防护栏安装施工合同

防护栏安装施工合同（共7篇）

1.防护栏安装施工合同 篇一

甲方：

乙方：镇江XXXXXXX玻璃有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就******中央商务区****广场楼梯栏杆扶手、护栏制作、安装等事宜，签订本合同，双方必须严格遵守，护栏安装合同书。

一、工程名称、地点及安装：

1、工程名称：XXX栏杆扶手工程

2、工程地点：镇江市XXXXXXXX

3、加工规格、安装要求：必须严格按设计图纸和相关规范要求。

4、规格、价格表：1)本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验(且须满足相关质监部门检测要求)、材料二次搬运、施工水电，因质量问题引起的维修和更换、成品保护、总包配合、脚手架、垂直运输、利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。结算时按实际完成量(延长米)计算。2)本合同综合单价一次性包死，不得调整。

5、规格、安装要求：

材料要求：栏杆扶手型材采用XXXXX牌，栏杆按图示要求高度、厚度不小于3.0mm。。

制作要求：型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件;有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。

所有构件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口进行精心测量，调整偏差，因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。

所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。

不得使用未经试验合格的材料，不得使用未经认可的材料。

加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。

6、开、竣工日期：

开工时间：

竣工时间：

二、暂定价款

本合同暂定总价万元，结算时按实际施工数量计算。

三、合同双方当事人的责任和权利

(一)甲方责任和权利

1、甲方应按合同约定时间向乙方支付制作、安装费。

2、甲方对乙方实施监督和管理。

3、甲方负责协调乙方与其他三方的工作。

4、甲方有权抽查乙方的加工和安装情况。

5、甲方负责对乙方进场材料进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

7、甲方应对乙方的安装工作提供必要的技术支持。

8、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

9、乙方安装完毕后，甲方负责验收，有权对安装不合格的要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认。

(二)、乙方责任和权利

1、乙方负责安装上墙后的成品保护， 如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。

2、乙方负责对配件及辅料的验收，因乙方验收不严格，给甲方造成的损失，由乙方自行承担。

2、乙方接受甲方的监督和管理。

3、乙方应将加工、安装进度计划提交甲方。

4、乙方应接受甲方关于加工、安装方面的抽查。

5、乙方在任何时候都应接受甲方或监理方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

6、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，乙方应给予最大可能的支持，合同范本《护栏安装合同书》。

8、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度，并接受甲方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对工程成品进行妥善保护，因乙方原因造成的一切损失均由乙方承担。

9、安装完毕后，乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护，致使损坏的，由乙方负责。

10、提交相关资料汇总移交总包方，保证竣工资料完整，确保工程顺利验收。

四、相关费用及支付方式

1、支付方式

加工、安装费用的支付：乙方向甲方请求付款前，必须征得总包方同意，并由总包方在合同付款单上签字确认，甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%，达到竣工验收条件付暂定总价的40%，竣工验收合格结算完后付至总价的95%，留5%的质保金，质保期满后无质量问题付清。

质保期从竣工验收合格之日起一年，质保期内有问题乙方必须履行维修责任。

3、乙方在收到甲方的工程款的同时，需向甲方提供足额的相关发票。

五、产品质量

1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份。另外，甲方验收时有权随机抽取检测，相应的检测费用由乙方承担。

4、加工、安装完毕后，表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

六、产品包装

1、乙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由乙方负责。

2、货物包装不再另行计费。

七、交货方式

1、乙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

2.货物送达合同约定地点后，由甲、乙双方验收。

八、产品安装、验收

1、乙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保安装进度和质量。

2、安装过程中，所需的辅料乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

3、在安装前，型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方应及时调换。

4、乙方在安装过程中，必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定，如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失，均由乙方承担。

5、安装完毕后，乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

6、总包方验收后若有异议，出具书面报告给乙方，乙方应在3日内给予答复;由于短缺或质量问题等，乙方应在3天内补齐或更换。

7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

8、总包方必须保障乙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

九、维修保养

1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的，由乙方承担相关费用。

2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，乙方应免费更换和维修。

3、乙方撤场后，如出现需要维修问题时，乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后，24小时内必须到达现场进行维修(非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理，所发生费用从质保金中扣除。

十、合同终止

1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经乙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的.，乙方可以单方解除合同。

2、乙方出现下列情况，甲方有权与乙方解除合同。

① 乙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

② 乙方不及时进驻工地进行安装，经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

③ 乙方收到甲方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

④ 乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

⑤ 乙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

⑥ 加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

合同解除后乙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

十一、违约责任

1、甲方违约责任：

①、甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付款部分的金额万分之二的比例，向乙方支付逾期付款的违约金。

②合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

2、乙方违约责任：

①、对乙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任。

②、由于乙方加工、安装质量不合格的，乙方应赔偿甲方全部损失。

③、乙方未按合同约定做好成品保护，应负责重新安装符合要求，由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。

④、乙方安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

⑤、乙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付元的进度违约金。

⑥、乙方加工、安装必须符合国家规范等。未能达到国家规范要求，则视为违约，甲方有权要求乙方重作或返工，直至符合国家规范。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。

⑦、若发现乙方在施工现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。

⑧、因乙方责任致使合同终止，乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

⑨、因甲方或总包方原因，导致乙方不能正常施工时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

十二、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决;协商解决不了的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、本合同自签订之日起生效，一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具同等法律效力。

2、本合同之双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

单位地址： 单位地址：

开户行： 开户行：

银行帐号 ： 银行帐号：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮编： 邮编：

2.防护栏安装施工合同 篇二

江肇西江特大桥主桥为 (128+3×210+128) m四塔五跨连续的单索面预应力混凝土矮墩、矮塔斜拉桥, 主桥长为886 m。主桥上部构造为对称结构, 对称轴为中跨中心处的竖垂线。其结构为墩、塔、梁固接的五跨连续刚构体系。

西江特大桥128+3×210+128 m主桥内、外侧、北引桥5×35 m预制小箱梁外侧及35.5+65+35.5 m连续刚构外侧, 均采用钢防撞护栏。

钢防撞栏工程量为, 防撞栏长度886×4+175×2+136×2=4 516 m, 钢用量62.71 t, 高强螺栓M30 (10.9级) 16 680套。

一、概述

1. 工程概述

本工程钢结构主要有车行道及人行道钢护栏两个部分。为确保“安全、优质、文明、高效”地完成本工程施工, 本工程所有构件加工全部在工厂内完成后再运至现场安装。

主要钢构件所采用的钢材牌号为Q345, 选用与主体金属匹配的焊丝为焊材, 采用CO2气体保护焊焊接方式。高强螺栓采用10.9 s六角头高强螺栓, 防撞栏表面采用热浸镀锌。

2. 构件制造标准

(1) 钢结构的放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、制孔、组装均应满足《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。

(2) 焊接H型钢的翼缘板和腹板应采用半自动或自动气割机进行切割。

(3) 板件应按设计要求预留孔洞, 预留孔洞应在工厂采用相应的机床或采用设备钻孔, 严禁现场用氧气切割开孔。

(4) 螺栓孔不符合尺寸规定时, 可扩孔或采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。扩孔后的孔径不得大于原孔径2 mm。

二、施工方案

1. 钢结构制作工艺流程 (见图1)

2. 放样

(1) 放样使用的钢尺必须经计量单位检验合格。丈量尺寸应分段叠加, 不得分段测量后相加累计全长。

(2) 放样应在平整的放样台上进行。凡放大样的构件, 应以1:1的比例放出实样。当构件零件较大, 难以制作样杆、样板时, 可绘制下料图。

(3) 样杆、样板的测量必须平直;如有弯曲, 必须在使用前予以矫正。

(4) 样杆、样板制作时, 应按施工图和构件加工要求, 做出各种加工符号、基准线、眼孔中心等印记。并按工艺要求预放各种加工预量, 号上冲印等印记。用磁漆在样杆、样板上写出工程、构件及零件编号、零件规格孔径、数量, 并标注有关符号。

3. 下料

(1) 根据设计对部件的工艺要求, 预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。

(2) 相同规格较多、形状规则的零件可用定位靠模下料。使用定位靠模下料时, 必须随时检查定位靠模和下料件的准确性。

(3) 当精度要求较高构件的钢材号料时, 宜用针划线。划线宽度约0.3 mm, 较长的直线段为0.8 mm, 可用弹簧钢丝配合直尺或角尺联合划线。

4. 制孔

(1) 采用数控钻床钻模板后套钻节点板螺栓孔群 (针对相同类型数量多) , 可采用划线钻孔的方法。采用划线钻孔时, 孔中心和周边应打五梅花冲印, 以利钻孔检验。

3) 孔位的允许偏差

5. 焊接工艺

(1) 焊接设备

(2) 变形的控制

1) 下料、装配时, 根据制造工艺要求, 预留焊接收缩余量, 预置焊接反变形。

2) 装配前, 矫正每一构件的变形, 保证装配符合装配公差表的要求。

3) 使用必要的装配和焊接胎架、工装夹具、工艺隔板及撑杆。

4) 在同一构件上焊接时, 应尽可能采用热量分散、对称分布的方式施焊。

(3) 焊后处理

1) 焊缝焊接完成后, 要清理焊缝表面的熔碴和金属飞溅物, 焊工自行检查焊缝的外观质量。如不符合要求, 应焊补或打磨。修补后的焊缝应光滑圆顺, 不影响原焊缝的外观质量要求。

2) 外露钢构件对接接头应磨平焊缝余高, 达到被焊材料同样的光洁度。

6. 钢结构件的防腐处理

经过检验合格后的钢结构件要进行表面除锈防腐 (镀锌) 工作。

三、运输方案

1. 包装与标志

(1) 各个制造项目的成品配套运输, 其附件连接板等绑扎成捆运输;各种零件、紧固件等机械零件装箱运输, 并标明设备或构件的名称或编号。

(2) 护栏钢结构采用裸装运输, 在每个构件标明其重心位置, 并采取措施, 防止构件损坏和变形。对于刚度较小的部件, 采用加 (焊) 支撑以防变形。

2. 运输

根据设备的运输重量和尺寸确定运输车辆。将所选的运输车辆派至指定的装车位置, 将货物装载到车上, 货物的重心和车辆的装载中心尽量靠拢。

根据设备情况, 分别选择链条葫芦及配套钢丝绳对货物进行“八”字形加固。注意对设备进行保护, 以免在运输过程中引起设备变形。

四、安装方案

1. 螺栓钢垫板、预埋高强螺栓及立柱底座钢板安装

(1) 螺栓钢垫板、高强螺栓需埋在混凝土内, 采用整体预制固定。经测量定位后, 用钢筋焊接螺栓钢垫板加固。

(2) 混凝土浇筑后要安装立柱底座钢板。

M30螺栓帽、螺母须采用涂抹无极富锌漆的方式进行防腐处理。M30高强度螺栓的性能等级为10.9级, 螺母、垫圈采用与螺栓对应的标准件

预埋钢垫板测量精度要求为:轴线偏位不得大于±8 mm, 高程偏差不得大于±10 mm。预埋螺栓测量精度要求为:垂直度偏差不得大于0.3%H (H为螺栓高度) 。

2. 钢护栏整体安装定位与底座钢板焊接。

钢护栏立柱、横梁、柱帽由工厂预先加工, 拼装完成后运至施工现场。

(1) 依设计图纸放样立柱位置, 以控制点进行测距定位, 安装钢护栏。

(2) 钢护栏间采用横梁拼接套筒连接, 连接套筒通过拼接螺栓固定。由于钢护栏在与底座钢板焊接固定前应不断调整线型及标高, 因此拼接螺栓不宜过早拧紧。

(3) 调整钢护栏线型、标高后, 将立柱焊接于立柱底座钢板上。

(4) 拧紧连接螺栓及拼接螺栓。

钢护栏测量精度要求为:轴线偏位不得大于±8 mm, 高程偏差不得大于±10 mm, 立柱垂直度偏差不得大于0.3%H (H为立柱高度) 。

钢板与立柱焊接要求:1) 焊条采用J506焊条;2) 底座钢板厚度30 mm, 立柱钢板厚度12 mm, 且是双面连续角焊缝。焊脚高度应满足5 mm≤K≤8 mm (焊脚尺寸过小, 则焊不牢, 易产生裂纹;如果焊脚尺寸过大, 焊件过薄时, 易烧伤穿透) ;3) 焊缝表面不得有分层、结疤、裂缝、夹杂和孔洞。焊缝取样做杯突试验, 开裂方向平行于焊缝而位于热影响区之外的母材实为合格。

五、结语

1. 钢护栏加工时, 在水平方管切割时, 会将部分残渣带进方管内, 并会粘在管内壁, 这将会影响连接内衬管的安装。因此, 在安装之前须仔细检查、处理。

2. 由于在加工、运输、安装过程中, 不可避免的将会对钢护栏表面涂漆产生一些损伤。因此考虑在工厂内加工时, 仅进行镀锌防锈处理。待钢护栏全部安装好以后, 现场再进行一边防锈漆涂装。

3. 现场进行防锈漆涂之前, 须组织相关人员对钢护栏的位置、尺寸、焊缝等进行验收。验收完毕才可进行最后涂装。

4. 涂装时, 应避免钢护栏的混凝土底座受到污染, 可采用透明胶带等材料提前对混凝土底座做好保护。

参考文献

[1]李星荣, 魏才昂等.钢结构连接节点设计手册 (第2版) [M].中国建筑工业出版社, 2005.

3.防护栏安装施工合同 篇三

关键词：煤矿 斜巷运输 跑车防护装置 安装使用

0 引言

煤矿矿井一旦在斜巷串车运行中因断绳、脱销、连接装置断裂等原因而造成串车以致主提升钢丝绳发生脱离，结果将会造成很大事故，且此类事故的危害性极大。煤矿一旦发生跑车事故后果将是十分的严重，因此跑车防护装置就显的十分的重要，矿井斜巷内在使用串车作为提升工具时必须遵守《煤矿安全规程》规定：脱钩或者是断绳的车辆阻止住的跑车防护装置，是在矿井斜巷内安装设置能够将运行过程中的防跑车防护装置。

因此矿井斜巷内的跑车防护装置的安装使用是否妥当和是否符合《煤矿安全规程》直接决定关键时刻跑车防护装置能否起作用。

1 跑车防护装置

跑车防护装置（又名斜井防跑车安全装置）是煤矿斜井提升运输的重要安全设备，安装在煤矿井下斜井内，采用位置传感器获取与绞车同步运行的控制信号，使挡车网处于“常闭式”防护状态，如因断绳，脱钩等原因而发生跑车，可采用柔性缓冲来实现有效拦截。

1.1 跑车防护装置的主要功能

矿井斜巷跑车的防护功能有以下：

①跑车防护功能

在斜巷上口安装常闭式挡车栏，防止上车场未连接矿车进入巷道。

②跑车防护功能

在巷道内安装常闭式挡车栏，对矿车因断绳或脱钩发生跑车后进行可靠拦截，实现了跑车防护。

③语音提示功能

绞车和矿车的运行状态通过语音给绞车工和把钩提示。

④元器件自检功能

系统能够自动检测各元件工作状态，发现故障后可以语音提示维修工以便于有针对性的快速维修。

⑤距离自动校正功能

为了使装置能准确判断矿车位置，PLC读取的矿车位置数据自动清零，同时判断矿车位置的误差要小于1米。

⑥缓冲捕车功能

若发生跑车，为防止挡车栏将高速下放的矿车撞坏，矿车撞击挡车栏后挡车栏具有足够的缓冲距离。

⑦挡车栏可视功能

挡车栏工作状态和巷道行人状态可通过显示器进行实时监控。

1.2 跑车防护装置的工作原理及其使用

斜巷跑车防护装置原理图见图1.1，斜巷跑车防护装置有轨道传感、旋转编码器计数、深度指示器等多种控制方式可供具体现场情况具体选择。装置上电后，电控箱将通过接口板使四个传感器处于等待工作的状态，同时PLC将自动判别挡车栏是否下放到位，如果没有下放到位，控制收放绞车将挡车栏自动下放到位，监控箱红灯点亮。当有矿车下行通过传感器SA时，传感器SA将检测到的矿车下行通过的信号传递给PLC电控箱，PLC电控箱将完成对矿车运行速度是否正常的判定，若矿车运行速度在正常的速度范围内，PLC电控箱将控制电机正转完成上提挡车栏操作，红灯熄灭，黄灯点亮，挡车栏上提到上限位传感器SE，SE将发出上提挡车栏到位信号，停止上提挡车栏，监控箱绿灯点亮；当矿车下行通过轨道传感器SC后，轨道传感器SC将发出矿车下行通过挡车栏信号，PLC电控箱将控制电机反转进行下放挡车栏，同时熄灭绿灯，点亮黄灯，下放到下限位传感器SF后，电控箱控制停止下放挡车栏，监控箱红灯点亮；若矿车速度超出正常运行速速时，挡车栏保持常闭状态，对矿车进行有效拦截，保障了巷道下部设备和人员安全。

1—压力传感器、2—轴编码器、3—脱扣器、4—阻车器传感器、5—挡车栏传感器、6—位置传感器、7—挡车绳、8—缓冲装置、9—阻、栏连锁绳、10—传感器联动绳、11—PLC控制箱、12—绞车轴编码器

图1.1 斜巷跑车防护装置原理图

当矿车上行经过轨道传感器SA时，PLC电控箱将控制电机反转完成下放挡车栏，轨道传感器SA将发出矿车上行通过挡车栏信号，下放到下限位传感器SF后，停止下放，监控箱红灯点亮。如果由于某种原因，PLC将自动使电机断电停止工作，并发出报警，那证明下放挡车栏或上提挡车栏在规定时间内未检测到限位信号，为了使系统得到保护，它会自动点亮七彩报；由于某种原因，使该装置供电系统停电，此时，如矿车处于井底车场，系统为了保证了整个装置的正常工作，当供电恢复后，会自动完成矿车是上行还是下行的判定。

2 跑车防护装置的安装

2.1 阻车器的结构及其安装

1—踏板、2—轴套、3—主架、4—配重、5—压板、6—主轴

图2.1 阻车器结构示意图

阻车器结构示意图如图2.1，具体的安装如下：

主轴必须从主架中间穿过并且两部分连接之处需要进行焊接。轴套压板组装安装在上部车场变坡点前的1.5m处成套套于主轴上，配重必须能使阻车器在正常保持常闭状态，踏板焊接在主轴的那一端主要依据巷道位置确定。

2.2 挡车器的安装

①1#框架安装在变坡处，2#框架安装在变坡点向下8米的位置处，1#、2#挡车框架安装在支架横梁上采用活动式固定装置，安装的过程中框架中心必须与轨道中心保持一致。

②一般在变坡点向下适当的位置处，要求钢梁安装后用混凝土浇灌，在向下2米至8米处各安装1根18#工字钢横梁，梁的间距设置一般为6米，并且梁须嵌入巷帮300至400毫米。

③把1#和2#挡车框架用钢丝绳通过导向滑轮联接起来，连接过程中保持一个框架吊平和一个框架下落，用绳夹将绳端固定在框架下部的横梁上。

2.3 钢丝绳挡车装置安装

图2.3 钢丝绳挡车装置示意图

钢丝绳挡车装置示意图见图2.3。具体安装如下：

①在轨道底安装的钢管内穿过钢丝绳框架底部，用铁丝及绳卡将钢筋支架与钢丝绳框架连接，使钢丝绳框架相距距离相等。

②软保险挡与联动钢丝绳一端连接，联动钢丝绳另一端在躲避硐室处安装坠陀。

③在软保险挡上方顶板上悬挂导向滑轮用单槽普通滑轮。

3 结论

在煤矿斜巷设置四套常闭式安全防护装置，开启操作时间越短越好，它可以保证斜巷的安全施工，能够有效阻止非正常下滑车辆，在矿车接近连锁挡时方可打开车挡，矿车在通过后应迅速关闭。每天为保证处于良好状态，必须进行相应的检查维修，这项工作必须由专业人士来完成。

参考文献：

[1]国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[S].2001.

[2]煤炭工业部.矿井斜巷防跑车和跑车防护装置若干技术要求（试行）[S].1996.

[3]李武.斜巷跑车防护装置设计及应用.煤矿现代化[J].2006.

4.护栏、百叶窗制作安装合同 篇四

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

一、工程概况

1.工程名称：尚城国际小区 2.工程地址：原师范

3.工程范围：楼梯、护栏、百叶窗制作安装

二、合同价款： 各项目综合单价：

1.楼

梯：

元/m

共计

2.百叶窗：

元/m共计

3.护

栏：

元/m

共计

（注：不足一米按一米计算）合同总价约为：

元；大写：

4.最终总价以实际完成工程量结算。5.6.楼梯、护栏及百叶窗颜色由甲方确认样品后，乙方方可大面积施工。

三、质量技术要求、材料要求：

1.楼梯、护栏及百叶窗的制作、安装必须符合国家现行相关标准及相关质量验收规范的要求，并保证通过国家相关部门的检查、验收。

2.所用材料标准、规格详见护栏、百叶窗、楼梯扶手制作图集。并付原材料及零部件的产品合格证及检测报告。

3.乙方必须按照国家相关验收标准进行施工，保证工程质量及安装效果满足甲方及业主的要求。

4.乙方所用进场材料经甲方实测，满足双方约定标准后方能施工，由于材料、配件质量引起所有问题均由乙方负责。

5.乙方生产的护栏、百叶窗产品使用期20年，非人为因素的破坏，乙方无条件及时免费修复。

6.乙方必须按图纸要求每种制作样品一个，经甲方验收后方可大量生产，甲方有调整图纸要求的权利，因调整引起的价格变化双方协商确定。

四、双方责任

1.甲方提供水、电源接点，水电费用由乙方自理。

2.甲方组织竣工验收过程中乙方必须跟踪验收，业主提出的问题乙方必须及时处理，否则甲方有权根据情况扣除乙方部分质保金。3.乙方必须严格按照国家安全生产规章制度施工，乙方在施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

乙方施工完成工程量的50%时，甲方支付已完成工程量的80%工程款给乙方；乙方全部工程施工完成，甲方支付至总工程款的80%；工程竣工验收后，甲方支付至最终结算总价的95%，余5%质保金，质保期为工程竣工验收后一年，质保期满结清余款。

六、违约责任：

本合同甲乙双方签字盖章后生效，如单方违约，由违约方承担全部责任及相关费用。

七、工期要求：

2015年 月 日开始安装 2015年 月 日工程完工

乙方进度必须满足甲方工程需求，如乙方到期未完成安装，延误甲方工程进度，由此造成的损失及相关费用由乙方负责。

八、争议解决：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。

九、其他：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代理人：

委托代理人：

签订日期：

5.防护栏安装施工合同 篇五

制作安装合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将学铝合金窗户、防盗窗、护栏、铁门及防盗门等安装工程委托给乙方施工，结合本工程具体情况，特订本合同，以便共同遵守。

一、安装地址： XXXXXXXXXXX小学。

二、材料

(一）、铝合金窗户：

按市场规定材料选用铝合金焊接安装，选用无色透明玻璃。(二）、防盗窗及护栏：

主框架：用20×20mm，厚1.0mm的不锈钢方管。主撑用厚0.9mm 不锈钢圆管，加膨胀螺栓固定，主撑不锈钢圆管之间内空为9cm。(三）、铁门：

主框架：用35×35mm 的铁方管，主撑用0.6的寸管焊接，加膨胀螺栓固定，主撑管之间内空为10cm。(四）、防盗门：

主框架：用38×38mm，厚1.2mm的不锈钢方管，主撑管之间内空为11cm；内面蒙0.9mm铁皮。

三、工程段造价、工期及付款方式

1、铝合金窗户单价为180元/㎡，防盗窗单价为95元/㎡,铁门单价为450元/㎡（按实际面积结算）；防盗门950元/扇（共九扇门）。

2、施工时间：2015年10月16日——2015年11月2日；

3、工程完工后、乙方通知甲方当场验工，验收合格后甲方按相关程序报账付清全部工程款。

四、双方权利义务

甲方：

1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。

2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠

2、确保按合同要求使用合格材料、并按上面第二条（及每

两根圆管之间内空为9cm)保留空隙间距，并保证尺寸准确。

3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

五、验收及违约责任

1、乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

六、附则

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

单位盖章：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

2015年10月13日 XX小学铝合金窗户、防盗窗、护栏、铁门及防盗门

预 算

一、铝合金窗户：

老教学楼一年级、教科室、多媒体教室及舞蹈室窗户每道均为1.7×1.7=2.89（㎡）、共6道窗；合计：2.89×6=17.34（㎡）。所有材料、安装费每平方计180元，合计：17.34×180=3121.2（元）。

二、防盗窗及护栏：

1、新教学楼各年级后面窗户防盗窗：每个窗户均为1.79×1.8=3.222（㎡）、共15个窗；合计：3.222×15=48.33（㎡）。

2、新教学楼各年级过道窗户防盗窗：每个窗户均为2.07×1.75=3.6225（㎡）、共10个窗；合计：3.625×10=36.225（㎡）。

3、新教学一楼两面过道窗户均为1.28×1.7=2.176（㎡）、共2个窗；合计：2.176×2=4.352（㎡）；

4、五年级对面窗户防盗窗为1.77×1.7=3.009（㎡）；

5、老教学楼二楼窗户防盗窗：每个窗户均为1.73×1.8=3.114（㎡）、共5个窗；合计：3.114×5=15.57（㎡）。

6、新教学楼防盗栏：一楼为2.71×3.15=8.5365（㎡）、二楼为4.2×2.22=9.324（㎡）；合计：9.324+8.5365=17.86（㎡）。

防盗窗及护栏面积及工程款共计：

8.33+36.225+4.352+3.009+15.57+17.86=125.346（㎡），所有材料、安装费每平方计95元，合计：125.346×95=11907.87（元）。

三、铁门：

1、新教学楼一楼铁门面积为1.6×33.15=5.04（㎡）；

2、新教学楼二楼铁门面积为1.37×3.15=4.3155（㎡），再加上焊接出过道外的2.5㎡，合计：4.3155+2.5=6.8155（㎡）。

铁门面积及工程款共计：

5.04+6.8155=11.8555（㎡），所有材料、安装费每平方计480元，合计：11.8555×450=5334.98（元）。

四、防盗门：

安装一年级、二年级、三年级、六（2）及新教学楼一楼正 面教室防盗门共8道，每道950元，合计：8×950=7600（元）。

以上所有项目工程款总计：

3121.2元＋11907.87元＋5334.98元＋7600元=27964.05元。共计人民币贰万柒仟玖佰陆拾肆元零角五分（¥：27964.05元)。

预算小组人员：

6.波形护栏工程施工合同 篇六

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将 工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：

一、工程概况

1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：

4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。

二、承包方式、单价及规格

1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。2.安装方式为：钻孔和打桩。

3.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。

三、工程付款方式

1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。

四、甲方工作

1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。2.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。3.按时及时支付工程款。

五、乙方工作

1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。

2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。

3、乙方负责该波形护栏的安装工作。

六、违约责任

1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。

2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/天。

七、争议的解释

甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

电话/传真： 电话/传真：

7.强电安装施工合同 篇七

工程施工合同

工程地点：

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人： 联系电话： 乙方（施工单位）：

联系人： 联系电话： 工程（以下简称本工程），于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。

一、工程内容和承建范围

1、工程名称： 工程；

2、工程地址：

3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等；

4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。

5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。

6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。

7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。

二、质量要求

1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。

三、工期要求：

1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。

2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。

四、合同价格及付款方式

1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥： 元）。（1）、工程费的单价： 元/平方米。

以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。（2）、付款方式：

1、签订合同之日起 日内甲方付总工程款的%；

2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %；

3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的 %。

甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。

——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。

——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。

五、甲、乙双方责任

（一）甲方责任

1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通；

2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料；

3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；

4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系；

5、有权对工程的安装质量进行监督；及时进行增减工程量的签证；

6、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本

合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。

（二）乙方责任

1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程 的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可；

2、属于施工质量问题返工费由乙方负责；由于乙方原因造成的返工费用、工期损 失和甲乙经济损失等由乙方负责。

3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求；

4、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助；

5、工程竣工后，乙方提供两套竣工图给甲方；

6、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成；

7、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；若施工期间或在工 期范围内，因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙方承担全部责任。

8、施工所需水电设施由乙方自行负责解决或提供，施工过程所发生水电费用由乙 方承担。

9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量；组织验收工作，并保证一 次性通过验收取得合格证。

六、违约责任

1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款（不可抗力除外），均属 违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。

2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方

承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。

3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟

延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。

七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可 直接向宝安区人民法院提起诉讼。

八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。

九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签约时间：20年 月 日

签约地点：篇二：强电工程合同 合同编号：项目

供电配套安装工程合同 本合同由

建设单位：（下称甲方）

办公地址： 上海世纪大道1589号25楼 和

施工单位：（下称乙方）办公地址：

[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。

鉴于 甲方拟进行 项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 乙方按邀请招标文件进行投标。兹特此达成协议如下：

乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。1.工程概况：1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：

1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，供电方案的

优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。代为甲方办理一切相关的手续，费用含在合同价中。供电方案需满足整个小区的用电，包括、公建配套、商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。

2、配套工程：自电业变电站外线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）。包 含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。? 外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。

? 开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试，站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。

? 小区内排管：包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、电缆分支 箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施 工、验收。

? 小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、箱变及 电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安 装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。

3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续，费用已包含在总价 中。

2.合同价款

2.1 合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。具体见合同附件一《工程量清单》

2.2 本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文

件报价清单中所列全部工作内容。2.3 本合同总价为固定总价，属闭口包干性质（包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同总价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同总价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担。[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。] 2.4 深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费

用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。

2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中部分费

用项目乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。2.6 本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在

合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量，不论这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同总价中。

2.7 如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ] 日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。2.8 除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作及所不能缺少的所有

附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到，否则甲方有权不予支付。

2.9 由于物价上涨，引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中，不论上涨幅度是多少。

2.10 甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容，合同总价同时作相应调减。2.11 除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外, 无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章，否则甲方不予认可。2.12施工中因设备位置变化或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或减少，造成费用的增减亦含在总价中，不作调整。

2.13合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任

何形式的管理费用、入网费用。

2.14本合同总价将不会因浦东供电分公司收费调整、分阶段施工、建筑面积变化（不超过2％）而调整。3.合同工期 3.1 完工时间：，正式送电时间：。开工日期以甲方书面通知为准，详细进度计划由 甲方项目部与乙方确认后执行。乙方须在甲方要求的计划工期内完成承包范围内全部工作。完工日期为通过供电部门验收并正式送电日前为准。

3.3 工程完工，乙方应提前10天书面通知甲方组织各方验收，如甲方未能在约定时间内组织验

收，则视为验收通过。工期延误时,乙方应承担违约责任。超过合同工期每逾期一天乙方应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金，不可抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺延的情形除外。

4.甲方/甲方代表

4.1 本合同协议条款和条件中的 “甲方”一词应指。

4.2 甲方有权在任何时间委托或授权予其他单位或人士负责履行本合同的所有权力及责任，乙

方不得有异议。

4.3 甲方代表为张帆先生。在本合同范围内，涉及到工期延长、费用增加、质量标准变化的所

有指示、指令、信函、联系单、变更单等文件、资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公章后方确认为有效。5.乙方项目经理

5.1 经甲方同意, 乙方任命先生为项目经理,行使合同约定的权力,履行合同约定的职

责；项目经理为乙方实施本工程的主要负责人，应长驻现场，并执行甲方现场项目部的管理规定、条例，否则视为乙方单方面更换项目经理。

5.2 乙方的要求、请求和通知应事先以书面形式，并由乙方项目经理签字后送交甲方代表，在

情况紧急且无法与甲方代表取得联系的情况下, 乙方可采取保护工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在此后的24小时内向甲方代表送交报告； 5.3 一般情况下, 项目经理不可易人，如遇特殊情况, 乙方应至少提前7天通知甲方，同时提供在经验、能力、资历、项目经理等级方面不低于先生的1-2位项目经理供甲方选择，在获得甲方的书面同意后方可代表易人，否则乙方应向甲方支付人民币20万元/每人次作为违约金。

5.4 乙方项目经理必须每天驻守施工现场，如擅自离开施工现场，则愿意接受甲方每天人民币

[ ]元的违约金处罚。乙方项目经理未按时参加协调会等例会的，每缺席一次，乙方应支付违约金人民币[ ]元。6.工程监理

甲方委托承担工程的监理工作,经甲方批准,监理单位任命 先生为总监理工程师,行使合同赋予的权力,履行合同规定的职责。7.乙方承包工作范围

乙方职责及工作范围，工程内容包括(但不限于)以下内容: 7.1 接受工程现场（本施工现场原则上不提供乙方住宿）；

7.2 负责与供电配套单位进行联络，代甲方及时落实供电配套工程事宜； 7.3 代甲方完成供电专业配套有关的各项申请报告及申报办证手续；

7.4 将经供电局初步同意的整个小区供电方案设计提供给甲方，并与甲方共同进行优化； 7.5 负责督促并保证供电配套单位及部门按其所签配套合同完成工程配套事宜，并在供电配套

安装工程实施中承担协调工作；

7.6 按甲方拟定的开发进程履行供电配套工作义务，不得造成甲方工期的延误；样板区、非样

板区分阶段施工。

7.7 必须将甲方对供电配套的功能及技术要求及时的与供电单位进行有效沟通，在政府相关政

策及供电配套技术要求允许的条件下，满足甲方提出的要求；

7.8 遵守甲方对工程有关质量、安全、工程进度、场容场貌等方面的规章制度和管理规定，服

从甲方调度，密切配合，确保工程按质、如期的完成。7.9 做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作和周围环境对安全文明施工的

规定和要求。

7.10 按甲方、总包单位的要求开工前参加设计交底会和工程施工中的生产协调会。7.11 工程竣工未正式使用或送电之前，负责做好对现场的一切设施和工程成品保护工作等。篇三：某某某强电施工合同

某某某工程承包合同

甲方（全称）： 置业有限公司 乙方（全称）：--------------------依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况 项目名称： 工程地点：

二、工程承包范围 承包内容：

三、合同工期

合同工期总日历天数： 一期 30日历天

四、质量标准 工程质量标准：达到现行的国家验收标准、图纸设计要求、监理规范和甲方要求。

五、合同价款 本合同采用总价合同（除甲方签证外均不调整）

六、工程量确认与工程款支付：

1、工程量确认：按图纸设计并经甲方核实后的数量进行计量。（注：甲方对乙方超出设计图纸要求而增加的工程量但未经现场监理核准的和因各种原因造成的返工数量不予计量）。

2、在支付工程价款时，需扣除以下费用：

（1）乙方从甲方预借的各种材料费、机具租赁费等。（2）乙方委托甲方代办的工作需收的各项费用。

（3）因乙方未按要求完成而由甲方所做工作或甲方另行安排他方所做工作的费用。（4）因乙方质量或进度等不符合要求，甲方对其所开据的罚款票据金额。

3、工程款支付：甲方提供房源，工程款全额冲抵。

七、材料设备供应

1、甲方供应材料： 甲方提供管材。

2、乙方供应材料：

除管材外全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

八、双方的责任、权利和义务：

1、甲方工作

1.1、甲方对工程进行统一协调指挥。

1.2、甲方负责组织现场交接、技术交底和有关会议活动，协助乙方解决施工中的疑难问题。m1.4、甲方对乙方施工质量进行监督和检查，发现质量问题向乙 方提出建议，必要时有权发出停工令或返工令，乙方应积极采取措施进行处理直至满足质量要求。

1.5、甲方派驻施工现场代表，对乙方进行现场管理，乙方必须无条件服从驻地施工现场代表的全面监督和管理。

1.6、如因乙方质量或进度不符合要求，甲方有权对乙方实施处罚。

2、乙方工作

1、乙方向甲方交纳5000元作为合同保证金（进场后转为安全保证金），如不履行合同，乙方赔偿甲方工程总价的50%（一期工程完成后无问题即退还）。

2、乙方按照本合同规定的施工计划、工程范围、工程特点、设计文件、技术规范编制施工组织设计报甲方。

3、乙方做好原始记录，确保资料齐全，根据甲方要求填制相关报表和检测资料，在监理签认后上报工程部存档，其间发生的各项费用由乙方自行处理，有关监理签认后的计量支付表格必须提前六天报甲方（报送验收的资料由乙方准备，甲方协助）。

4、乙方所承包工程不准转包，若有违背，一旦发现，甲方将收回全部工程并没收履约保证金，由此造成的损失由乙方承担。

5、乙方应服从甲方的调度及指挥，并接受甲方工程部、监理工程师的检查和监督。

6、乙方的要求、请求以书面形式由乙方代表签字后送交甲方，经甲方代表报甲方批准并签署意见后同时生效。

7、自行解决施工中所需一切机具设备，并使之配套，以保证施工合同工期和施工质量。

8、自行解决临时设施及生产生活用电、用水，费用自付（甲方协助）。

9、乙方应加强安全生产和质量意识的教育，杜绝安全事故和质量事故。生产中若出现安全问题及质量事故，所造成的一切责任和费用等损失由乙方自行负责，甲方保留追究相关一切责任的权利。

10、乙方负责解决缺陷责任修复期内由乙方分工范围内的各项工作并承担费用。缺陷期满后14天内，按照甲方及监理工程师在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，乙方进行修复或重建。如乙方未按指令办理，则甲方可另委托其他单位施工，此费用从乙方保留金中扣除。

11、乙方保证施工现场的清洁，交工前清理场地达到甲方及监理工程师的要求，承担违反有关规定而造成的损失和罚款。

12、因乙方质量及进度等不符合要求，甲方所开据的罚款等票据，乙方必须接受

13、服从甲方的管理，按现场管理制度执行；

14、向甲方提供所有材料的质量证明资料；

15、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

16、乙方应确保通过电力部门验收并备案。

九、违约责任

1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元/日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。

4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。

十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。

十一、其他：

1、双方任何一方如有违约行为，违约方应承担一切由违约而造成的经济损失。如发生合同纠纷，原则上双方协商解决，协商不成，在甲方公司所在地人民法院提起诉讼。

2、与本合同有关的其他未尽事宜，双方协商解决并签署补充协议，双方往来文函及附件、工程进度计划、会议纪要等均视为合同有效部分，任何口头协议均无效。

3、本合同甲乙双方签字后生效，完成本合同规定的范围内的全部工作实施及维护和缺陷修复工作后终止。