建设工程招投标与合同管理考试复习内容

建设工程招投标与合同管理考试复习内容（8篇）

1.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇一

工程招投标与合同管理复习题

一、单项选择题

1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于年

A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书

2、中标函

3、合同协议书

4、通用条件

5、专用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函

2、合同协议书

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、图纸

7、规范

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；

A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费B、分包费C、保险费D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；

A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

二、填空题

1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。

8、建设工程评标主要有和

9、建设工程投标前期工作包括和

10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到

12、国际工程投标常用的投标策略主要有

13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。

15、是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是的实施过程。

17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括

20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。

三、多项选择题

1、建筑市场的主体包括：

A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务

2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金

3、建设工程招标投标活动的基本原则有：

A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

8.索赔证据有哪些基本要求？

2.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇二

1. 建设工程市场

(1) 概念

所谓建设工程市场, 主要是指设计建筑业生产经营过程中所有的交易活动的总称。建设工程市场中, 主体包括发包人、勘察单位、设计单位、施工单位、工程咨询单位、工程监理单位、招标代理单位等各个企业;而客体则为标的物, 包括构筑物、建筑物、技术服务以及图纸报告等。

(2) 资质管理

在工程建设市场中, 招标投标是主要的工程交易方式, 在工程交易中获得施工总承包资质的企业, 还需对其实施资质管理。施工企业对于总承包工程, 可将劳务作业或专业工程分包给资质达标的企业, 也可结合工程各专业特点实施全体自行施工。

(3) 工程交易中心

工程交易中心作为建设工程市场中的服务型机构, 既非政府可管理性机构, 也非政府授权的监督机构, 在工程教育活动中具有信息、场所服务 (招标信息发布、项目报建、合同授予等场地服务) 以及集中办公等功能, 在交易活动中应秉着办事公正、属地进入、信息公开等原则实施依法管理。

2. 建设工程招投标

建设工程招投标主要是指在建设项目发包之前, 遵循着公平、公开、透明等原则公开邀请投标人, 结合招标人要求提出报价以择优选取中标人的经济活动, 是建设工程市场中通过签订合同形式引入竞争机制的一种法律形式, 对于规范工程交易活动具有重要意义。

3. 建设工程承发包

在建设工程市场中, 依据协议, 勘查、设计、施工、监理单位等作为工程交易活动中的承包商负责为发包方完成工程中的部分或所有工作, 并依据相应价格获取报酬的活动则称为建设工程承发包。承包方式与自营方式是建设工程承发包主要的方式。

4. 法律基础

工程交易活动中, 应严格根据《建筑法》、《城乡规划法》、《招投标法》、《合同法》、《建设工程质量条例》等法律规范实施依法管理, 尤其是在其招投标管理以及合同管理中, 应严格根据《招投标法》以及《合同法》中规定行政监督要求以及法律责任等实施严格管理, 以规范建设工程市场。

二、工程招投标管理与实务

招投标是工程交易的重要方式.招标单位或其代理机构在招标阶段应遵循公开、公平等原则实施公开招标, 结合实际进行招标文件以及标底的编制与确定, 并结合工程实际, 合理确定工期。同时, 招标单位还需对各施工单位实施资格预审, 确保投标单位资质达标。

投标报价的成本测算, 是投标单位参加投标决策的重要环节。在工程投标前, 应仔细研究项目的招标文件、图纸和相关条款, 组织精干的投标团队对工程特点、施工条件、工期、质量要求和当时的市场价格, 结合企业实际状况等因素, 测算出本项目的施工成本, 对投标定价指明方向。

常见的投标报价的编制方法有工料单价法、综合单价法、综合基价法;报价策略采取:扩大标价法、不平衡报价法、多方案报价法、突然降价法、先亏后盈法等。同时, 还应对招标文件以及施工方案等进行综合分析, 尤其是对招标文件中的结算条件与合同工期等进行综合分析, 在此基础上进行合理报价。最后, 在评标过程中, 还应运用科学的方法 (如综合评估法、最低评标价法等) 进行科学评标, 择优选取投标单位。

三、建设工程合同管理与实务

强化合同管理对于减少工程交易中的纠纷, 规避风险, 提高经济收益意义重大。

首先要强化合同管理人员的法律意识。看重文本管理, 落实各项责任, 优化管理流程与环节, 确保合同实施过程中的一切日常事务性工作整体受控, 有序进行, 做好风险防范, 保证合同目标的实现。

工程实施过程就是合同的实施过程。业主或者监理工程师可以行使合同赋予的权利, 发出工程变更指令, 承包商也可提出合同变更申请。变更协议一经批准, 与合同一样有法律约束力。

要落实合同计划, 选派专人跟踪、协调参建各方建议和批评, 坦诚以待, 着力化解各种矛盾, 打造宽松、适宜的经营环境。建立对客户的满意度调查等回访制度, 全面评价项目投标组织、投标、施工组织等环节的不足, 不断改进。“说得好, 只是口才好;干得好, 才是真的好”, 要始终牢固树立“干好现场是最大的市场公关”的战略思想, 坚持“以干促揽, 以揽保干, 相辅相成, 良好互动”。比如:我单位襄渝铁路项目部通过与业主的良好的互动, 已连续几年每年均能在该建设单位管内中标承揽多个后续项目, 这就是对“以干促揽、良性滚动发展”的最好诠释。

最后, 在合同执行后必须进行合同后评价, 将合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训总结出来, 作为以后工程合同管理的借鉴。

四、工程合同的争议处理与实务

施工合同纠纷大多由于建设工程市场缺乏规范性, 施工建设中合同意识不强以及工程建设的复杂特殊性等因素引起, 常常产生工程款价支付主体争议、结算与审价争议、工期拖延争议、合同终止或中止争议、安全赔偿争议以及工程质量与保修争议等。在遇到工程合同争议的情况下, 可根据《合同法》规定, 先通过当事人调解或和解的方式处理, 若双方均不愿意和解, 或调解失败, 可按照相应的协议申请仲裁。若仲裁协议无效, 还可采取诉讼的方式加以解决。

五、总结

在工程建设过程中, 各施工企业要不断加强对市场研究, 认真应对在项目施工过程中产生的新的市场需求, 积极采用新对策、新办法, 提高了经营工作的理性化水平。每一次的投标过程中, 经营团队须研究施工技术的可行性、经济效益合理性和投标报价可能性。同时也要熟读招标文件、研究调查与本工程相关资料, 并具体的对招标项目的成本构成和利润进行测算, 为投标报价提供有力的科学依据。依据相应的法律规范, 完善合同文本管理, 确保各合同条款的合理性, 经营承揽与合同管理良性互动, 保障工程建设顺利进行, 为以后谋求施工利润最大化奠定基础。

摘要：作为现代化市场经济不可或缺的组成部分, 建设工程市场规范化发展备受关注, 尤其是工程招投标与合同管理等各环节的规范化、法制化管理, 是规范建设工程市场秩序, 促进其良性发展的必要保障。本文以工程招投标与合同管理须明确的问题为基础, 着重从建设工程招投标管理、合同管理以及工程合同争议处理及其实务等方面实施统筹论证。

关键词：招投标,合同,管理,论证

参考文献

[1]全国建筑企业项目经理培训教材编写委员会.工程招投标与合同管理修订版[M].中国建筑工业出版社, 2000.

[2]刘黎红.工程招投标与合同管理[M].北京机械工业出版社, 2008.

3.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇三

一“建设工程招投标与合同管理”课的教学现状

1“建设工程招投标与合同管理”课的教学特点

“建设工程招投标与合同管理”作为工程造价专业最为基础的专业课，具有自身的教学特点与课程特性：

（1）“综合性”较高

就课程体系而言，“建设工程招投标与合同管理”属于一门综合型学科，其内容涉及工程管理专业的众多学科的知识，如招标控制价、投标报价、造价管理、合同管理、风险分析等。通过对这些知识的综合汇总，“建设工程招投标与合同管理”不但揭示了工程管理专业知识间的相互联系，还对建筑市场中存在的一般规律予以诠释，其“综合性”相当之高。

（2）“政策性”较强

我国建设工程项目招、投标的实施是基于国家颁布的《中华人民共和国招标投标法》及其配套法律法规之上，为此，在实际“建设工程招投标”课程的学习与研究上，非常重视对于国家法律及政策的理解，而这也是使得我国建筑业规范化、建设项目招投标及各个环节间“有理可据、有法可依”的重要原因所在。

（3）“实践性”极高

“建设工程招投标与合同管理”这门课程并不是单纯的理论与数据的机械堆砌，它是一门真实的、实践性极高的课程，针对于不同的施工项目，实际的招投标工作有着本质的差异，如招标文件、招标标底、投标报价、评标审核、现场踏勘等这些问题都需要学者深入的针对不同情况予以实际现场调查与研究，为此，传统单一的理论教学与学习难以获得本门课程的精髓所在。

2高校“建设工程招投标与合同管理”课的教学现状

（1）教学现状之优点

目前我国大多数高校在对“建设工程招投标与合同管理”课程的教学上，多采用传统基础理论知识教学为主，同时穿插以一定量的实际工程案例，并且在每学期的期末阶段进行该课程的专业实训或事后课程设计。这种教学方法相对于过去死板的“一言堂”式理论教学有着很大的突破与改进，其更为重视对学生实践与动手能力的培养，能够较好地调动起学生的主观能动性，但这也仅是有所改善，其教学模式仍存在很多缺陷。

（2）教学现状之缺陷与不足

总体而言，传统高校“建设工程招投标与合同管理”教学缺陷主要表现在以下几个方面：

首先，在“案例教学”方面，大多数高职院校多采用的是教师课堂授课的模式，其在内容与教学方式上存在着很大的局限，对于学生能动性与创新性的培养也有着很大的欠缺。而且受中国传统教育模式影响，多数学生缺乏独立思考问题、踊跃发表个人意见的精神，这更使案例教学效果大打折扣。

其次，在期末“课程设计”阶段，高职院校多将时间定位2～4周，在此时间内，老师给所有学生下达课程设计任务要求，并提供若干课程选题，待学员完成设计后，其设计成品以电子或打印版等书面形式交予老师评阅。整个过程流程固化单一，教师的参与较少，对于学生的监督与教导程度也不够，为此，往往很多学生抱着应付差事的态度，直接从网上下载或是相互抄袭，这根本无法达到原先课程设计的目标与要求。

最后，在“实践教学”方面，目前高职院校老师对于学生的教导多停留在单纯的课堂启发及课下作业布置阶段，但须知“建设工程招投标与合同管理”是一门实践性、灵活性极强的课程，学生自主参与性不强、缺乏对于实践工作的亲身体验，便难以获得实质性的提高，这种教学只能称之为“伪”实践，对于学生专业能力与工程实际的提升作用微乎其微。

3未来“建设工程招投标与合同管理”教学方法改革方向

根据“建设工程招投标与合同管理”课程教学大纲内容，其课程教学目标在于提高学生对于建筑市场及其体系的认知，了解并掌握工程项目招、投标整体程序与相关文件的编制审核，提高学生对组织招标与组织施工项目投标的认知，并培养其在实际工程项目招投标过程中自主思考、沟通交流的能力。而要想达到此目标，必须对传统教学方法加以改革，“项目教学法”的应用与改革便是一个很好的方向。

二“项目教学法”与“建设工程招投标与合同管理”教学改革

1“项目教学法”简介

（1）定义

所谓“项目教学法”，简单而言其是指“在一个教学活动中，老师及同学通过对一个完整实际的工程项目的实施与完成，最终达到提高学生能力及完成教学目标的活动”。在项目教学法中，老师一改过去手把手“填鸭式”教学模式，转而充当着学生项目完成指引者的角色，他的作用不在“教”而在于对学生自主实践的推动与引导。

（2）教学阶段构成

一套完整项目教学模式的实施主要应包括5个阶段，其分别为：项目任务确立与合理分配；项目计划确定（可由学生自主设计）；计划实施与自主实践；检查评阅；归档保存或成果应用。在这5个阶段中，最为重要的是“项目计划确定”与“计划的实施”阶段，在此过程中，老师应大胆将项目交予学生全权处理，尊重学生的选择与个性化设计，并适当对学生的计划设定与实行予以指导与修正。`endprint

（3）优点及特性

对于“项目教学法”而言，其关键不在于最后的项目产品结果，而在于整个过程中，学员的实际参与体验与自主能力的培养。项目教学的重点在于“项目”，整个教学模式也都围绕着“项目”展开。一方面学生积极参与项目的计划编制与实施，另一方面老师对学生项目的完成也起着推动与指引作用，“项目”即是联通老师与学生间沟通的桥梁，也是学生与学生之间构建团结合作、互信共赢的重要手段，其不但有助学生自主创新能力的培养，还对学生未来在社会上的发展起到良好助力。

2“项目教学法”在“建设工程招投标与合同管理”课中的具体应用

（1）“实践性”原则

要想在高职“建设工程招投标与合同管理”教学过程中应用“项目教学法”，首先必须尊重与体现这门课程的“实践性”特点。那么又该如何体现其实践性？简单而言，就是要在教学过程中与项目的设立上，调动起学生的兴趣，提高其自主参与体验和创新性发挥的能力。而想要达到这一效果，莫过于真实的建设工程项目的刺激，当学生知道自己所做的项目设计是真真正正能应用于实际生活与工程项目实施的，其感觉与积极性绝对有着天壤之别，甚至在此情况下学生能够发挥出超乎老师想象的水平与严谨。

为此，学校可以积极与相关建筑企业进行沟通，推进“校企”间共赢合作，真正实现“工学结合”，以此构建起建筑工程管理专业人才培养的良好氛围。在实际项目教学中，教师要重视学生创新性与自主性，强化“实践、实习、实训”三大教学环节的有效结合。坚持寓教于乐的教学精神，以“做”代“教”，通过整个项目的设定、招投标文件的编制与审核、管理施工合同策划、技术文件编写、团队协同合作能力培养等整个建设工程项目招投标流程的全面梳理与设计，最终达到培养学生自主学习与团队协作能力的目的。

（2）“目标性”原则

“项目教学法”的核心是借用一个“项目”，来吸引并引导学生积极参与，项目是手段，更是教学任务与目标的载体，为此，作为项目任务确立与分配者，教师必须在整个项目设定过程中有着明确的目标。

为此，根据“建设工程招投标与合同管理”教学大纲要求与教学任务的不同，教师可采用不同方法加以引导，如在不同教学情境下，以项目为例，对项目立项、报建、招投标、合同审核与签订、合同变更、索赔管理各个流程分别进行“单元化”教学，以实际工作案例及学生亲身体验取代单一低效的知识灌输。同时，在项目教学过程中，老师还应对文件项目所涉及的最新的法律法规及相关施工招投标文件予以重点讲解与说明，毕竟这些都是未来学生在工程管理与招投标实际工作中必须涉及与依据的东西。

（3）“可行性”原则

作为一名高职大学的教师，我深切明白老师对学生的未来与成长的殷切希望，但学生毕竟阅历与经验有限，为此，老师在“建设工程招投标与合同管理”项目教学的项目任务设定上必须要充分考虑到学生的能力，量力而定。刚开始可以以简单的招投标项目为指引，之后再适度的逐步提升，切不可直接就将一个庞大复杂的工程项目交予学生，这样不但学生会手足无措、无从下手，达不到项目教学的目标，严重的还会直接打击学生的自信心、降低其学习积极性。因此，在实际项目教学过程中，教师应遵循于“可行性”原则，对于一些过于专业的招投标文件编撰，最好不要直接交予学生编制。同时在项目任务的设定上，老师也可以根据情况拓广项目范围，以此提高工程项目招投标任务的可操作性。

综上所述，我们不难发现“建设工程招投标与合同管理”课程教学的特点及其重要性，为真正实现对学生的创新性与自主性的培养，项目教学法的融入显得尤为必要，但笔者相信只要在学生与学校的共同努力下，“建设工程招投标与合同管理”项目教学法必将得以推广，并为祖国及繁荣的建筑市场献上更多栋梁之才。

参考文献

[1]余璠璟，张敏莉，等“.建设工程招标投标”课程教学改革探索与实践[J].泰州职业技术学院学报，2008（2）.

[2]潘可芳.工程建设法规的案例教学[J].职业教育研究，2006（12）.

4.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇四

一、选择题

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。

B D、代理人与被代理人、法人与自然人 A、债权人与债务人 C、权利与义务（A）赔偿。

B

D）不得抵押。B B

土地使用权、3 A）

B D B C、调解—和解—仲裁—诉讼、调解—和解—诉讼—仲裁）的选择。、监理人员数量

D、设备

C C、房屋 B）家。、5

D、7

D、交通运输工具

A、施工企业的法定代表人、具体的施工人员

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求

A、施工企业

C、施工企业的项目经理

3、下列财产中，（A、土地所有权 A、2、4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（5、合同争议的解决顺序为（A、和解—调解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位（A、报价（B）

B、附加工作

B、能力

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于

A、正常工作

C、额外工作

D、义务工作

C）。

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

11、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。

A、工程保修期 B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

12、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，承包商（C）

为此分包商向承包商提出 索赔。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

13、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（A 行政法律关系 法律关系

B D 经济侵权关系

B）

民事权利义务关系 C刑事

14、在工程建设监理活动中，监理单位是（A 业主的代理人 D 绝对独立的第三人

15、经济合同当事人订立的“保证合同”

A 主合同 B 从合同

C独立合同 A 按裁决自觉执行 C可向人民法院起诉

D B D

16、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（B

业主的委托人

A）C 施工合同的当事人

B），其法律形式是（无条件地必须履行的合同

A）

不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 向合同管理机关申诉

17、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会 B 业主 C上级行政主管部门 D 监理工程师

18、业主在（B A 可调总价

B

不可调总价

C B

单价

19、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（A 只限承包商向业主索赔）合同中承担的风险最小。D 成本加酬金 C）。

业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔 20、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以(A)为准。A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

21、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作

22、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实

23、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

24、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是

省招标费用 违约的风险

25、施工合同通用条款规定，中解释顺序排列正确的为

D、竞争激烈

当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，(D)。

下列

(D)。A、节

B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

26、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。

A、发包人

B、承包人

C、工程师 D、发包人与承包人共同

(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承 包商负

27、FIDIC 施工合同条件规定，用从 有修复质量缺陷的义务。

A、开工日起至颁布发接收证B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

28、在工程施工中由于

A 承包人 责支付报酬的一方称（B

(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力

C、设计变更 出资人

D D、工程量变化

29、委托任务并负

B）。发包人

C 出工人 C）。A

D 设计单位

C）。

可调整价格合同 成本加酬金合同

建设

B、承包方的设备损坏

30、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（单位 B 施工单位 C 招标代理

31、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（B A 固定价格合同

C 固定价格加酬金合同

32、在进度控制中，（B

D）不属工程师的任务。

B

向有关部门递交竣工申请 A督促承包人完成工程扫尾工作 C协调竣工验收中的各方关系

33、工程分包的说法错误的为（A）

D 参加竣工验收 C 是允许的

A）

D 非发包人同意，承A 是违法的 B 是从工程承包人承担 包人不得将承包工程的任何部分分包

34、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A 工程保修期

B

承包商的施工期

C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

35、自中标通知书发出（C 单位和中标人签订书面的建设工程承发 包合同。

A 15 天 A、保证

B 21

天

C 30 C 天、违约

B D、30 天

D 35 D 天、合同

36、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B、连带保证

37、当事人采用合同书形式订立的，自（当事人签字或盖章时

38、确定中标人后（A、15 天

B、21 天

C B）承担担保责任。）内，建设

C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方、双方当事人达成一致意见时

D、35 天

A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书 面报告。

39、下列说法不正确的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定

程序选择中标人； 所派人员可作为评标委员会的成员，招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。40、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。

A、正常工作

B、附加工作

C、额外工作

D、意外工作

41、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数 D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

42、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

43、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作

B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收

44、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同

合同

45、如果投标截止日期前第 的增加，应由（A、业主 B、承包商 C

D B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金、成本加酬金合同 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际投入成本

A）给予补偿。、工程师 D、特殊分包商

二、判断改错题

（× 30 万元。（）要 ×））

C）。A、但不得以任何形式影响或 干涉

1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。

式改为不要式

2、甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万改为 20 万。

3、招标过程分为三阶段： 准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× 评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标通知书发出 包合同。（天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书 等签订工程承√）

（×）

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。以大写金额为准。

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，并附有三个附件。（√）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为 准。（√）

8、FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布 的“开工令” 中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天 数。（×）合同有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）

10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期 等违约行为导致的业主损失。（√）

11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求 的索赔权利（√）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金）因此其索赔金额也可暴扣利润）。

。仲裁是 额额均不应包括利润。（×

13、FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√

14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）是

16、工程招标必须采用公开招标方式（×）

。或邀请招标

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组 成的通用文本。（×）不

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责 任也即终止（×）。不立即终止

18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因 此，分公司是一个独立的企业法人。

诉，二者只能选其一。（√ 时效为 2 年。（√）

×）要约改为邀约邀请。（√））

（×）分公司不是一个独立的企业法人

19、经

济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起

20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。

23、招标过程概括划分为三阶段：（× 成。

25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的

以大写为准。

26、建设工程施工合同范本由《协议书》 并附有三个附件。（√）面。

28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第 分合同风险的时间点。

（√ 天定义为“基准日” 作为业 主与承包商划）, 以小写金额为准。（×、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，（×）口头改为书））评表定标阶段改为决标成交阶段。

24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。

（×）实践改为诺

准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。

27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递 交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）

三、填空题

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性 文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标

直 接采购

4、工程承发包方式，是指

5、建筑市场主体主要有

发包人

与 承包人

业主、承包商

技术上

和 经济上对拟建工、询价报价。

双方之间的经济关系形式。

等。、三个、场所服务功能、工程咨询服务机构、6、我国的建设工程交易中心是按照 集中办公功能 三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为 级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为

信息服务功能 甲级、甲级

乙级 和 丙级 和 乙级。

9、建设工程招标方式有

10、建设工程招标方法有 招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的主要方法有

12、建筑材料的采购供应方式有

13、保险费包括

公开招标 一次性招标

和 邀请招标。、多次性招标

和 一次两段式。

等。

定性分析法 公开招标、定量分析法、询价报价、车辆保险、、直接采购

建筑工程一切险、第三方责任险 固定价合同

14、建设工程合同按计价方式划分为 成本加酬金合同 三大类型。

15、工程进度款结算方式有 按月结算 他结算方式。

17、国际工程招投标的特点有

18、按施工索赔的目的分为、可调价合同、竣工后一次结算

单项索赔

择优性 工期索赔、分段结算、一揽子索赔、限制性

。谈判解决

。

和 其

16、按施工索赔的处理方式可分为、平等性

和 经济索赔

19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 仲裁。

20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。

21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。

24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。

26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。、DAB 方式 和

27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济 联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。

29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。

四、问答题

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性和复杂性； 4）合同监督的严格性。

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？

1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则；

4）属地进入原则；

5）办事公正原则。

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；

4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则；

4）诚实信用原则；

5）公平合理原则。

5、建设工程施工合同的作用是什么？

1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；

2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；

3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。

6、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？

1）公正原则；

2）及时原则；

3）其他原则（协商一致、诚实信用等）

7、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准；

2）工程项目已列入建设计划； 3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；

4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；

5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。

8、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款

6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸

8）工程量清单

9）工程报价单或预算书。

9、工程合同管理的原则是什么？

1）合同第一位原则 2）合同自愿原则

3）合同的法律原则

4）公平合理原则

10、市场的功能是什么？

1）交换功能 2）调节功能 3）信息导向功能 4）资源配置功能 5）经济联动功能

11、市场的作用是什么？

1）市场是进行商品生产的必要条件 2）市场是联系生产者和消费者的纽带

3）市场是企业之间竞争的场所

4）市场促进社会分工和技术进步

12、施工招投标的特点？

1）评标标准可比性强

2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善 3）投标竞争激烈

13、国际工程承包的特点是什么？

1）合同主体的多国性

2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 3）政治、经济因素的风险增大

4）规范标准庞杂

14、处理合同风险有哪些对策？ 1）在报价时考虑并实施风险对策；

2）双方合理分担风险； 3）采取技术、经济、管理技术； 4）在工程实施过程中加强索赔管理；

5）保险公司投保； 6）其他风险防范措施。

15、工程项目施工招标方式有哪几种？在什么条件和要求下采用邀请招标方式？ 招标方式分：公开招标和邀请招标两种。满足以下条件经过核准或备案可以采用邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的项目。（2）受自然地域环境限制的项目。

（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的项目。（4）公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的项目。（5）法律、法规规定不宜公开招标的项目。

16、1999 年 FIDIC 出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。

1999 年 9 月 FIDIC 出台 4 本全新的标准合同条件：

1）《施工合同条件》（新红皮书），名称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件。2）《设备与设计-建造合同》（新黄皮书），名称是：由承包商设计的电气和机械设备安 装与民用和工程合同条件。3）《 EPC/交钥匙项目合同条件》

（银皮书）。4）《简明合同格式》（绿皮书）。

17、假若你是承包商的项目经理，你该怎样做好项目的工程索赔工作？

1）树立索赔意识；

2）建立健全工程索赔管理机制； 3）索赔及时； 4）资料完善。

18、建设单位招标应当具备什么条件？

5.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇五

（一）该文章转载自无忧考网：http://

8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

A 订立施工合同

B 工程开工

C 确认无效 D 下达工程停工令

9、指定代理只在没有()的情况下适用。A 委托代理人 B 法定代表人

C 法定代理人

D 指定代理人

E 被代理人

10、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述（）均符合合同法规定。

A 无需征得乙同意，但应通知乙

B 丙直接对乙享有权利

C 乙只能向甲行使抗辩权

D 应征得乙同意

1、招标代理行为属于（）。

A 委托代理

B 法定代理

C 指定代理

D 复代理

2、在招标投标活动中，（）属于违反招标投标法的行为。

A 不编制标底

B 委托代理机构进行招标

C 委托评标委员会定标

D 在招标文件中约束外省施工单位投标

3、工程标底是招标工程项目的（）。

A 合同价格

B 投标报价

C 预期价格

D 结算价格

4、施工许可证的申请者是（）。

A 监理单位

B 建设单位

C 施工单位

D 设计单位

5、下列情况标书有效的是（）

A 投标书未密封

B 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印

C 投标书逾期送达

D 投标人未派代表参加开标会议

6、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（）。

A 共同承担责任

B 按份承担责任

C 承担连带责任

D 各自承担责任

7、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A 招标代理机构

B 发包人

C 监理单位 D 承包人

8、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是（）。

A 要约、承诺、二承诺

B 要约邀请、要约、承诺

C 一要约、二要约、承诺 D 要约、要约邀请、承诺

9、《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合体投标时，其资质等级()。

A 参照较高的B 参照较低的C 取平均水平

D 以上三种都可

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

A 签发工程移交证书

B 签发解除缺陷责任证书 C 签发分部工程移交证书

D 退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）A 认定合同有效

B 认定合同无效

C 认定合同成立

D 认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。A 办理施工临时用地批件

B 组织设计图纸会审

C 向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施

D 提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

A 委托方

B 设计单位

C 监理工程师

D 主管部门转自学易网

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。A 工程量清单中所含有的同类工作内容

B 工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异 C 工程量清单中没有该项工作内容 D 承包商因质量不合格的返工工作内容

E 工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

6、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）A 监理工程师延发图纸影响了施工进度

B 分包商违约

C 非承包商责任的暂停工

D 承包商责任的风险发生、导致工期延长

E 承包商的施工机械出现故障

7、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题 A 土地征用和拆迁

B 临时用地、占道申报批准手续

C 提供工程地质报告

D 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E 提供相应的工程进度计划及进度统计报表

一、选择题

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

①签发工程移交证书

②签发解除缺陷责任证书 ③签发分部工程移交证书

④退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）

①认定合同有效

②认定合同无效

③认定合同成立

④认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。

①办理施工临时用地批件

②组织设计图纸会审

③向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施

④提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

①委托方 ②设计单位

③监理工程师

④主管部门

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。多选题

①工程量清单中所含有的同类工作内容

②工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异 ③工程量清单中没有该项工作内容

④承包商因质量不合格的返工工作内容

⑤工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

4、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）多选题 ①监理工程师延发图纸影响了施工进度

②分包商违约

③非承包商责任的暂停工

④承包商责任的风险发生、导致工期延长

⑤承包商的施工机械出现故障

5、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题 ①土地征用和拆迁

②临时用地、占道申报批准手续

③提供工程地质报告

④保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

⑤提供相应的工程进度计划及进度统计报表

二、分析或简答题

1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系?

2、某施工合同其工程量清单汇总如下：⑴总则项目 100万元，⑵土石方工程 800万元（其中土方30万方，价10元/方；石方10万方，价50元/方），⑶排水工程100万元，⑷暂定金100万元。施工中土方数量为25万方，石方为15万方。【问题】⑴上述工程变更是否要下达工程变更令，为什么？⑵依据FIDIC条件，承包人是否可以提出变更单价调整，为什么？

6.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇六

1.建筑市场的特征包括哪些？（交换关系复杂）、（直接性）、（完全性）2.工程招投标活动应当遵循公开、公平、公正和（诚实守信）原则。

3.建设工程监理招标一般实行哪两种招标形式？（公开招标）、（邀请招标）。4.合同订立的过程包括哪两个阶段？（要约）、（承诺）。

5.建筑市场定价方式，具有（独）特性

6.7.投标文件技术规格书中的技术指标超出允许偏离最大范围或（最高项数的），应予废标。

8.初步评审的内容包括对投标文件的符合性评审、（技术性评审）和（商务型

评审）

9.评标工作应最大限度体现（公平）、（公正）、（公开）原则。

10.监理工作指导原则包括哪些？目标原则、预控原则、科学原则、合同原则 11.招标文件编制的原则包括哪些？完整性、灵活性、遵守法律法规 12.投标人资格审查的内容，一般包括哪些？能力审查、经验审查 13.索赔的重点内容包括哪些？工期延长、施工条件变化、工程加速 14.合同的形式包括书面形式、（口头形式）、（推定形式）。

15.《施工合同文本》由“协议书”、（通用协议）、（专用协议）组成。

16.建设工程办理交工验收手续后，在规定时间内，如有质量问题，应当由(施工

设计单位)负责维修。

17.建设工程合同按计价方式划分固定价合同、（可调价合同）、（成本加酬金合同）18.根据招投标法的有关规定，招标人应在确定中标人的(15天)之内，向招标管

理监督部门提交有关招投标情况。

19.合同变更应该满足哪些条件？

原合同已经生效、当事人协商一致、当事人对合同变更的内容约定明确 20.引起建设工程索赔的起因有哪些？

（1）建设工程项目的特殊性。（2）工程项目内外环境的复杂性和多变性。

（3）参与建设工程建设主体的多元性。（4）工程合同的复杂性及易出错性。21.工程索赔费用的构成？

（1）招标代理人必须以被代理人的名义办理招标事务。（2）招标代理人应具有独立进行意思表示的职能。（3）招标代理人的行为应在委托授权的范围内实施。

（4）工程招标代理行为的法律效果由被代理人承担。

22.工程设计招标工作的程序包括哪些？

（1）招标登记（2）发布招标公告与发出投标邀请（3）投标资格预审

（4）编制发放招标文件（5）现场勘查与澄清答疑

23.工程招标代理机构具有哪些特征？

（1）招标代理人必须以被代理人的名义办理招标事务。（2）招标代理人应具有独立进行意思表示的职能（3）招标代理人的行为应在委托授权范围内实施。

7.建设工程招投标与合同管理考试复习内容 篇七

关键词：工程造价管理,工程量清单,招投标,合同管理,价格形成机制,工程量变更

0 引言

《建设工程工程量清单计价规范》的颁布是我国进行工程造价管理改革的一个新的里程碑, 必将推动工程造价管理改革的深入和管理体制的创新, 最终建立由政府宏观调控、市场有序竞争形成工程造价的新机制。

1 工程量清单计价的操作过程

1.1 工程招标阶段

招标单位在工程方案、初步设计或部分施工图设计完成后, 即可委托标底编制单位 (或招标代理单位) 按照统一的工程量计算规则, 再以单位工程为对象, 计算并列出各分部分项工程的工程量清单 (应附有有关的施工内容说明) , 作为招标文件的组成部分分发给各投标单位。其工程量清单的粗细程度、准确程度取决于工程的设计深度及编制人员的技术水平和经验。在分部分项工程量清单中, 项目编号、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量等项由招标单位根据全国统一的工程量清单项目设置规则和计量规则填写。单价与合价由投标人根据自己的施工组织设计 (如工程量的大小、施工方案的选择、施工机械和劳动力的配备、材料供应等) 以及招标单位对工程的质量要求等因素综合评定后填写。

1.2 投标单位作标书阶段

投标单位接到招标文件后, 首先, 要对招标文件进行透彻的分析研究, 对图纸进行仔细的理解。其次, 要对招标文件中所列的工程量清单进行审核, 审核中, 要视招标单位是否允许对工程量清单所列的工程量误差进行调整决定审核办法。如果允许调整, 就要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量, 对有较大误差的, 通过招标单位答疑会提出调整意见, 取得招标单位同意后进行调整;如果不允许调整工程量, 则不需要对工程量进行详细的审核, 只对主要项目或工程量大的项目进行审核, 发现这些项目有较大误差时, 可以利用调整这些项目单价的方法解决。第三, 工程量套用单价及汇总计算。工程量单价的套用有两种方法:一种是工料单价法, 一种是综合单价法。根据我国现行的工程量清单计价办法, 采用的是综合单价法。

1.3 评标阶段

在评标时可以对投标单位的最终总报价以及分项工程的综合单价的合理性进行评分。由于采用了工程量清单计价方法, 所有投标单位都站在同一起跑线上, 因而竞争更为公平合理, 有利于实现优胜劣汰, 而且在评标应坚持倾向于合理低价中标的原则。当然, 在评标时仍然可以采用综合计分的方法, 不仅考虑报价因素, 而且还对投标单位的施工组织设计、企业业绩和信誉等按一定的权重分值分别进行计分, 按总评分的高低确定中标单位。

1.4 工程量变更及其计价

合同中综合单价因工程量变更应按照下列办法确定:

工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目, 其相应综合单价应按照合同约定的计价原则计算, 经发包人确认后作为结算的依据。

由于设计变更引起工程量增减部分, 属合同约定幅度以内的, 应执行原有综合单价;增减的工程量属合同约定幅度以外的, 其综合单价应按照合同约定的计价原则计算, 经发包人确认后作为结算的依据。

由于工程量的变更, 且实际发生了规定以外的费用损失, 承包人可提出索赔要求, 与发包人协商确认后, 给予补偿。

2 工程量清单计价与工程招投标

从严格意义上说, 工程量清单计价作为一种独立的计价模式, 并不一定用在招投标阶段, 但在我国目前的情况下, 工程量清单计价作为一种市场定价模式, 主要在工程项目的招标投过程中使用, 而估算、概算、预算的编制依然沿用过去的计算方法。因此工程量清单计价又时常被称为工程量清单招标。

在这一阶段里, 工程项目通过招投标的有关程序, 将形成若干重要文件和重要资料, 如招标公告、招标文件、招标答疑、工程量清单、工程标底、投标书、中标通知书以及施工合同等, 其中有不少条款直接关系到该项目工程造价的确定与控制, 是造价控制的主要因素, 应认真分析、仔细斟酌, 做到准确、详细、周全, 而且条款之间、文件之间应互相衔接, 避免出现相互矛盾。

2.1 招标文件是造价控制的关键。

招标文件作为整个招投标过程乃至于工程项目实施全过程的纲领性文件, 是整个工程项目造价控制的关键。一个完美的招标文件, 有利于体现业主的意愿, 有利于工程施工的顺利进行, 有利于工程质量的监督和工程造价的监控;一个不全面的招标文件, 会给日后的施工管理与造价控制带来麻烦, 造成纠纷和索赔, 其结果会突破预算, 失去了当初招标投标的意义。

2.2 工程量清单是造价控制的核心内容。

工程量清单作为投标计价的依据, 是整个项目造价控制的核心内容。在现行招标投标制度下, 多数业主是委托有相应资质的中介机构编制工程量清单和相应的标底。

3 工程量清单计价与合同管理

在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和控制, 因此, 工程量清单计价制度对于合同管理体制将带来新的挑战和变革。

3.1

量, 可用于作为办理计量支付和结算的依据。在工程结算时, 结算单价按照投标人的投标价格确定, 而工程量则依照实际完成的工程量结算。这是因为工程量清单中的工程量是由招标人提供的, 因而工程量变动的风险应该由招标人承担。

3.2 工程量清单计价制度中工程量计算对合同管理的影响。

由于工程量清单中所提供的工程量是投标单位投标报价的基本依据, 因此其计算的要求相对比较高, 在工程量的计算工程中, 要做到不重不漏, 更不能发生计算错误。其准确程度, 直接影响甚至决定工程实施期间合同管理工作的难易程度。

3.3 合同价格风险分析。

工程量清单中的工程量有多种形式, 如确定数量、暂定数量、参考数量等, 而有的情况下则没有提供工程量。不同的工程、不同形式, 而其合同价款的计算也不尽相同。采用不同的合同形式, 不同形式的工程量清单, 承包商和业主所承担的责任不一样, 其获得的利益也不一样。

4 结束语

综上, 自《建筑工程工程量清单计价规范》推行以来, 对促进建设市场有序竞争、规范工程施工招投标行为、改善工程造价计价方法、有效控制建设项目投资、加快企业技术进步等诸多方面发挥了重要作用。很多地区和单位, 在实行工程量清单招投标中取得了可喜成绩, 并对开展这项工作中遇到的一些问题进行了探讨和研究。但亦应看到, 目前工程量清单招投标中尚还存在着不平衡报价、不合理低价竞标以及实行合理最低投标价中标原则时如何判定最低报价的合理性等急待解决的实际问题。

参考文献

[1]王力, 徐子华.国内外工程计价模式比较研究[J].建筑经济, 2004 (4) .

8.建设工程招投标与合同管理试题 篇八

1、简述项目建设基本程序？

答：（1）项目建议书；

（2）可行性研究报告；

（3）编制设计文件；

（4）施工准备；

（5）项目列入投资计划，办理施工执照；

（6）组织施工，做好生产准备；

（7）竣工验收和交付生产；

（8）项目后评价及检验反馈。

什么是法人？

法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

2、法定代理的概念是什么？

法定代理是指根据法律的直接规定而进行的代理。法定代理是以一定的社会关系存在为依据而确定的代理关系。法定代理的特点是“法定”，具体表现为代理关系是法定的；代理人、被代理人是法定的；代理权的内容也是法定的。代理关系中的被代理人只能是公民，而且是无民事行为能力或者限制民事行为能力的公民。法定代理关系中的代理人可以是公民，也可以是法人。公民作为法定代理人时，通常都是无民事行为能力人或者限制行为能力人的近亲属。

3、担保的特点有哪些？

附随性：

担保是为担保债权的受偿而由债务人或者第三人另外提供的，具有从属于被担保债权的属性。随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。

补充性：

担保的补充性是指债权人所享有的担保权，对于债权的实现仅具有补充意义。只有在债务人不履行或者不能履行债务时，债权人才能行使担保权。同时，债权人实现其担保，应当先为主债权的清偿要求，在主债权的清偿要求不能满足时，才可以实现其担保。

4、保险公司的责任范围有哪些？

（一）工程险的责任范围

（1）自然灾害造成的损害。包括因地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象造成的损害。

（2）意外事故造成的损害。指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发事件，包括火灾和爆炸。

（二）第三者责任险的责任范围

（1）因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内部

及临近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被

保险人承担的经济赔偿责任。

（2）被保险人因上述原因而制服的诉讼费用，以及事先经

保险公司书面同意支付的其他费用。

（3）对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根

据法律裁定应由被保险人偿付的金额为准，但不得超过保单列

明的每次事故赔偿限额和累计赔偿限额。

1、合同的法律特征是什么？

1）合同是一种民事法律行为。

2）合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。

3）合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。

2、合同成立的条件是什么？

合同成立是合同订立的重要组成部分，合同的成立必须具备

以下条件：

（1）订约主体存在双方或者多方当事人。

（2）对主要条款达成合意。其含义为：

①合同当事人一旦就合同的主要条款达成协议合同即可成立，对于次要条款或者非必要条款并未达成协议并不影响合同成立。

②达成一致的协议意味着合同双方意思表示一致，至于当事

人的意思表示是否真实，则是考虑合同效力的主要因素。

3、合同成立与合同生效的区别是什么？

答：合同成立与合同生效是两个完全不同的概念。合同成立

是指合同订立过程的完成，即当事人经过平等协商，对合同的主

要内容达成一致意见，要约承诺阶段宣告结束，即合同成立。而

合同生效是指合同产生法律效力。合法合同从合同成立时起即具

备法律效力，而违法合同虽然已经成立也不会产生法律效力。合同成立与合同生效的区别如下：

（1）合同不具备成立要件所产生的是缔约过失责任，即在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任，其后果仅仅

表现为当事人之间的民事赔偿责任；而合同不具备生效要件则产

生合同无效的法律后果，除了要承担民事赔偿责任以外，往往还

要承担行政责任和刑事责任。

（2）在合同形式方面的不同要求。在法律、行政法规或者当

事人约定采用书面形式订立合同而没有采用，而且也没有出现当

事人一方已经履行主要义务、对方接受的情况，则合同不能成立；

但是，如果法律、行政法规规定合同只有在办理批准、登记等手

续才能生效，当事人未办理相关手续则会导致合同不能生效，但

并不影响合同的成立。

（3）国家的干预。有些合同往往由于其具有非法性，违反了

国家的强制性规定或者社会公共利益而成为无效合同，此时，即

使当事人不主张合同无效，国家也有权干预；合同不成立仅仅涉

及到当事人内部的合意问题，国家往往不能直接干预，而应当由

当事人自己解决。

合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它

反映了国家对合同关系的干预。

4、合同的履行方式有哪些？

答：分期履行、部分履行、提前履行。

1、可以不进行招标的项目有哪些？

答：依照我国招标投标法及有关规定，在我国境内建设的以下项目可以不要通过招标投标来确定承包人：

1）涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目。

2）建设项目的勘察设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。

2、勘察设计招标文件的内容是什么？

答：1）投标者须知；

2）设计依据文件；

3）项目说明书；

4）合同的主要条件；

5）设计依据资料；

6）现场勘察和答疑时间和地点；

7）投标截止日期；

8）其他有关内容。

3、评标方法和内容是什么？

答：（1）投标人的资质；

（2）监理规划；

（3）拟派项目的主要监理人员；

（4）人员派驻计划和监理人员的素质；

（5）监理单位提供用于工程的检测设备和仪器或委托有关单位的协议；（6）近几年监理单位的业绩及奖惩情况；（7）监理费报价和费用组成；（8）招标文件要求的其他情况。

4、按招标范围分施工招标分类有哪些？

答：（1）全部工程招标。

（2）单位工程招标。

（3）特殊专业工程招标。

1、监理合同的特点有哪些？

答：* 服务性合同 * 非承包性合同 * 非经营性合同 * 合同内包括有授权内容。

2、监理单位的权利是什么？

答：监理合同中涉及到监理单位权利的条款可分为两大类：一类是监理单位在委托合同

中应享有的权利：(1)完成监理任务后获得酬金的权利；(2)获得奖励的权利；(3)终止合同的权利。另一类是监理单位履行业主与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利：(1)工程有关事项/设计的建议权；(2)对实施项目质量/工期/费用的监督控制权；(3)有关协作单位组织协调的主持权；(4)发布变更指令；(5)审核承包商索赔的权利。

3、反映项目报建程序的有关规定有哪些？

答：* 工程建设报建程序的规定 * 关于拆迁工作的规定 * 关于应缴纳税费的规定 * 关于资质管理的规定 * 关于项目实行监理的规定 * 关于项目招标投标的规定 * 关于工程造价的规定。

1、工程项目勘察设计任务委托方式的限定条件是什么？

答：建设工程勘察设计任务有招标委托和直接委托两种方式。但依法必须进行招标的项目，必须是通过招标投标的方式来委托，否则所签订的勘察设计合同无效。

2、设计的修改和终止有哪些规定？

答：(1)设计文件批准后，不得任意修改和变更，若需修改应批准；

(2)委托方要求修改设计，除文件提交时间另定外，应按实际返工修改的工作量增付设计费；

(3)原定设计任务书或初步设计如有重大变更需重作或修改设计时，须经设计任务书或初步设计批准机关同意，双方另签合同，委托方负责支付已经进行了的设计费；

(4)委托方因故要求中途终止设计时，应及时通知承包方，已付的设计费不退，并按该阶段实际所耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

3、设计阶段监理的内容有哪些？

答：（1）编制设计要求文件或方案竞赛文件；

（2）组织方案竞赛、招投标，参与设计方案评选或评标；

（3）协助选择勘察/设计单位；

（4）起草勘察/设计合同条款及协议书；

（5）监督勘察/设计合同的履行情况；

（6）审查勘察/设计阶段的方案和设计结果；

（7）向业主提出支付合同价款的意见；

（8）审查项目概算、预算。

1、建设工程施工合同的特点是什么？

答：（1）合同标的物的特殊性；

（2）合同内容的多样性和复杂性；

（3）合同履行期限的长期性；

（4）合同监督的严格性。

2、怎么理解合同文件及解释顺序？

答：施工合同文件应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成施工合同的文件和优先解释顺序为：

（1）双方签署的合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）本工程所适用的标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单；

（9）工程报价单或预算书。

1、标准化合同文本的优点是什么？

答：* 合同体系完整、严密、责任明确；

* 责任划分较为公正。

2、怎么理解合同有效期？

答：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发解除缺陷责任证书只是表示承包商的施工义务终止，即证明承包商的工程施工、竣工和保修义务满足合同条件的要求，但合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

3、怎么理解进度控制？

答：承包商在业主代表批准的进度计划基础上实施工程，但每个月需向业主代表报送进度报告。报告内容主要包括：设计、采购、制造、货物到达现场、施工、安装、调试及运行的进展情况说明；设备制造期间的检查、实验报告和运抵现场的实际日期或计划日期；任何可能导致环境或社会公共利益蒙受损害事件的报告；实际进度与计划进度的对比，以及计划采取的措施等。

4、执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等？

答：当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的行为属于代为索赔。若承包商就同一事件也受到了损害，分包商的索赔就作为承包商索赔要求的一部分。索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期上去，得到支付的索赔款按照公平合理的原则转交给分包商。

承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：一是从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件；二是分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按主合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。

1、什么是索赔？

答：索赔（Claim）一词具有较为广泛的含义，其一般含义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。

2、按索赔目标或要求，索赔可分为哪两类?

答：（1）工期索赔(Claim for Extension of Time)；（2）费用索赔(Cost Claim)。

3、在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件通常有哪些？

答：（1）业主未按合同规定的时间和数量交付设计图纸和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加。

（2）工程实际地质条件与合同规定不一致。

（3）业主或工程师变更原合同规定的施工顺序，打乱了工程施工计划。

（4）设计变更、设计错误或业主、工程师错误的指令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停工或窝工等。

（5）工程数量变更，使实际工程量与原定工程量不同。

（6）业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。

（7）业主或工程师指令增加额外工程。

（8）业主指令工程加速。

（9）不可抗力因素。（10）业主未及时支付工程款。（11）合同缺陷，如条款不全、错误或前后矛盾，双方就合同理解产生争议。（12）物价上涨，造成材料价格、工人工资上涨。

（13）国家政策、法令修改，如增加或提高新的税费、颁布新的外汇管制条例等。

（14）货币贬值，使承包商蒙受较大的汇率损失等。

4、索赔的依据有哪些？

答：索赔的依据主要是法律、法规及工程建设惯例，尤其是双方签订的工程合同文件。由于不同的具体工程有不同的合同文体，索赔的依据也就不完全相同，合同当事人的索赔权利也不同。

5、索赔文件编写要求有哪些？

答：（1）符合实际；（2）说服力强；（3）计算准确；（4）简明扼要。

6、承包商索赔要求的成立必须同时具备哪些条件？

答：（1）与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身的过失所造成。

（3）这种经济损失或权利损害也不是应由承包商应承担的风险所造成。

（4）承包商在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔文件。

7、承包商应防止哪些极端倾向？

答：（1）只讲关系、义气和情意，忽视应有的合理索赔，致使企业遭受不应有的经济损失。

（2）不顾关系，过分注重索赔，斤斤计较，缺乏长远和战略目光，以致影响合同关系、企业信誉和长远利益。

8、在工程项目实施过程中，当合同一方提出索赔，合同另一方面对对方提

出的索赔要求和索赔文件，可能会有哪些选择？

答：（1）全部认可对方的索赔，包括索赔值数额；

（2）全部否决对方的索赔；

（3）部分否决对方的索赔。

1、工程延误的一般处理原则是什么？

答：一般地说，根据工程惯例对于第一类原因造成的工程延误，承包商只能要求延长工期，很难或不能要求业主赔偿损失；而对于第二类原因，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包商既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿；如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作，且延误后的工作仍属非关键线路，而承包商能证明因此引起的损失或开支，如劳动窝工、机械停滞费用等，则承包商不能要求延长工期，但完全有可能要求费用赔偿。

2、在什么情况下，承包商一般可以提出利润索赔？

答：（1）因设计变更等变更引起的工程量增加；

（2）施工条件变化导致的索赔；

（3）施工范围变更导致的索赔；

（4）合同延期导致机会利润损失；