屏二级水电站总装机容量4 800 MW, 单机容量600 MW, 该工程合同金额为15.08亿元, 工期78个月。工程主要由上游调压室、高压管道、地下厂房系统、尾水系统等建筑物组成。锦屏二级水电站是国家重点工程, 工程建设环境复杂, 质量标准要求高, 厂房洞室群开挖、砼衬砌、深度达250 m的竖井开挖、支护、压力钢管安装是具有挑战性的项目。

本标段地质情况复杂, 厂房洞室群高地应力、岩爆、涌水量大等特点为施工增加了难度。在这种条件下, 履约期的合同管理变更索赔工作显得尤为重要, 是项目部管理工作的重中之重。

2 施工合同变更索赔工作的方法

想方设法干好工程让业主满意是作好变更索赔工作的必要条件, 项目部自2007年5月开工以来, 根据集团公司、二公司和业主要求, 我们提出了打造“锦屏精品工程”的项目目标和“项项铸精品、事事讲规范、样样工作争第一”的理念, 我们清醒地认识到, 只有加强项目“三化”建设, 才能实现打造锦屏精品工程的目标。

优化施工方案, 抓好技术创新工作。通过地下厂房施工通风系统工艺创新, 在主厂房Ⅰ、Ⅱ层开挖过程中, 充分利用原地质勘探2#探洞, 把探洞与地下厂房连通, 形成地下厂房循环风道, 节约风带250 m, 通风散烟时间节省一半以上, 提高了施工效率, 加快了施工进度, 减少了风机运行时间, 节省投资20多万元, 节省工期15天。同时有效地解决了洞室通风散烟问题, 改善了现场文明施工条件;锚索施工取消了波纹管并将钢筋混凝土垫墩改为钢垫墩。主厂房共有1 000多根锚索, 锚索外部包波纹管, 在施工过程中穿锚非常困难, 30个人4个小时无法将锚索穿入锚索孔内, 送索成为锚索施工的瓶颈。经过多次试验并与监理、设计和业主协商, 将锚索结构改为压力分散式锚索, 20个人就顺利将锚索送到位, 同时将钢筋混凝土垫墩改为钢垫墩, 节省投资100多万元, 锚索在主厂房下部施工过程中占用大量的直线工期, 因此也节约工期2个月。项目部大胆采用新技术和新工艺, 建立健全了科学、有效的技术保障措施。项目部先后推广应用了大跨度地下厂房控制爆破施工技术, 岩锚梁二序开挖法、双向爆破开挖技术、混凝土双渗技术、锚索穿拉技术等十多项新技术、新工艺。大胆使用中空预应力、TKM全螺纹增强树脂锚杆、聚羧酸高效减水剂、纳米材料、聚丙烯微纤维等新型材料, 提高了施工进度, 保证了施工质量, 节约了施工成本;在工法创新上, 主要是立足于突破难题, 降低造价, 加快进度。如高压竖井开挖后, 利用Φ1.4 m直径的导井作溜碴井, 省去了一条溜碴井的开挖及支护, 节约工期一个月, 同时最大限度地消除了安全隐患, 保证了250 m深井施工安全;在岩锚梁开挖、锚杆施工、混凝土浇筑中, 根据地下厂房围岩出露的断层多, 碎裂岩多, 裂隙发育, 岩体完整性、稳定性较差的特点进行技术攻关, 创新施工工艺。在因地质原因岩台成型困难的情况下, 先行对开挖爆破、预应力锚杆、锚索等施工工艺进行几十次实验, 形成大型跨度地下厂房高轮压复杂地质条件下的岩锚梁施工综合技术, 克服了上、下游边墙岩体破碎和陡倾角等不利地质条件影响, 使成型率达到90%, 远远大于业主达到70%以上要求, 创出全优质岩锚梁工程。

地下厂房岩锚梁施工提前25天实现节点工期目标, 并获得锦屏二级电站第一个“锦屏工程A级样板工程”称号。施工进度、质量、安全、文明施工、环保均满足业主要求。

2007年7月, 因锦屏工区连降暴雨, 引起巨大泥石流等自然灾害, 导致锦屏一级水电站对外公路S215省道江口至许家沟段路基、路面、桥梁多处被冲毁, 对外交通完全中断。险情发生后, 项目部积极响应业主抢险施工要求, 于2007年7月5日成立抢险施工指挥部, 紧急组织人员、物资、机械投入抢险施工;经过葛洲坝人的艰苦努力, 按时完成了业主抢险保通任务, 受到了业主的好评。

主变洞开挖、支护施工于2009年2月25日提前3天实现节点工期目标。施工进度、质量、安全、文明施工、环保均满足业主要求。

干好在建工程, 为变更项目创造条件。施工单位在施工中遇到了困难和问题, 在干好在建工程的前提下, 业主一般容易接受和商量。

3 施工合同变更索赔工作的依据

领导高度重视, 责任明确落实, 是做好变更索赔工作的关键, 为加强项目部变更索赔工作的管理, 推进项目部变更索赔管理工作规范化、制度化、信息化, 锦屏二级厂房项目部自工程开工伊始就把变更索赔工作纳入项目管理的重要议事日程, 于2007年8月成立了以项目经理为组长, 商务经理、施工经理、总工为副组长的工程变更索赔工作领导小组, 其成员为项目部班子成员及各部室负责人。项目部工程变更索赔工作领导小组下设办公室, 并明确计划合同部是项目部变更索赔工作归口管理和执行部门。

与此同时, 注重变更索赔制度建设。项目部根据集团公司《工程项目管理办法》《在建工程合同管理办法》《在建工程变更索赔工作管理办法》和公司《葛洲坝集团第二工程有限公司工程变更索赔管理及奖励暂行办法 (2007修订版) 》 (葛集团二工管[2007]33号) 结合项目部实际情况, 制定了《葛洲坝集团锦屏二级项目部工程变更索赔管理及奖励实施细则》, 以此作为项目部变更索赔工作的指导性文件。在实际的变更索赔工作中, 严格按照文件要求, 建立变更索赔台账、及时向公司报送各种统计报表;每月召开变更索赔会议, 对上月计划完成情况进行通报, 同时讨论下月变更索赔计划, 并落实责任和责任人, 会后将会议纪要发到项目部各职能部门和变更工作领导小组;项目部各职能部门履行各自的变更索赔职责, 向变更工作领导小组提供各种基础资料。

对于变更索赔责任人及时进行奖励及处罚, 目前, 项目部正对2008年度已批复项目进行清理, 对有关人员进行奖励。从2009年5月起后续的变更项目争取做到一项目一奖惩, 及时落实变更索赔奖励及处罚办法, 努力做到“激励与约束并重”, 以提高项目部全体人员对变更索赔工作的积极性, 使变更索赔工作得以有序展开。

4 施工合同变更索赔工作的解决方法

严格工作程序, 抓好计量签证, 是作好变更索赔的重要基础。

第一、明确变更索赔项目工作程序, 对合同内变更项目, 计划合同部先会同项目部技术人员到施工现场查看, 看和合同相同或类似项目施工工艺、工序是否完全一致, 能否找到突破点;在编制施工方案时注重细节, 指导现场人员进行有利签证, 然后根据方案作价, 进行目标成本分解, 确定该项目的亏盈情况, 明确该项目的亏损盈利点, 为今后相同或类似项目指明方向。

第二、注重合同外新增变更项目。对合同外新增变更项目, 会同业主、监理到施工现场查看, 明确施工难点, 说明施工难度, 提出初步施工方案和计量报价原则, 和业主、监理作好沟通, 和业主、监理达成一致后再申报施工方案和预算报价。

第三, 做好变更索赔项目亏盈分析。

第四, 及时做好计量签证工作。变更索赔项目的时效性很强, 如不及时做好计量签证工作, 监理人员流动, 时过境迁, 将影响变更索赔的实现和项目部的经济效益。

第五、要收集整理详细的变更索赔资料, 变更索赔应按业主提供的统一的格式要求, 并附上详细的图纸、计算式、照片、施工记录、统计资料以及所依据的文件、会议纪要、合同条款等。

施工变更索赔工作通常要持续相当长的时间, 并通过反复的协商和谈判, 才能得到解决, 在进行变更索赔的过程中, 除了编好变更索赔报告以外, 也要善于进行变更索赔谈判, 在谈判中谈判双方均应信守一个原则, 力争通过协商和谈判友好地解决变更索赔争端, 力戒把谈判引入尖锐对抗的死胡同。

5 施工合同变更索赔工作的策划

通过学习研究招标文件, 提前策划, 主动树立“变更索赔决定效益”的观念。找准变更索赔突破口, 合理合法提出变更索赔理由。如锦屏二级电站EL1560平台至低线公路边坡治理变更项目, 就是通过仔细研究合同, 成功策划了一次大型变更。首先, 是寻找变更的突破口。EL1560平台至低线公路边坡治理项目, 根据现场实际情况了解, 分析认为业主为了避免因交叉施工引起的合同纠纷和工期延误, 会将此项目交与我方施工的几率很大。经过与业主反复沟通, 业主按照我方预见最终将此项目交与我方施工。此事表明对一个工程变更项目发生的原因, 要有非常清晰的判断, 明确业主的意图和变更项目在整个工程的重要性, 就能寻求到对合同双方都有利的结果;该项目业主以签订补充协议的方式委托我部施工, 扩大了我部的市场份额, 我部精心管理, 精细施工, 施工进度、质量、安全、文明施工、环保均满足业主要求, 获得一定的经济效益。

再如, 依据投标文件, 尾水出口围堰是总价承包项目200多万元。我部进场施工后, 仔细研究招标文件和投标文件, 调查现场实际情况, 发现了与招标文件描述不一致的事实, 作了主动变更的策划工作, 推进该项目的变更工作, 尾水出口围堰变更金额约1200多万元。

6 变更索赔中地质情况对比分析

招标文件中关于尾水出口围堰工程地质条件及评价如下:

(1) 围堰长约215 m, 地势较平坦, 勘探线一带大多有基岩出露。围堰处基岩顶板高程一般为1 332~1 335 m。

(2) 据钻孔DK11~DK19揭示, 覆盖层一般厚度为0.00~3.50 m, 按物质组成及颗粒大小由上至下大致可分为三层:表部堆积有大量的近期人工开挖石渣, 上部为滚块石、漂砾石及少量浮土;中部为褐黄色壤土夹碎石;下部则为灰色碎块石夹壤土。

(3) 招标设计图地形线是根据招标文件《尾水隧洞及出口开挖支护图》 (1/4~4/4) 推算, 尾水围堰处地形线高程在EL.1330左右。

6.1 变更索赔中实际地质情况分析

围堰实际长度约320m, 因1560平台抛渣在尾水出口堆积, 导致尾水出口覆盖层较招标文件中描述有较大出入。根据已施工4个先导孔 (灌浆孔为垂直孔, 孔深为入岩5m) 钻孔取芯情况实际覆盖层一般厚度为10.9~14.2 m。, 较原招标文件中描述的尾水围堰覆盖层 (0.00~3.50 m) 深很多, 实际尾水围堰覆盖层厚度为12.5 m。由上至下大致可分为三层:表部堆积有大量的近期人工开挖石渣, 上部为滚块石、漂砾石及少量浮土;中部为河沙夹碎石;下部则为灰色碎块石夹壤土。

6.2 变更索赔中水文资料分析

根据招标文件要求, 尾水出口围堰设计挡水按不低于12~4月洪水频率P=20%设计, 相应洪峰流量为942 m3/s。经分析计算, 相应河水位高程1 328.50 m, 考虑河水壅高及围堰安全超高, 堰顶高程确定为1 329.2 m,

实际根据《厂区枢纽工程技术讨论会议》 (MSCC-JPGL-CQ/HJ/67/2008) 纪要:“尾水出口分为四个枯水期施工, 计划第二个枯水期完成围堰修筑。围堰设计长度约320 m, 围堰设计挡水按不低于12~4月洪水频率P=20%设计, 相应洪峰流量942 m3/s, 根据《水位与流量关系曲线》 (调整后的) , 对应水位高程为1 330.7 m, 较招标文件抬高了2.2 m。考虑河水壅高及围堰安全超高, 堰顶高程确定为1 331.4m, 最大堰高7.4m。枯水期围堰挡水, 汛期围堰过水。参会专家和代表对方案进行了审查和讨论, 意见如下:

围堰布置方面。由于实际水位抬升和尾水出口线形的修改, 使围堰较投标阶段有所调整, 原位于水位线下围堰水下高度增加, 致使水下混凝土量和围堰高度增加, 同时加大了水下开挖量;上下游的导墙也使围堰轴线需向江心处外移, 施工难度较大。按照布置紧凑、符合实际、挡水安全和不占压尾水出口施工部位等原则, 会议基本同意该轴线布置方案。

因水位升高, 位于水下的围堰长度增加, 原位于水位线下围堰水下高度增加, 致使水下混凝土量和围堰高度增大, 同时加大了水下开挖量。

6.3 变更索赔中设计图纸变更分析

原招标文件中所述围堰长约215 m, 尾水出口没有左右导墙的设计, 我部本着尾水出口围堰布置紧密结合实际地形, 在满足挡水的前提下, 以不占压尾水出口施工部位为原则进行尾水出口围堰布置, 围堰紧贴拦沙坎布置, 因为《厂区枢纽水道系统技施设计图册 (第五册) 》技施图纸在尾水出口上下游两侧增加了左右导墙, 导致该处围堰轴线须向江心处外移, 对围堰布置进行调整, 围堰外移后造成水下混凝土增大, 为保证混凝土围堰施工质量和安全, 在部分混凝土围堰水下埋深较大部位施工前, 在其外部增加临时土石围堰。现围堰实际长度为320 m, 较原招标文件中增加了105m。

综上所述, 由于招标文件和实际条件发生较大变化, 使施工难度增加并增加了大量的工作内容, 因此我部及时申请业主将尾水出口围堰 (包括浇筑、灌浆、加固、抽水等工作) 作为变更项目处理, 以实际工程量计量结算。

因为尾水出口围堰在投标文件是总价承包项目, 要变更是很难的, 业主、监理、设计, 施工四方多次开会讨论, 此项变更业主正在审核中。目前业主对尾水出口围堰实际发生工程量进行了部分结算支付。尾水出口围堰变更是项目部提前策划主动变更的一个实例。

我们要仔细研究合同文件, 多和业主、设计、监理沟通, 发现机会就要做好提前策划工作, 要敢于主动变更, 加大主动变更的比例, 掌握变更索赔的主动权。

7 施工合同变更索赔的分析

7.1 施工合同33.8支付调整的分析

我们通过认真学习研究合同文件, 做好支付调整基础工作, 业主在本标段设立了一个创新的合同条款:33.8支付调整, 具体如下:

(1) 实际产值与计划产值。月支付按承包人当月实际完成的根据合同价格计算的并经监理人审核的产值与前两月完成产值的平均值与监理人批准的合同进度计划对应的该月产值的一定比例修正该月支付额后进行支付。

监理人批准的施工总进度计划对应的各月产值作为考核本合同工程进度的依据。

(2) 修正系数计算方法。修正系数根据产值完成情况与计划完成情况进行对比调整, 修正系数为产值变化的1/3。

7.2 施工合同33.9计量支付的进度计划调整的分析

施工合同33.9计量支付的进度计划调整具体如下:

(1) 作为计量支付依据的进度计划为承包商进场后在规定的时间内编制的施工组织设计中的施工总进度计划并经监理工程师批准的进度计划为考核基础, 通过实际完成的合同单价确定的产值作为计量支付修正的依据。

(2) 承包商当月的施工进度计划是当月实际日历天数的进度计划, 由于非承包商原因导致工期损失时, 施工进度计划按实际施工天数的比例进行调整。

(3) 在工程施工过程中, 由于设计变更工程量增加或非承包商原因导致工期延误时, 对剩余工程量的进度计划进行调整, 调整后的进度计划与原施工总进度计划与原施工总进度计划同时作为支付考核依据.

由于在其他的工程未用过这种条款, 业主、监理、承包商都有一段时间不适应, 经过一段时间摸索试用, 逐渐加深了对支付调整的理解, 到2009年7月业主已结算支付调整金额877万元。

8 结束语

加强项目施工合同变更索赔工作, 对提高项目部的竞争力和经济效益具有重大的现实意义, 项目部只有加强项目合同管理, 严格成本控制, 才能提高经济效益, 如何加强内部施工合同管理, 成为每个施工项目的根本目标。施工合同变更索赔工作在项目部竞争中占据至关重要的地位, 必须作好如下几点:

(1) 要精心组织施工, 按时实现或提前实现业主节点目标, 多完成实物工程量, 完成或超额完成月计划;

(2) 要以业主的节点工期为目标, 精心编制生产进度计划, 保质量, 保安全, 保形象进度, 搞好文明施工;

(3) 在由于非承包商原因导致工期损失时, 事件发生时每日做好事件的详细记录, 报监理审核签证;同时向业主报告, 为以后调整当月计划打好基础;

(4) 在工程施工过程中, 由于设计变更工程量增加或非承包商原因导致工期延误时, 精心编制调整后的生产进度计划, 精心组织施工, 完成调整后的生产进度计划。

以上是我们在工作中的作法和体会, 变更索赔不仅仅是项目经理和商务经理的事, 也不仅仅是合同管理部门的事, 是项目部全体人员的事。只有大家共同不懈努力, 才能干好工程, 达到业主的目标, 使项目部取得应有的效益。

当前, 施工合同变更索赔成为每个施工项目部取得经济效益的根本目标。合同变更索赔在项目部竞争中占据至关重要的地位, 施工合同变更索赔是当前各个项目部赢利的重要组成部分。施工合同变更索赔是建立在成本管理工作中并形成了一个闭合的环路, 使成本发生的全过程都处在受控状态, 从管理制度上杜绝了“事中不管, 事后算账”的现象。

摘要：以如何加强施工合同变更索赔工作为线索, 项目部通过施工方案科学组织和严密管理, 严格监控考核, 加强项目成本控制等措施来提高经济效益和社会信誉, 使项目部自身获得更为广阔的生存发展空间, 对提高项目部的竞争力具有重大的现实意义。

8.终端软件安装标准化 篇八

关键词 计算机 规范 自动

中图分类号：TP3 文献标识码：A

1现状

计算机装机是一项耗时耗力的工作，特别是对初装系统的计算机来说，安装各种软件往往要花费装机人员少则几十分钟、多则几小时的时间。对计算机用户来说，选择软件安装路径、设置是否开机启动等安装过程都需要耗费很多精力。

在没有计算机终端自动装机软件以前，教培中心安装一台计算机的操作系统，系统软件都必须需要专业人员进行安装操作，不但对人员要求较高，而且不同的PC往往还需要区别对待，费时费力，我们经过统计调查，总结出传统安装方法的很多弊病。

2问题分析与解决

计算机终端维护主要集中在以下几个方面：

（1）各类软件安装。如新计算机及故障计算机的软件安装、各种业务应用系统、相关补丁、客户端程序的安装下载等；（本单位计算机为品牌计算机都带有系统还原）。

（2）各种配置及设置。终端计算机的各种安装配置、保障各种业务应用系统运行的必须配置与设置。

（3）病毒、木马造成的问题。终端计算机由于病毒、木马等不良程序感染破坏而引起的终端计算机部能正常工作的问题。

这几个方面的问题占据了计算机终端维护工作80%以上，为了解决这些问题，不仅需要工作经验丰富的专业维护人员，还需要短时间迅速判断和解决问题所在的能力，一般维护人员素质，难以达到这个要求。

对于计算机终端维护困难的解决方法，目前较为先进的解决方案是采用一键自动安装，将各种业务应用系统及其补丁、客户端程序、各项配置以及各种品牌的计算机终端进行快速的恢复。

这种解决方案极大地减轻了维护人员的工作量，有效提高了计算机终端维护的服务质量及效率，其核心技术是主要集中在以下几个方面：

（1）需将各种业务应用系统、相关补丁、客户端程序、防毒等各种复杂的终端配置一次性安装配置成功。

（2）安装配置时间一般在30分钟之内。

（3）根据不同的网络环境选择不同的安装策略。

（4）采用光盘、移动硬盘、U盘等移动介质存储。

这样在维护计算机时，先对计算机的故障进行评估，如果解决时间超过30分钟，就直接用恢复介质对终端计算机进行安装，以求高效地解决问题和处理故障

3配置策略

采用目前计算机终端windows操作系统研究，其步骤如下：

（1）品牌计算机还原系统。

（2）安装各种必需的业务应用系统、相关补丁、客户端程序、防毒、辅助工具等，并配置好所有配置、使终端计算机完全顺利的进行各项工作。一般集成如下程序及组件：

单位的业务应用系统

OFFICE 2003

WPS_2007

Sogou_pinyin_68g

Winrar

腾讯通客户端RTXClientSetup

国网协同办公Setup

方正字体安装

SAP_SapGuiSetup（ERP）

企业文化“电脑屏保”

Apabireader_4.3.01618

Office2007和2003文档兼容包

内网趋势安装包32位

内网趋势安装包64位

外网趋势安装包32位

外网趋势安装包64位

内网管理DeviceRegist

外网管理DeviceRegist

Xp-SP3补丁

4系统采用开发环境Delphi7，开发语言Object Pascals

4.1获取网络信息

（1）获取网卡列表：通过注册表操作类TRegistry查询注册表，获取本机所有网卡信息。

（2）获取网络对应网络信息：通过数据集组件TADOQuery连接信息模板，查询管理员设定的对应人员的网络分配信息。

4.2安装方案保存

使用Access数据库，通过数据库的增、删、改、查语句实现了对安装方案的保存与管理。

4.3脚本引擎命令与实现

为了实现安装程序的扩展性以及易用性，该程序内置了脚本引擎，通过解析算法分解字符串，区分脚本命令与参数，通过效验后执行对应的程序操作。考虑到易用性，该引擎支持纯中文的脚本语法，用户可以通过使用该模块，方便的自动扩展安装包。

实现方式：

（1）获取句柄：通过API函数FindWindow实现查找窗口句柄。

（2）获取子句柄：通过API函数FindWindowEx实现查找窗口子句柄。

（3）延时：通过API函数GetTickCount从操作系统启动到现在所经过的毫秒数，循环判断时间差是否大于等于需要延迟的秒数，在循环过程中采用Application.ProcessMessagess方法以响应程序的其它操作。

nlc202309021918

（4）点击：通过API函数PostMessage对指定窗口发送WM_LBUTTONDOWN（鼠标按下）消息与WM_LBUTTONUP（鼠标弹起） 消息。

（5）窗体隐藏：通过API函数ShowWindow传递SW_HIDE对指定窗口进行隐藏。

（6）设置文字：通过API函数PostMessage对指定窗口发送WM_SETTEXT（设置窗口标题）消息。

（7）等待：通过以上实现的获取句柄、获取子句柄、点击等方法实现对句柄、子句柄的状态及注册表项是否存在进行判断，通过传递的点击方法还可以在等待出现对应状态的过程中对窗口继续实行点击操作。

（8）注册表（只作为配合“等待”命令配套使用）。

（9）添加进程：通过一个List对象，保存添加的进程名称，在脚本发生异常或执行完成时，程序将通过API函数TerminateProcess函数终止指定进程及其所有线程。

（10）关闭窗口：通过API函数PostMessage对指定窗口发送WM_CLOSE（关闭窗口）消息。

（11）等待失效：通过API函数IsWindow判断指定的窗口句柄是否有效。

（12）追加文本：通过AssignFile方法打开文件，使用Append对已打开的文件指针执行追加操作，再使用Writeln对指定文件追加一行具体内容。

（13）设置网卡：通过注册表操作类TRegistry修改注册表中对应网卡的信息如：IP地址、网络掩码、网关、DNS等信息，然后利用NETCONLib_TLB类库的INetConnection类重启网卡。

（14）关闭IE：通过API函数TerminateProcess函数终止IE进程及其所有线程。

4.4计算机重启与关机

（1）重启：通过API函数ExitWindowsEx（EWX_REBOOT， $FFFF）实现重启计算机。

（2）关机：通过API函数ExitWindowsEx（EWX_SHUTDOWN + EWX_FORCE + EWX_POWEROFF， 0）实现关闭计算机。

5总结

用户操作简单化，可视化。自定义操作安装系统启动后，能自动检测IP，辨认出内外网信息，然后自动跳转到相应的安装界面，接着在用户需要的程序的选框中打勾确认后自动地进入安装过程，再不需要人员的操作，在安装过程中可以选择安装完成后自动进行：关闭程序、关机、重新启动、睡眠等多重选择从而大大的减少了人员的误操作可能。