厂房建设施工合同

厂房建设施工合同（精选10篇）

1.厂房建设施工合同 篇一

生产厂房施工合同

发包人甲方（全称）：

承包人乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：生产厂房

工程地点：

工程内容：建筑面积2010m2，2层框架结构。

二、工程承包方式及范围：

承包方式：包工包料，除钢筋甲供；承包范围：施工图纸内的所有土建工程，除涂料工程。

1、甲供盘圆钢筋，承包人应按规范要求调直（二级钢控制在3%以内，三级钢控制在1%以内），费用不计。

2、甲供钢筋，承包人应负责卸料，并堆放至钢筋场内，费用不计。

3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应，由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少，甲方不予增加钢筋量，且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌（沙钢、永钢）采购，费用自理。

4、涂料工程采用专业分包，外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架，承包人应给予分包人免费使用。内墙涂料脚手架由分包人自行考虑，费用包括在分包价款中。

5、由于涂料工程采用专业分包，因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的平整度。由于承包人提供的上述工作面平整度不符合规范要求，土建承包人应进行修正，修正应达到规范要求。

三、合同工期：

开工日期：2012 年9月15日（具体开竣工日期以开竣工报告为准）

竣工日期：2012 年12月14日，工期： 90日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款及调整方式：

1、经对外招标，本工程承包价为人民币万元 ；金额（大写）：壹佰壹拾捌万伍仟圆（人民币）。（注：竣工结算开票价为万+钢筋材料款，钢筋材料款发票由甲方提供）

2、本工程合同价采用施工图总价承包方式。（注：承包造价中不包括甲供钢筋材料款、不包括涂料工程款）

3、工程施工图所包含的施工项目的工程量无论是漏算、少算，结算均不调整。

4、施工图中包括的内容，但经甲方确认不要求施工的，应从合同价款中扣除相应价款。

5、工程由于设计变更、签证等新增加的子目（原合同无相应单价的），工程量按实计算，单价套用09费用定额、04计价表，措施费以费率计取的按投标费率计算，其他措施费按实际发生计取，总价按协商价与投标预算价比值下浮，即总价下浮17.62%（1-159/193）。地材单价按施工期间信息价格执行，无信息价的由施工单位报价经甲方确认后计算。

六、付款方式：基础完成至±0.00，经甲方验收合格支付合同价款的10%；一层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%；二层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%；建筑砌体、二次结构、屋面完成经甲方验收合格支付合同价款的10%；建筑装饰完成后经甲方验收合格支付合同价款的10%；工程完工经甲方验收合格后支付合同价款的10%，并返还工程履约金2万元人民币。工程验收合格后承包人在15日提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后作为结算款。竣工结算款确认之日起两年内分期支付尾款（第一年支付50%，第二年支付40%，尾款的10%作为保修金，第三年付清），尾款不计利息。

七、工程施工要求：

工，确保达到质量合格。甲方如果发现乙方不按照招标登记表（品牌、规格等），有偷工减料现象及出现施工错误，甲方有权拒付工程款并要求乙方按建筑施工规范及招标要求予以改正。由此产生的一切费用由乙方自行承担。造成工期延长的按每拖延一天处1000元的罚款支付给甲方。

2、本工程保修办法按建设部规定的建筑工程质量保修办法执行。

八、施工期间所有工地安全责任由乙方负全责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工单位应办理相关保险，费用由乙方承担。

乙方必须做好工程施工过程所有的手续材料，提供甲方存档备案，并协助甲方办理相关手续。

九、违约责任：

1、确定中标人后，中标人无故放弃合同，投标保证金将不予返还。

2、本合同经过双方确认签字盖章后生效，乙方如违反合同约定，无故拖延工期，投标保证金将不予返还并且甲方有权向承包人要求由于工期延长的经济损失。每拖延一天按1000元/天，支付违约金。

十、本合同是在邀请招标登记表要求的基础上签定的，合同内容如有未尽事宜，参照邀请招标登记表要求执行；其他未尽事宜，双方另行协商，协商不成按诉讼程序解决。本协议一式四份。

甲方：（盖章）

代表人：

乙方：（盖章）

代表人：

签订日期：2012年9月 日

2.厂房建设施工合同 篇二

1 钢结构构件主要制作工艺

本工程的钢柱,制作工艺流程为:放样→下料→电脑编程→拼板→CNC切割→组立→埋弧焊接→钻孔→组装→矫正成型→铆工零配件下料→制作组装→焊接和焊接检验→防锈处理、涂装、编号→构件验收出厂。

1.1 制作放样

放样是钢结构制作工艺中的第一道工序,只有放样尺寸精确,方可避免以后各加工工序的累积误差,才能保证整个工程的质量,因此对放样工作,必须注意以下几个环节:

放样前必须熟悉图纸,并核对图纸各部尺寸有无不符之处,与土建和其他安装工程有无矛盾核对无误后方可按施工图纸上的几何尺寸、技术要求,按照1:1的比例画出构件相互之间的尺寸及真实图形。

样板制出后“必须在上面注上图号、零件名称、件数、位置、材料牌号、规格及加工符号等内容”使下料工作不致发生混乱,同时必须妥善保管样板防止折叠和锈蚀,以便进行校核。

为了保证产品质量防止由于下料不当造成废品,样板应注意适当增加余量。

1.2 拼板

拼板时应注意的问题:

拼板时应考虑下料切割焊缝的收缩量,适当放出余量,自动切割缝为2mm手工切割缝为3mm,焊缝收缩量视构件长度一般应放20~30mm。

拼板焊应按图纸对焊缝等级的质量要求进行,焊接前应清除焊缝口锈蚀、油迹、毛刺等,按要求开好坡口,单面坡口55±5,纯边高度1.5~2mm采用焊缝清根,焊剂烘潮,焊丝清洁等措施,以保焊缝质量。

1.3 CNC切割

CNC切割时应注意的问题:

按下料图要求制作角度样板,经检查无误后方可使用。切割时应考虑割切、焊接的收缩余量及组装误差,长度一般应放20~30mm,切割宽度误差±1mm。

编程后,切割机应空机运行,记录运行轨迹是否与下料尺寸相符,无误后即可切割。割切时,根据板厚随时调节火焰大小、氧气压力、切割速度,确保切口光顺平滑。

1.4 组立

组立时应注意的问题:

翼腹板有对接焊缝时,组立应注意翼腹板焊缝错开200mm以上。组立时确保腹板对翼板的中心线垂直度偏差为b/100且≤2mm,中心线偏移≤1mm。翼腹板间隙应≤0.8mm,以满足埋弧焊的需要。定位焊间距一般为300~400mm,焊缝高度不超过设计缝厚度的2/3,焊条型号应与构件材质相匹配。

1.5 埋弧焊

埋弧焊应注意的问题:

焊接所采用的焊丝、焊剂应与构件的材质相匹配。焊前应对焊丝、焊缝进行清洁,除去油渍、锈迹,焊剂等。焊接时应加引弧板和收弧板,引弧和引出的焊缝长度应大于50mm,焊后应切割。选择合适的焊接电流、电压、焊接速度及合理的焊接程序,确保焊接质量,减小焊接变形。

1.6 制孔

钢结构安装时所留A、B级螺栓孔应具有H12的精度,孔壁表面的粗糙度Ra不应大于12.5um,螺栓孔的允许偏差超过上述标准,不得用钢块填塞,可采用与母材料性质匹配的焊条补焊,再重新制孔。制孔方法采用钢模钻孔,各种钻孔全部采用钻床钻孔以提高工作效率,保证构件的质量。

1.7 矫正

钢材切割或焊接成型后,均应按实际情况进行平直矫正:好的零件在加热矫正时,加热温度应根据Q345性能选定,不得超过900℃。钢结构在加热矫正后应缓慢冷却,不能用水冷却。矫正的钢材表面,不应有明显的裂缝或损伤。

2 现场施工方案及技术措施

2.1 安装方案

本工程钢结构包括:钢柱、钢梁安装和其他构件安装。由于该工程跨度大、面积大,经多种方案比较,钢柱用1台50t汽车式起重机整体吊装,两支钢梁在地面上拼装后采用2台50t汽车式起重机同时起吊,辅以2台曲臂车进行就位安装。

2.2 设备选择

综合考虑工程特点、现场的实际情况、工期等因素,经过反复比较各种方案,从吊装设备、与土建交叉配合要求及承包方的施工实践,钢结构吊装选择2台50t汽车式起重机,作为钢结构安装的主要设备。

2.3 地脚螺栓埋设

地脚螺栓的精度关系到钢结构定位,地脚螺栓的埋设须严格保证其精度,地脚螺栓的埋设精度:轴线位移:±2.0mm,标高:±5.0mm。在柱地脚螺栓安装前,将平面控制网的每一条轴线投测到柱基础面上,全部闭合,以保证螺栓的安装精度,然后根据轴线放出柱子外边线,待安装钢柱地脚螺栓的承台架子搭设好以后,将所需标高抄测到钢管架子上。

2.4 钢架安装顺序

按照现场实际情况,结合甲方的施工进度要求,采用合理的安装顺序。安装顺序按内容分为:钢柱→钢梁→吊车梁→连系梁→水平支撑→檩条→拉杆→隅撑。

2.5 钢柱吊装

钢柱就位轴线调整:钢柱就位采用专用角尺检查,调整时需3人操作:一人移动钢柱,一人协助稳定,另一人进行检测。就位误差应控制在3mm以内。

2.6 钢梁安装

由于本工程结构厂房的跨度较大,钢架梁吊装采用“双机抬吊法”吊装钢梁的主要方法如下:

钢梁首先在地面胎架上拼接成整体,同时在钢梁上架设好生命线,安装檩条时可以在钢梁上来回走动,吊装就位后在钢梁的两侧用缆风绳将钢梁固定,保证钢梁的平面外的稳定,然后吊装下一跨间钢梁,待下一跨间钢梁安装完成后,在此跨间安装檩条,固定钢梁,保证钢梁不会倾斜扭曲。

3 施工测量

3.1 轴线方格网测设

全面复核土建施工测量控制网、轴线、标高。根据前期施工单位提供的控制点及主轴线,在±0.00处分别测设多个控制点组成矩形,在这些点上架设仪器观测边长和水平角,经平差计算和改正,得到4个控制点的精确坐标。根据测量规范要求,量边精度为1/30000,测角中的误差为±3.5"。距离采用往返观测,角度观察3测回,在矩形方格网的四边,按钢柱间距设置距离指标桩加密方格网,便于钢柱轴线的测设。

3.2 水准基点组建立

根据土建用水准点,选3~4个水准点均匀地布置在施工现场四周,建立水准基点组。水准点采用(&16mm,L=1m)的钢筋打入地下作为标志,其顶部周围用水泥砂浆围护。将水准点和水准基点组成附合或闭合路线,两已知点间的高程必须往返观测,往返观测高差较差,附合或闭合路线的闭合差应满足规范要求。

3.3 轴线控制

做好竖向与平面测量控制是保证钢结构吊装顺利进行的首要环节,也是确保钢结构工程质量的重要工序。平面轴线位置控制采用内控法。

3.4 测量精度控制保证措施

测量精度控制保证措施如下:

根据本工程施工质量要求高的特点,特制定高于规范要求的内部质量控制目标,允许偏差的减少对测量精度提出了更高的要求,因此预配置整体流动式三维测量系统TOPCON-221D全站仪,该仪器测角精度为±2,测距精度为±(2mm+2×10)用于钢结构安装过程的监控。

3.钢结构工业厂房建设中的施工问题 篇三

关键词：钢结构；工业厂房；制作；施工；技术措施

中图分类号：TU758.11

文献标识码：A

文章编号：1000-8136(2009)20-0120-02

1钢结构构件主要制作工艺

本工程的钢柱。制作工艺流程为：放样→下料→切割→组立→埋弧焊接→钻孔→组装→矫正成型→铆工零配件下料→制作组装→焊接和焊接检验→防锈处理、涂装、编号→构件验收出厂。

1.1制作放样

放样是钢结构制作工艺中的第一道工序，只有放样尺寸精确，方可避免以后各加工工序的累积误差，才能保证整个工程的质量，因此对放样工作，必须注意以下几个环节：

放样前必须熟悉图纸，并核对图纸各部尺寸有无不符之处，与土建和其他安装工程有无矛盾核对无误后方可按施工图纸上的几何尺寸、技术要求，按照1：1的比例画出构件相互之间的尺寸及真实图形。

样板制出后“必须在上面注上图号、零件名称、件数、位置、材料牌号、规格及加工符号等内容”使下料工作不致发生混乱，同时必须妥善保管样板防止折叠和锈蚀，以便进行校核。

为了保证产品质量防止由于下料不当造成废品，样板应注意适当增加余量。

1.2拼板

拼板时应注意的问题：拼板时应考虑下料切割焊缝的收缩量，适当放出余量，自动切割缝为2mm，手工切割缝为3mm，焊缝收缩量视构件长度一般应放20mm～30mm。

拼板焊应按图纸对焊缝等级的质量要求进行，焊接前应清除焊缝口锈蚀、油迹、毛刺等，按要求开好坡口：单面坡口55±5，纯边高度1.5mm～2mm采用焊缝清根，焊剂烘潮，焊丝清洁等措施。以保焊缝质量。

1.3切割

切割时应注意的问题：按下料图要求制作角度样板，经检查无误后方可使用。切割时应考虑割切、焊接的收缩余量及组装误差，长度一般应放20mm～30mm，切割宽度误差±1mm。割切时，根据板厚随时调节火焰大小、氧气压力、切割速度，确保切口光顺平滑。

1.4组立

组立时应注意的问题：翼腹板有对接焊缝时，组立应注意翼腹板焊缝错开200mm以上。

组立时确保腹板对翼板的中心线垂直度偏差为b／100且≤2mm，中心线偏移≤1mm。翼腹板间隙应≤0.8mm，以满足埋弧焊的需要。

定位焊间距一般为300mm～400mm，焊缝高度不超过设计缝厚度的2／3，焊条型号应与构件材质相匹配。

1.5埋弧焊

埋弧焊应注意的问题：焊接所采用的焊丝、焊剂应与构件的材质相匹配；焊前应对焊丝、焊缝进行清洁，除去油渍、锈迹，焊剂等；焊接时应加引弧板和收弧板，引弧和引出的焊缝长度应大于50mm，焊后应切割。

选择合适的焊接电流、电压、焊接速度及合理的焊接程序，确保焊接质量，减小焊接变形。

1.6制孔

钢结构安装时所留A、B级螺栓孔应具有H12的精度，孔壁表面的粗糙度Ra不应大于12.5um，螺栓孔的允许偏差超过上述标准，不得用钢块填塞，可采用与母材料性质匹配的焊条补焊，再重新制孔。制孔方法采用钢模钻孔，各种钻孔全部采用钻床钻孔以提高工作效率，保证构件的质量。

1.7矫正

钢材切割或焊接成型后，均应按实际情况进行平直矫正：好的零件在加热矫正时，加热温度应根据Q345性能选定，不得超过900℃。钢结构在加热矫正后应缓慢冷却，不能用水冷却。矫正的钢材表面，不应有明显的裂缝或损伤。

2现场施工方案及技术措施

2.1安装方案简述

本工程钢结构内容包括：钢柱、钢梁安装和其他构件安装。由于该工程跨度大、面积大，经多种方案比较，钢柱用1台50t汽车式起重机整体吊装，两支钢梁在地面上拼装后采用2台50t汽车式起重机同时起吊，辅以2台曲臂车进行就位安装。

2.2设备选择

综合考虑工程特点、现场的实际情况、工期等因素，经过反复比较各种方案，从吊装设备、与土建交叉配合要求及本企业的施工实践，钢结构吊装选择2台50t汽车式起重机，作为钢结构安装的主要设备。

2.3地脚螺栓埋设

地脚螺栓的精度关系到钢结构定位，地脚螺栓的埋设须严格保证其精度，地脚螺栓的埋设精度：轴线位移：±2.0mm，标高：±5.0mm。在柱地脚螺栓安装前，将平面控制网的每一条轴线投测到柱基础面上，全部闭合，以保证螺栓的安装精度，然后根据轴线放出柱子外边线，待安装钢柱地脚螺栓的承台架子搭设好以后，将所需标高抄测到钢管架子上。

2.4钢架安装顺序

按照现场实际情况，结合甲方的施工进度要求，采用合理的安装顺序。安装顺序按内容分为：钢柱-钢梁-吊车梁-连系梁-水平支撑-檩条-拉杆-隅撑。

2.5钢柱吊装

钢柱吊装包括如下几方面：钢柱就位轴线调整：钢柱就位采用专用角尺检查，调整时需3人操作：一人移动钢柱，一人协助稳定，另一人进行检测。就位误差应控制在3mm以内。

2.6钢梁安装

由于本工程结构厂房的跨度较大，钢架梁吊装采用“双机抬吊法”吊装钢梁的主要方法如：钢梁首先在地面胎架上拼接成整体，同时在钢梁上架设好生命线，安装檩条时可以在钢梁上来回走动，吊装就位后在钢梁的两侧用缆风绳将钢梁固定，保证钢梁的平面外的稳定，然后吊装下一跨间钢梁，待下一跨间钢梁安装完成后，在此跨间安装檩条，固定钢梁，保证钢梁不会倾斜扭曲。安装人员以曲臂车为安装平台，对高强螺栓进行紧固。

3施工测量

3.1轴线方格网测设

全面复核土建施工测量控制网、轴线、标高。根据前期施工单位提供的控制点及主轴线，在±0.00处分别测设多个控制点组成矩形，在这些点上架设仪器观测边长和水平角，经平差计算和改正，得到4个控制点的精确坐标。根据测量规范要求，量边精度为1／30000，测角中的误差为±3.5"。距离采用往返观测，角度观察3测回，在矩形方格网的四边，按钢柱间距设置距离指标桩加密方格网，便于钢柱轴线的测设。

3.2水准基点组建立

根据土建用水准点，选3-4个水准点均匀地布置在施工现场四周建立水准基点组。水准点采用(＆16mm,L=1m)的钢筋打入地下作为标志，其顶部周围用水泥砂浆围护。将水准点和水准基点组成附合或闭合路线，两已知点间的高程必须往返观测，往返观测高差较差，附合或闭合路线的闭合差应满足规范要求。

3.3轴线控制

做好竖向与平面测量控制是保证钢结构吊装顺利进行的首要环节，也是确保钢结构工程质量的重要工序。平面轴线位置控制采用内控法。

3.4测量精度控制保证措施

测量精度控制保证措施：根据本工程施工质量要求高的特点，特制定高于规范要求的内部质量控制目标，允许偏差的减少对测量精度提出了更高的要求，因此预配置整体流动式三维测量系统TOPCON-221D全站仪，该仪器测角精度为±2，测距精度为±(2mm+2*10)用于钢结构安装过程的监控。

4.厂房建筑施工合同 篇四

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称

工程地点：

二、工程承包范围

根据工程建设需要，甲方，由丙方全面负责完成钢结构工程的施工，包括2#、3#厂房设计图纸范围内±0.000以上除砖墙、地面、水电、消防以外的所有钢结构项目（含埋件、门窗等）。

甲方并就此与乙方达成共识，由乙方按总承包合同之约定，全面负责钢结构工程施工的总承包管理（乙方应对丙方有效的管理，确保本工程顺利通过验收）。

三、工程承包方式：在总包单位的统一管理下，包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工，包资料（资料确保甲方能通过质量验收），丙方不得分包，转包。

四、合同工期：

丙方承诺将在确保总承包工程工期前提下，在签订本合同之日起 60 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为2011年9月20日。丙方按此承诺施工将不会影响本工程总承包工程工期，五、质量标准

本工程质量要求标准为：合格。

为此甲方、乙方要求丙方所分包 钢结构工程必须达到合格标准，并应能通过质监站验收。

六、合同价款

总价包死，含制作，运输，安装、装卸车费、开发票税及相应产生的各种不可预见费等有关费用（如无重大设计变更，总价不得调整；如有重大设计变更，总价±5%以外可协商调整）

本工程固定合同总价为328万元整(即：人民币叁佰贰拾捌万元整)

（1）以本工程设计图纸做为本合同附件。

（2）如有重大变更双方以签证为结算依据。

七、付款方式

本合同签订后，即付工程预付款 32.8万元（总造价的10%）。钢柱、钢梁进场后付工程款98.4 万 元（总造价的30%）。板材进场后即付工程款65.6万元（总造价的20%）。

工程完工后即付工程款 68.6万元（总造价的20%）。

工程验收合格后即付工程款49.2万元（总造价的15%）

剩余 5 %做为质保金，即 16.4万元，一年后未出现质量问题时付清余款。

八、丙方向甲方、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，丙方负责免费维修；五年内丙方对所建工程的防水免费维修（人力无法抗拒的因素除外）。工程交工后丙方负责工程的终生有偿维修及服务，丙方只收取成本费并负责甲方工程的改造。

九、甲方向乙方、丙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用

十、丙方向乙方、甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按 5000元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按10元每平方米向甲方承担违约责任。丙方还承诺，上述违约金的支付并不影响甲方、乙方因丙方工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

十一、本工程甲方指派同志，乙方指派同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。

第1页

十二、贯彻执行国家安全生产有关规定，确保安全施工，施工中因丙方原因发生工伤事故及经济损失，由丙方负责。

十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

十三、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同甲乙丙三方签字盖章后生效。

发包方（甲方）：总承包方（乙方）

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

5.厂房建筑施工合同 篇五

乙方：

甲方在位于 建活动厂房 壹 栋，由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，承担本工程的施工。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方共同协商，特签订如下合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、承包方式：

采用大包(包工包料)方式承包。甲方提供建设图纸，乙方包工包料。甲方提供水电到位。乙方负责按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务，但其建设材料及电缆必须经甲方确认同意。

三、合同价款：

建筑面积按外墙计算，工程量约2880平方米，按建筑面积每平方米 1080.00 元计，工程承包款总价约为3110400.00元(含税票)，以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。合同签订后，乙方向甲方交付工程款的12 %(373248.00元) 作为施工保证金，方可施工。工程完工一个月内甲方把施工保证金全部退还给乙方。

四、付款方式：

乙方进场，甲方付给50000.00元作为工人生活费;工程基础完成，甲方付给乙方工程款的30%;工程完工经甲方验收合格、测量全部建筑面积后，甲方付给乙方工程款的80%;甲方从工程款中扣留20%作为建筑质量保证金，两年保质期满后，无质量问题或乙方处理好质量问题后，再全部付清。

五、质量要求：

1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工，按照国家质量验收规范进行自验，自验合格后，报甲方验收。

2、乙方施工的工程必须达到合格标准，若质量达不到要求必须无条件返工符合要求为止，返工费用由乙方自负。

3、乙方除按照国家规范标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。

4、工程建成后，若出现施工质量问题由乙方负责。

六、安全责任：

乙方在施工过程中，一定要做好安全措施，保证安全第一，如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，保持清洁卫生。

七、工期要求：

施工期从 年 月 日起至 年 月 日;乙方必须在施工期内完成全部承建工程，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间，如因乙方原因延误工期造成甲方有关损失，甲方有权向乙方索赔。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方(章)： 负责人：

联系电话：

乙方(章)： 负责人：

联系电话：

6.钢构厂房土建部分施工合同 篇六

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就乙方承包甲方钢结构厂房工程事项达成如下合同。

一、工程概况

工程面积：119米×48米

本工程以承包方包工包料垫资方式承建

工程总造价：628320元

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包内容及工期

1、承包范围：按甲乙双方确认的工程图纸之钢构车间土建部分，基础开挖、回填土方、基础浇柱、（车间地坪不包含在内）、车间墙体、车间大门与道路连接部分、车间四周排水管（基础开挖至老底）。

2、本工程工期为30天。

三、结算方式：工程完工验收后，付70%工程款，剩余30%工程款6个月后付清。

四、工程质量

乙方必须严格按照甲方认可生效的施工设计图纸精心组织施工,施

钢构厂房施工合同

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就乙方承包甲方钢结构厂房工程事项达成如下合同。

一、工程概况

工程面积：119米×48米

本工程以承包方包工包料垫资方式承建。工程造价为260元/㎡，总造价1485120元。

说明：该工程的人工费不含税金，不含材料税票、工程报建费及检测费。因工程报建而增加的一切费用均由甲方负责。

1、工程名称：湖北天盛机械有限公司生产二车间

2、工程地点：南郊柳树淌汽车工业园

二、工程承包内容及工期

1、承包范围：按甲乙双方确认的工程图纸之钢结构部分（屋面板墙面板、天沟排水、雨棚、制作安装、收边、安装）包工、包材料、包质量。

2、本工程工期为10个晴天工作日，自主钢构件进厂之日起。

三、付款方式：

1、工程验收合格后，付70%工程款，剩余30%工程款6个月后付清。

2、扣留5%作为质保金，一年后一次性付清。

四、工程质量

1、乙方必须严格按照甲方认可生效的施工设计图精心组织施工，施工中不得擅自修改或变更图纸；施工验收规范遇到特殊情况需要修改变更设计时，应书面通知乙方，必须征得设计部门同意，出示变更通知，甲方签字盖章有效。按规定办理变更工程手续，签订补充协议，造价则按工程增减的实际数量，参照合同附件之报价进行结算。

五、工程竣工验收

1、乙方必须接受甲方的正常验收。

2、工程验收：按照验收有关规范要求进行，原则上采取分阶段方式验收，整体工程质量必须达到合同规定质量等级标准，方可算整体竣工。验收工作应有钢构工程完工后一个星期内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书签单，如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直到达到符合标准和要求为止。完工后7天不正式验收或工程未验收之前甲方投入使用视为甲方认可整个工程为合格。

六、安全生产

乙方施工应严格遵守安全生产操作规程，杜绝安全质量事故发生；如乙方施工中发生质量事故，造成人身伤亡事故，均由乙方自行负责，甲方概不承担责任。

7.建设工程施工合同价款签约分析 篇七

一、施工合同中价格条款签约存在问题

(一) 合同约定条文过于简单

合同约定条文过于简单, 特别是在实行工程量清单招投标后, 合同约定为固定单价合同, 合同示范文本对于固定单价合同的条款约定不甚明确, 这些合同往往省略很多有关工程经济方面的详细约定, 特别是关于工程变更、纠纷处理方面的约定。如某工程经公开招投标后, 于2009年9月签订承包合同, 为固定单价合同, 工程量按实计算, 并有下列条款:“施工期间无论定额和取费标准及材料价格如何变化, 工程单项造价均不调整”。当期定额人工单价24、26、30元/工日, 市场民工工资60~90元/工日, 在施工单位的投标书中, 发现其人工数量如下:24元/工日计5万工, 26元/工日计15万工, 30元/工日计10万工。进入施工阶段, 人工价格大幅上涨, 而且由于甲方拆迁不到位, 致使施工方延期开工6个月, 至2011年5-6月份, 已完成合同价的80%, 此时市场民工工资已上涨至120~150元/工日。2011年10底施工单位以“市场人工价格猛涨导致严重亏损, 无力履约”为由, 向业主方提出书面合同索赔:要求补偿人工上涨价格。同时施工现场全面停止施工。

(二) 阴阳合同屡禁不止

建筑市场人员素质低下, 建筑业产业结构不尽合理, 供求关系失衡、恶性竞争严重的局面造成了合同主体地位不能实现真正的平等, 这是产生阴阳合同的根本原因。在招投标阶段, 招标人在招标文件中随意增加苛刻条件, 有的合同首期进度款要在地下室结构完成后支付, 有的在中标后要求中标人让利或签订与招投标文件实质性条款相违背的阴阳合同, 这些不良行为严重扰乱了建设市场。如某工程合同为汽车配件厂房、办公楼、单身宿舍、员工楼和附属工程及室外道路等工程的建设, 建筑面积约为5.5万m2。后双方发生造价纠纷。纠纷处理时发现合同有两个版本:甲方提供的施工合同, 合同造价4680万元, 总价、单价均以本合同造价为准, 一次包死, 结算时不作调整, 合同承包范围在附件中含消防工程。乙方提供的施工合同, 经有关部门备案, 合同造价3500万元, 合同范围未明确包含消防工程, 总价、单价均以本合同造价为准, 一次性包死, 结算时不作调整。资料中有乙方与某消防工程公司签订的该工程消防工程施工合同, 没有甲方与任何公司签订的该工程消防工程施工合同。

(三) 合同价格条款履约率低, 信用保证体系缺失

发包人工程款支付担保没有在实际工程合同的条款中真正体现, 致使出现发包人不按时支付工程进度款、工程竣工后结算以审代拖等现象。承包人项目部人员配备严重不足, 公司与项目部的合同管理工作严重脱节, 致使项目部合同管理形同虚设, 合同履约率低下, 不利于工程建设目标的实现。

随着市场经济的不断推进和依法治企的不断深化, 许多企业也深刻认识到合同管理在经营中的重要性, 但由于众多内在和外部因素, 使得企业要做好合同管理工作有些力不从心, 在当前建设市场还不是十分完善的情况下, 合同主管部门应该在加强监管的同时做好引导和服务工作, 为建设各方创造一个良好的合同履约环境。

二、加强施工合同中价格条款管理及监管的措施

(一) 停工损失

建设工程实施时, 因业主原因停工是常有的现象, 经常反映在业主拆迁不到位, 项目专项审批没通过等。但在施工合同文本中却没有有关工程停工损失的条款, 而工程又在不间断的施工中, 施工单位要证明其停工时的人员、设备、周转材料的数量也是比较困难的, 所以, 大多数施工企业无法进行正常的停工索赔。因此需要在合同条款中明确停工损失的计算方式, 这样索赔将会比较容易。如某工程施工, 双方于2010年9签订了施工合同, 该工程为一综合楼, 建筑面积15000㎡, 承包范围:主体结构、内外装饰。乙方2010年10月进行施工, 由于甲方未支付工程进度款, 乙方于2011年2月停止施工。后双方发生结算纠纷。建议各方在签订合同时要注意:

1. 施工合同中涉及工程造价的计价条款的约定应明确详细, 并能够完整反映合同双方的真实意图。

2. 长期停工的工程合同双方应签署

停工协议, 并及时办理停工损失签证, 工程停工应按规定办理移交和解除合同的手续。

3. 工程停工令签署前, 对于合同内造

价按合同约定, 合同外项目要约定计价方式, 停工、窝工的损失也需要约定计算方式。

(二) 风险约定

根据2008计价规范4.1.9规定:采用工程量清单计价的工程, 应在招标文件或合同中明确风险内容及幅度范围, 不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及幅度范围。同时根据该条文的解释:对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化, 各工程建设的主管部门应发布政策性调整, 承包人不应承担此类风险。因此在约定合同风险时, 考虑以下几方面的问题:

1. 对人工价格上涨的情况一般要与

国家政策保持一致, 如最低工资标准等, 以免造成民工工资的纠纷。

2. 对合同工期较长, 如一年以上, 合

同文本对于材料的涨价风险, 也要有明确的约定, 不要把以往不是问题的问题在特定的情况下成了大问题。因此, 如果招标时明确合同为固定价格合同, 但未明确风险包干范围, 则中标后双方应在专用条款中约定该固定价格包含的价格风险范围以及超出此范围的处理方法。材料涨跌不依当事人的意志为转移, 签约双方均无法预知合同履行过程中材料是涨还是跌, 因此约定风险包干范围能保障承发包方双方的利益, 是公平原则的体现。

3. 建设方把所有风险完全转嫁给施工

方的倾向, 如有的合同要求施工方承担政策性风险, 实际上这样的合同只会引起施工方的敌意, 破坏双方合作的诚意, 造成两败俱伤的结果: (1) 施工方严重亏损, 无力履约; (2) 项目全面停工, 整体失败, 建设方血本无归, 建设方承担了100%的风险。相比之下, 建设方风险更大, 损失也更大。

在合同实施的前期, 施工方为业主承担了一定的风险, 但建设方想把所有的风险完全转嫁给施工方, 类似“生死”合同, 很不合理, 同时违背了风险公担原则。而在合同实施后期, 建设方由于工期等多方原因, 往往已成了弱者, 施工方从承接业务时的弱者已变成了强者。合同保护弱者, 但不偏袒弱者。因此签订一份严谨、规范的合同是非常重要的。

(三) 工程计量

根据2008计价规范3.1.2规定:工程量清单必须作为招标文件的组成部分, 其准确性和完整性由招标人负责。作为强制性条文的规定在采用工程量清单招投标时, 招标人对编制的工程量清单的准确性和完整性负责, 投标人依据工程量清单进行报价, 对工程量清单不负核实的义务, 更不具有修改和调整的权力。但是在实际工作中每个工程都会发生设计变更或材料变更。这种变更不但改变工程量, 还会改变工程造价, 而合同文本中只有工程量变更的程序性条款, 却无计价方式条款。建设方在招标时应尽可能将招标范围、投标人报价应包含的工作内容、费用等项目在招标前一一明确, 避免产生歧义。其次, 采用工程量清单招标时, 施工图纸与工程量清单内容要保持一致。

对于承包商而言, 如果招标报价范围小于承包范围, 其损失就难以估计。因此, 承包商在报价时应仔细审阅招标文件、图纸及说明, 以免遗漏报价内容。切记抛开图纸只按工程量清单报价, 造成清单报价内容与施工图纸不一致, 双方各执一词产生争议。

2008计价规范4.5.3规定:工程计量时, 若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差, 以及工程变更引起的工程量的增减, 应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

(四) 不可抗力

施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了具体规定, 发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是, 在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”。

国内工程在施工过程中比较常见的是风, 雨、雪、洪灾、地震等自然灾难。至于达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力, 合同《通用条款》未明确, 实际工作中双方难以形成共识, 双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪灾、地震等自然灾害程度应予以量化。如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等, 才可能认定为不可抗力。

(五) 合同条款履行

加强合同履行管理, 工程施工阶段合同管理的目标是保证工程项目建设目标的实现。为了保证工程项目施工按计划、有秩序地进行, 保证正确地履行合同, 就必须对工程项目实施进行严格的合同控制管理, 严格执行合同条款, 切实履行好合同条款。建设单位在合同实施过程中的基本目标就是圆满地完成合同规定的任务。在合同具体实施单位和分承包商的具体工程活动中, 必须熟悉合同规定, 明确自己的责任, 用合同指导工程实施的工作。

(六) 各监管部门的管理及监管的措施

1. 建设工程合同管理可以依照的法

律法规有:《民法通则》、《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及各个主管部门的规章等, 但是在实际工作中, 这些法律法规的执行还存在着很大的问题, 其中有勘察、设计、施工单位的转包、违法分包、不认真执行建设工程强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题, 但也有建设单位的问题, 特别是拖欠工程款。因此在市场经济条件下, 要求在建设工程合同管理时严格依法管理, 提高合同管理的能力。

2. 设立合同管理机构, 配备合同专业

管理人员。在严把审查关的基础上, 加强合同履约的稽查, 同时建设工程当事人也要建立合同管理机构, 建立合同检查、报告制度, 保证合同管理到位, 维护双方的权益, 使用标准化的示范合同, 完善建设工程合同管理制度。建立合同备案制度, 重点对施工合同中涉及价格签约的条款进行合理性备案。

3. 加快人才培养, 提高合同主体的法

律意识。合同主管部门或行业协会应当不定期地开展一些有关合同管理方面的法律法规培训班或合同管理的学术研讨会, 培养一批业务水平高、法律意识强的合同管理人员。实行建设工程合同管理人员持证上岗制度, 提高合同管理效果的监管。

4. 加强对施工合同的全过程跟踪管

理。建议合同监管部门采取一系列相应的制度措施如事前预防、事中监控、事后补救, 把规范化合同管理贯穿于项目管理的全过程。

(1) 事前预防:重视招投标阶段的合同价格管理, 从源头上把好关。。

(2) 事中监控:加强合同价格条款的备案管理, 严格维护招投标成果。相关管理部门应加强对施工合同的备案管理, 并且在合同实施阶段, 建议实行合同履约情况的检查制度, 尤其是对低价中标的工程项目, 更应进行全过程跟踪, 加强合同变更的监管, 铲除"阴阳合同"存活的土壤。

(3) 事后补救:建议建立工程竣工结算备案制度。竣工结算文件要检查其审核的结算是否按合同规定的条款内容, 是否有多余工程项目, 是否重复计算工程量等, 以真实体现工程实际造价, 按施工合同的有关规定进行竣工结算。

5. 推行与完善建设工程履约担保机

制, 维护公正公平原则, 保障工程合同价格条款严格履行, 进一步规范建设市场。在签订《建设工程施工合同》时, 可以运用法律资源中的担保制度, 来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时, 业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

8.探寻建设工程施工合同管理 篇八

关键词：建设工程；施工合同；管理

1建设工程的特殊性和加强施工合同管理的必要性

建设工程具有工程量大、履约时间长、施工项目多、工序相互交叉、影响因素多等特点。气候、交通、供水、供电、水文地质条件的变化、设计变更、业主或监理的指令等都会造成合同履行的变化，这些都给合同管理带来不便，但在实际操作过程中是经常遇到的，施工合同管理的欠缺或不妥都会给建设方或施工方造成不必要的经济损失。施工企业全部的生产经营活动，都必须依据工程施工合同来进行。企业依据合同包含的各项指标，分解与落实生产计划和各项经济技术指标。没有施工合同，就无法实施与监管后续的生产活动。这就使得建筑企业的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于其他企业，而是一个格局完整、自成系统的管理方式。

2工程施工合同管理在建设管理过程中的作用

工程施工合同管理在建设工程项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用：

2.1 施工合同是建设项目管理的核心

任何一个建设项目的实施，都是通过签订一系列的承发包合同来实现的。通过对承包内容、范围、价款、工期和质量标准等合同条款的制订和履行，业主和承包商可以在合同环境下调控建设项目的运行状态。通过对合同管理目标责任的分解，可以规范项目管理机构的内部职能，紧密围绕合同条款开展项目管理工作。因此，无论是对承包商的管理，还是对项目业主本身的内部管理，合同始终是建设项目管理的核心。

2.2施工合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础

为保证建设项目的顺利实施，通过明确承发包双方的职责、权利和义务，可以合理分摊承发包双方的责任风险，建设工程合同通常界定了承发包双方基本的权利義务关系。如发包方必须按时支付工程进度款，及时参加隐蔽工程验收和中间验收，及时组织工程竣工验收和办理竣工结算等。承包方则必须按施工图纸和批准的施工组织设计组织施工，向业主提供符合约定质量标准的建筑产品等。合同中明确约定的各项权利和义务是承发包双方的最高行为准则是双方履行义务、享有权利的法律基础。

2.3合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律证据

建设项目由于建设周期长、合同金额大、参建单位众多和项目之间接口复杂等特点。在合同履行过程中，业主与承包商之间、不同承包商之间、承包商与分包商之间以及业主与材料供应商之间不可避免地产生各种争执和纠纷。而调处这些争执和纠纷的主要尺度和依据应是承发包双方在合同中事先作出的各种约定和承诺，如合同的索赔与反索赔条款、不可抗力条款、合同价款调整变更条款等等。作为合同的一种特定类型，建设工程合同同样具有一经签订即具有法律效力的属性。所以，合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。

3目前建设施工合同管理中存在的问题

3.1不重视合同管理体系的建设，合同签订不规范

建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，目的是规范合同当事人双方的行为，维护建筑行业正常的经济秩序。但是，目前工程建设缺乏所必须的法制观念，不重视合同管理体系的建设。合同归口管理、分级管理和授权管理机制不健全，谁都可以签合同，合同管理程序不明确，该履行的手续不履行，缺少必要的审查和评估步骤。缺乏对合同管理的有效监督和控制，有些承发包双方认为是多年的承发包关系，碍于面子，合同签订不规范，致使合同流于形式，《合同法》平等、公平、诚实信用等原则不能得到体现。

3.2未严格执行招投标制度，合同价格的确定不合理

《建筑法》规定：“建筑工程造价应按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法的规定”。有些建设单位对项目的发包未严格按招投标程序执行。施工图拿到后，让一家施工单位编制一份施工图预算，然后在该预算价的基础上简单予以打折后便形成了工程合同价，且在施工合同中注明“该价为一次性包干价”，实际上未经过审核的预算可能与实际情况差距甚远。

3.3因缺乏相关专业知识，合同造价条款有失公平

因缺乏相应的造价专业人员，对于合同中的造价条款往往仅由承包方起草，这样通常会引起双方权益的不对等。例如，某工程合同中约定：“若工程发生变更，增加部分按实结算，费率优惠10%，减少部分按原投标价结算”。该条款的本意即是增加部分按高价，减少部分按低价，很明显的不平等条约。

3.4措词不准确或不够明确，理解上产生歧义

合同双方对同一合同的有关条款理解不同。而合同中又未能做出具体解释，使得合同双方在合同履行过程中因意见不一致而产生矛盾或争议。以致合同无法正常履行。例如，某工程合同中有条款这样载明“本工程决算造价费率优惠10%。”此条款至少有三种理解，一是理解为工程总造价优惠10%；二是理解为按规定费率减去10%计算；三是理解为按规定费率乘以10%，按这三种理解得出的三种造价差距相当大。

3.5作为合同文件组成部分的工程变更签证记录不规范

工程变更签证作为合同文件的重要组成部分，是对变更工程进行审批、签证后形成的文字材料。但在审计过程中，经常发现签证记录管理不规范。一是签证不及时，不是一单一签，变更工程量的签证不实。如某工程，联系单上均有建设、监理、施工方的签名及公章，注明“情况属实”、“经实地测量，数量如实”等字样，但审计人员在与联系单落款时间相差一段时间去实地勘察时，发现实测并不相符。二是签证记录上出现不合理的签证价格。按有关规定，工程变更签证记录，它所记录的是发生变更的工程的“量”，并非签证工程的“价”。在签证记录上出现价格签证是一种不合理现象。审计发现，有的签证量明显不合理，签证价格脱离市场，这将给审计工作带来很大的被动。

9.厂房墙板委托施工合同书 篇九

甲方：

乙方：

经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。

一、工程名称：通用公司厂房

二、工程地点：通用公司

三、工程内容：上墙板、包边。

四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。

1、承包方式：包工包料。

2、质量与验收

3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。

五、安全：乙方按有关规定采取严格的`安全措施，承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、其他：

1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。

2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。

3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。

4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。

七、本合同自甲乙双方代表签字(盖章)之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

10.钢结构厂房基础施工承包合同 篇十

钢结构厂房基础施工承包合同

项目方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

为保证施工质量，明确双方职责权利，确保安全文明施工，保障工程施工如期完成。现经双方协商一致，达成以下协议条款。

一、施工内容：本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准，主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容，乙方应按照要求完成，甲方不对合同金额进行调整。

二、承包形式：本工程采取包工包料的形式，乙方自带工具、用具进行施工，乙方负责承担盈亏风险责任。

三、技术标准和要求：所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。

四、施工进度：自乙方施工人员开始，300天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工，钢结构厂房安装完成，具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)90天完成厂房地面砼浇筑。

五、工程款支付办法：

1、工程总价款为： 元，大写：。

2、价款支付：乙方人员设备进场具备施工条件后付伍拾万元整，独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付叁佰万元整，厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付壹佰伍拾万元整，室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付壹佰伍拾万元整。余款待质量保修期满后支付。

六、乙方职责；

1、乙方在承包期间内及承包项目中，有安培工作如期完成施工任务的责任。

2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务，并有确保安全生产的责任。

3、乙方必须加强质量意识，有严格执行操作规范，保证施工质量的职责。

4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方，做到每天工完场清的责任。

5、乙方负责所属人员遵纪守法，遵守各项规章制度，做好所属承包工作范围的经济核算，及时做好所属人员工资的分配、发放工作。若发现甲方按合同规定支付乙方工程款后，乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后，甲方给予乙方每人次1000元处罚。

6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。

7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点，如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运，工资按实际雇佣小工由乙方支付。

8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作，不得损坏。如有破坏，乙方应负责修理，并赔偿因损坏对甲方造成的损失。

七、乙方的权利：

1、乙方有师傅工、普工的招收权利，根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。

2、乙方有权进行经济分配和奖惩。