2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度(精选7篇)
1.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇一
学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”,更多关于一级建造师考试模拟试题,请访问学尔森一级建造师考试网。
2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308030仲裁制度
1[单选题]承、发包双方在施工合同中约定,双方在履行合同过程中所发生的争议,均提交上海的仲裁委员会仲裁(注,上海地区有两家仲裁委员会)。那么,下列说法中正确的是()。
A.该约定意思表示明确,有效
B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的,因而无效
D.当事人可以申请仲裁,也可以提起诉讼
参考答案:B
2[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()裁定。
A.仲裁委员会
B.合同履行地中级人民法院
C.被告所在地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
参考答案:D
3[多选题]存仲裁过程中,当事人担心案件相关证据会灭失,日后难以取得,点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请,下列说法正确的是()。
A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定
参考答案:B,D
4[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时,对争议事项进行仲裁,其权限范围由()决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案:D
5[多选题]仲裁协议应当包括的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.请求仲裁的意思表示
D.选定的仲裁委员会
E.属于仲裁委员会的受理范围
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案:A,C,D
6[多选题]工程建设双方发生争议,申请仲裁应具备的条件是()。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案:A,B,C
7[单选题]关于有效的仲裁协议的效力,以下表述错误的是()。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
参考答案:C
参考解析:有效的仲裁协议对当事人具有法律效力,有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权,仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础,是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议,仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。
8[多选题]某工程建设纠纷,仲裁委员会组成的仲裁庭中,以下符合法律规定的是()。
A.由1人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
E.由7人组成仲裁庭
参考答案:A,B
参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种,即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
9[单选题]下列选项中,对调解的理解错误的是()。
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案:C
10[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,根据《仲裁法》的规定,在下列()情况下,当事人提出仲裁员的回避申请,应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师,但法律知识欠缺,不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案:A,D,E
11[多选题]仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后,对于国内仲裁裁决,当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的 B.裁决所根据的证据是伪造的
C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D.仲裁裁决适用法律错误
E.没有仲裁协议的 参考答案:A,B,C,E
12[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时,对于涉外仲裁裁决仅审查其()。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案:B
参考解析:对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查,且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。B项正确。4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”,更多关于一级建造师考试模拟试题,请访问学尔森一级建造师考试网。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
13[多选题]仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后,当事人就该纠纷()。
A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁
B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.可以向人民法院起诉
D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理
E.可以协商和解
参考答案:B,C,E
14[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案:B
15[单选题]商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径,关于仲裁的审理表述正确的是()。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理
B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效
C.当事人对裁决有异议,应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁庭的组成不合法的,将被裁定不予执行仲裁裁决
参考答案:D
参考解析:仲裁应当开庭进行,当事人可以协议不开庭,A项错误。仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力,B项错误。当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出,C项错误。
16[单选题]当事人在仲裁过程中,对案件仲裁管辖有异义,应在()提出。
A.答辩期内
B.首次开庭前
C.案件庭审结束前
D.本案件裁决作出前
参考答案:B
17[多选题]当事人证明仲裁裁决有下列()情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的 参考答案:A,B,C,E
18[单选题]在某案件仲裁裁决作出过程中,3名仲裁员针对某争议问题的意点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 见不能形成多数意见,则该部分仲裁裁决()。
A.暂不作出
B.由秘书长裁定
C.应当按首席仲裁员意见作出
D.由专家委员会裁定
参考答案:C
参考解析:
19[单选题]《仲裁法》规定,申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的,人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案:C
参考解析:
20[单选题]当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托()指定。
A.仲裁委员会
B.仲裁委员会秘书处
C.已选定的两名仲裁员共同
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁委员会主任
参考答案:D
21[单选题]关于仲裁的开庭和审理,以下说法正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案:B
22[单选题]《仲裁法》规定,申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的,人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案:C
23[单选题]关于仲裁的开庭和审理,以下说法正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案:B 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析:
24[单选题]涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的()裁定并执行。
A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.二审人民法院
参考答案:B4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”,更多关于一级建造师考试模拟试题,请访问学尔森一级建造师考试网。
25[单选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系,则甲公司最晚应于()提出回避申请。
A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前
参考答案:D
参考解析:
仲裁员有下列情形之一的,必须回避,当事人也有权提出回避申请:(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系,可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人,或点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 者接受当事人、代理人的请客送礼。
当事人申请回避的,应当说明理由,在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的,可以在最后一次开庭结束前提出。
26[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.仲裁机构所在地的中级人民法院
参考答案:C
参考解析:
根据《仲裁法》及最高人民法院司法解释规定,仲裁裁决的强制执行应当向有管辖权的法院提出申请。被执行人在中国境内的,仲裁裁决由被执行人住所地或被执行人财产所在地的中级人民法院执行。
27[单选题]某案件仲裁过程中,由于对裁决持不同意见的仲裁员拒不在裁决书中签名,则产生的法律后果是()。
A.裁决书无效
B.裁决书被撤销
C.重新组成仲裁庭审理
D.裁决书自作出之日起发生法律效力
参考答案:D 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
28[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时,对争议事项进行仲裁,其权限范围由()决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案:D
29[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案:B
30[单选题]关于仲裁过程中一方当事人的财产保全,处理的程序正确的是()。
A.只能向仲裁委员会提出申请,由仲裁委员会将申请转交有管辖权的人民法院作出裁定
B.只能由当事人直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.只能在仲裁程序开始前提出申请
D.最终是否受理由有管辖权的人民法院作出裁定
参考答案:D
31[单选题]下列选项中,对调解的理解错误的是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案:C
32[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时,对于涉外仲裁裁决仅审查其()。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案:B
参考解析:
对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查,且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。8项正确。
33[多选题]某工程建设纠纷,仲裁委员会组成的仲裁庭中,以下符合法律规定的是()。
A.由1人组成仲裁庭
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.由7人组成仲裁庭
参考答案:A,B
参考解析:
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种,即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
34[多选题]工程建设双方发生争议,申请仲裁应具备的条件是()。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案:A,B,C
参考解析:
当事人申请仲裁,应当符合下列条件:(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。
35[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,根据《仲裁法》的规定,在下列()情况下,当事人提出仲裁员的回避申请,应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师,但法律知识欠缺,不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问
参考答案:A,D,E4 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
2.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇二
2018一级建造师考试《工程法规》
1Z301000建设工程基本法律知识
1Z301060建设工程知识产权制度
1[单选题]我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。
A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权
参考答案:B
◆◆2[单选题]我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。
A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权
参考答案:B
◆◆3[单选题]知识产权与有形财产权的相同之处在于()。
A.具有财产权和人身权双重属性B.在空间上的效力是有限的C.有法定的保护期限D.具有绝对的排他性
参考答案:D
◆◆4[单选题]下列选项中,属于《专利法》保护对象的是()。
A.商标B.图形作品C.实用新型D.商标专用权
参考答案:C
◆◆5[单选题]
注册商标的有效期为10年,其计算起始日为()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.核准注册之日B.提出申请之日C.续展申请之日D.初审公告之日
参考答案:A
◆◆参考解析:
注册商标的有效期为10年,自核准注册之E1起计算,因此应选择A。
6[单选题]企业取得商标专用权,应经()申请注册。
A.工商局B.专利局C.商标局D.行业主管部门
参考答案:C
◆◆7[单选题]实用新型专利权和外观设计专利权的期限为()。
A.10年B.15年C.20年D.30年
参考答案:A
◆◆8[单选题]
某施工企业拟向商标局申请注册商标,2010年3月5日申请书以挂号信寄出,3月15日商标局收到申请书,5月5日商标局对其申请的商标予以公告,12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为()。
A.2010年3月5日B.2010年3月15日C.2010年5月5日D.2010年12月15日
参考答案:D
◆◆9[单选题]注册商标的有效期为10年,其计算起始日为()。
A.核准注册之日B.提出申请之日C.续展申请之日D.初审公告之日
参考答案:A
◆◆参考解析:
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算,因此应选择A。
10[单选题]某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作,合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成了这一设计任务,该设计图纸的著作权属于()。
A.建设单位B.李某等C.施工单位D.设计院
参考答案:D
◆◆参考解析:
该设计图纸属于委托作品,建设单位是委托人,设计院是受托人。受委托的作品,著作权的归属由双方通过合同约定,合同中没有约定的,著作权属于受托人,因此应选D。
11[单选题]商标设计者的人身权受()保护。
A.《专利法》B.《消费者权益保护法》C.《著作权法》D.《劳动合同法》
参考答案:C
◆◆12[单选题]著作权保护的客体是()。
A.作者B.作品C.商标D.专利
参考答案:B
◆◆13[单选题]专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。
A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造
参考答案:C
◆◆14[单选题]商标权的客体是()。
A.商标B.注册的商标C.文字和图案D.商标的图像
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案:B
◆◆15[单选题]注册商标有效期满,可以提出续展申请,续展申请的次数为()。
A.1次B.3次C.无数次D.5次
参考答案:C
◆◆16[单选题]
下列选项中,属于《专利法》保护对象的是()。
A.商标B.图形作品C.实用新型D.商标专用权
参考答案:C
◆◆17[单选题]下列属于著作权中人身权的是()。
A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权
参考答案:A 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程知识产权制度”,更多关于一级建造师模拟试题,请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
◆◆18[单选题]李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂,2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请,4月5日国家专利局将其专利公告,2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日
参考答案:A 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
◆◆参考解析:
发明专利权的期限为20年,自申请日起计算,故A选项正确。
19[单选题]某施工企业拟向商标局申请注册商标,2010年3月5日申请书以挂号信寄出,3月15日商标局收到申请书,5月5日商标局对其申请的商标予以公告,12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为()。
A.2010年3月5日B.2010年3月15日C.2010年5月5日D.2010年12月15日
参考答案:D
◆◆20[单选题]自然人的软件著作权保护期为()。
A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年
参考答案:A
◆◆21[单选题]假冒他人专利,情节严重的,应判处()。
A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑参考答案:A
◆◆22[单选题]
李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂,2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请,4月5日国家专利局将其专利公告,2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案:A
◆◆参考解析:
发明专利权的期限为20年,自申请日起计算,故A选项正确。
23[单选题]
自然人的软件著作权保护期为()。
A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年
参考答案:A
◆◆24[单选题]
注册商标有效期满,可以提出续展申请,续展申请的次数为()。
A.1次B.3次C.无数次D.5次
参考答案:C
◆◆25[单选题]
实用新型专利权和外观设计专利权的期限为()。
A.10年B.15年C.20年D.30年
参考答案:A
◆◆26[单选题]
专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。
A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造
参考答案:C
◆◆27[单选题] 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
假冒他人专利,情节严重的,应判处()。
A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑参考答案:A
◆◆28[单选题]
商标设计者的人身权受()保护。
A.《专利法》B.《消费者权益保护法》C.《著作权法》D.《劳动合同法》
参考答案:C
◆◆29[单选题]
著作权保护的客体是()。
A.作者B.作品C.商标D.专利
参考答案:B
◆◆30[单选题]
商标权的客体是()。
A.商标B.注册的商标C.文字和图案D.商标的图像
参考答案:B
◆◆31[单选题]
某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作,合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成了这一设计任务,该设计图纸的著作权属于()。
A.建设单位B.李某等C.施工单位D.设计院
参考答案:D 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
◆◆参考解析:
该设计图纸属于委托作品,建设单位是委托人,设计院是受托人。受委托的作品,著作权的归属由双方通过合同约定,合同中没有约定的,著作权属于受托人,因此应选D。
32[单选题]
知识产权与有形财产权的相同之处在于()。
A.具有财产权和人身权双重属性B.在空间上的效力是有限的C.有法定的保护期限D.具有绝对的排他性
参考答案:D
◆◆33[单选题]
企业取得商标专用权,应经()申请注册。
A.工商局B.专利局C.商标局D.行业主管部门
参考答案:C
◆◆34[单选题]
下列属于著作权中人身权的是()。
A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权
参考答案:A
◆◆35[单选题]我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。
A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权
3.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇三
2018一级建造师考试《公路工程》
1B420000公路工程项目施工管理
1B420130公路工程合同价款的结算与支付
1[单选题]某工程合同价为500万元,合同价的60%为可调部分。可调部分,人工费占35%,材料费55%,其余占10%。结算时,人工费价格指数增长10%,材料费价格指数增长20%,其余未发生变化。按照调值公式法计算,该工程的结算工程价款为()万元。
A.610.00
B.543.50
C.511.25
D.500.00
参考答案:B
◆◆参考解析:
500×(0.4+0.6×0.35×1.1+0.6×0.55×1.2+0.6×0.1×1)=543.5。
2[单选题]某工程1994年签合同时,1994年相对于1993年的材料综合物价指数为110%,1995年相对于1993年的材料综合物价指数为132%。计算1995年1000万元材料费的实际结算价为()万元。
A.1100
B.1200 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.1320
D.1420
参考答案:B
◆◆参考解析:
1000×132/110=1000×1.20=1200
3[单选题]调值公式计算时固定要素比重为0.2,人工费是可调因素的一半,人工费的比重为()。
A.0.5
B.0.25
C.O.2
D.0.4
参考答案:D
◆◆4[多选题]工程价款价差调整的主要方法有()几种。
A.调值公式B.调价文件计算C.预算价格调整D.实际价格调整E.工程造价指数调整
参考答案:A,B,D,E
◆◆5[单选题]工程进度款支付一般按月进行结算,但规定了每月工程量最低支付限额的百分数;竣工时进行竣工结算。这种结算方式是()。
A.按月结算B.按工程量结算C.竣工后一次结算D.双方约定的其他结算方式
参考答案:D
◆◆6[单选题]按照合同支付方式,《公路工程标准施工招标文件》的施工合同点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 是()。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金
参考答案:A
◆◆7[单选题]发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d内,将进度应付款支付给承包人;否则()。
A.承包人可以立即停工
B.承包人可解除合同
C.支付逾期付款复利利息
D.支付逾期付款违约金
参考答案:D
◆◆参考解析:
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d内,将进度应付款支付给承包人,否则向承包人支付逾期付款违约金(即单利)。
8[单选题]发包人应在监理人出具交工付款证书的()d内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按合同条款的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案:B 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
◆◆参考解析:
发包人应在监理人出具交工付款证书后的14d内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按约定,将逾期付款违约金(即单利)支付给承包人。
9[单选题]在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后,监理工程师应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的()的价款;在承包人承诺的主要设备进场后,再支付预付款的剩余部分。
A.65%
B.70%
C.75%
D.80%
参考答案:B
◆◆10[单选题]当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
◆◆11[单选题]
()。
A.固定要素B.合同价款中工程预算进度款C.基期价格指数D.现行价格指数点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 参考答案:A
◆◆12[多选题]工程价款的主要结算方式有()。
A.按月结算B.按工程量结算C.竣工后一次结算D.目标结算方式E.双方约定的其他结算方式
参考答案:A,C,D,E
◆◆参考解析:
工程价款的主要结算方式主要有:按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算以及双方约定的其他结算方式。
13[多选题]按时间分类,支付可分为()。
A.预先支付B.期中支付C.交工结算D.竣工支付E.最终结清
参考答案:A,B,C,E
◆◆14[多选题]按支付内容分类,支付可分为()。
A.进度款支付B.基本支付C.附加支付D.材料款支付E.开工预付款支付
4.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇四
2018年一级建造师《建筑工程》
1A420000建筑工程项目施工管理
1A420120职业健康与环境保护控制
1[简答题]背景
上海某超高层建筑由于工期紧张,外幕墙施工与室内精装修施工进行搭接施工,采用四台SCD200/200G型高速施工电梯完成人员及材料的运输。电梯安装位置与各楼层过桥通道连接,并设置相应的安全防护措施。幕墙甩口,等电梯拆除后实行封闭。
装饰装修由某装饰装饰公司分包,由于该工程工期影响巨大,必须按合同工期完工,该装饰公司临时紧急调集一批装饰普工增援油漆作业。由该项目原油漆班组每人带一名普工组成一个小组,施工现场一边操作一边简单培训后开始正式单独油饰施工。
尽管作业强度大、工作时间长,但所有工人均未出现身体不适。该装饰公司将原定于身体检查的费用直接发放给施工人员后,将该批装饰普工退回原工作班组。
由于本工程拟创省级安全工地,施工现场建立了相应的制度,对作业人员实施相应的培训。对于施工现场产生的固体废弃物,也按相关要求编制了相应的处理预案。
问题
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
(1)施工电梯与各楼层过桥通道安全防护措施主要应如何设置?
(2)指出本案例中职业卫生与防护管理方面的不妥之处,并简述正确做法。
(3)简述油漆作业易发哪些职业病?
(4)对于施工产生的固体废弃物,施工单位应如何处理?
◆◆参考解析:
(1)施工电梯与各楼层过桥通道安全防护措施主要有:
1)应在两侧设置防护栏杆、挡脚板,并用安全立网封闭;
2)每层的进出口处尚应设置常闭型的防护门。
(2)不妥一:普工直接上岗进行油漆作业;正确做法:应书面告知劳动者工作场所或工作岗位所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应采取的职业病防护措施。
不妥二:普工在施工现场一边操作一边简单培训;正确做法:应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。
不妥三:普工油漆作业全过程均未进行职业健康检查;正确做法:对从事接触职业病
危害作业的劳动者,应当组织在上岗前、在岗期和离岗时的职业健康检查。
不妥四:将原定用于身体检查的费用直接发放给施工人员;正确做法:用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等的费用,按照国家有关规定,应在生产成本中据实列支,专款专用。
(3)油漆作业易发如下职业病:
1)苯中毒;点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
2)甲苯中毒;
3)二甲苯中毒;
4)白血病。
(4)对于施工现场产生的固体废弃物,施工单位应按如下方式进行处理:
1)施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类存放。
2)建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清运处置。
3)有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。
2[多选题]
关于绿色施工评价标准的说法,正确的有()。
A.绿色建筑的评价以建筑群为对象,通常情况下,不对单栋建筑实施评价
B.对新建、扩建与改建的住宅或公共建筑的评价,应在其投入使用一年后进行
C.绿色施工评价应从设计阶段开始,直至施工阶段结束,需按《绿色施工评价标准》要求提交设计、施工相关文档
D.按满足一般项数和优选项数的程度,绿色建筑共划分为三个等级
E.绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成 参考答案:B,D,E
◆◆参考解析:
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
绿色建筑的评价以建筑群或建筑单体为对象,评价单栋建筑时,凡涉及室外环境的指标,以该栋建筑所处环境的评价结果为准,故A选项不正确;申请评价方应按《绿色建筑评价标准》GB/T50378的有关要求,对规划、设计与施工阶段进行过程控制,并提交相关文档,故C选项不正确。
3[单选题]在城市市区范围内从事建筑工程施工,项目必须向政府环境保护管理部门申报登记的时间是在工程开工前()d以前。
A.7
B.15
C.30
D.90
参考答案:B
◆◆4[单选题]
施工单位申领《污水排水许可证》部门是()。
A.市政管理
B.环境卫生管理
C.环境保护管理
D.建设行政主管
参考答案:A
◆◆5[单选题]
关于现场宿舍空间的说法,正确的是()。
A.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于1.0m,每间宿舍居住人员点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 不得超过16人
B.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过12人
C.室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于1.0m,每问宿舍居住人员不得超过12人
D.室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每问宿舍居住人员不得超过16人
参考答案:D
◆◆参考解析:
《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146—2013第5.1.5条对现场宿舍作出新的要求,室内净高不得小于2.5m。
6[单选题]
某工程位于闹市区,现场设置封闭围挡高度至少()m才符合规定要求。
A.1.8B.2.0C.2.5D.3.0
参考答案:C
◆◆7[单选题]
下列不属于电渣压力焊易发的职业病类型的是()。
A.氮氧化合物中毒B.电焊尘肺C.电光性皮炎D.一氧化碳中毒
参考答案:B
◆◆8[单选题]
施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须要在点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()h内向所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
参考答案:D
◆◆9[多选题]建筑施工对环境的常见影响有()。
A.模板支拆、清理与修复作业等产生的噪声排放
B.施工现场生活垃圾
C.现场钢材、木材等主要建筑材料的消耗
D.机械、车辆使用过程中产生的尾气E.现场用水、用电等的消耗
参考答案:A,B,C,E
◆◆10[多选题]
关于现场食堂卫生与防疫管理的说法,正确的有()。
A.现场食堂应设置独立的制作间、储藏问,门扇下方应设不低于0.1m的防鼠挡板,配备必要的排风设施和冷藏设施
B.燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品
C.现场食堂的制作问灶台及其周边应铺贴瓷砖,所贴瓷砖高度不宜小于1.2m,地面应做硬化和防滑处理
D.现场食堂储藏室的粮食存放台距墙和地面应大于0.2m,食品应有遮盖,遮盖物品应有正反面标识
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.现场食堂必须办理卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗,上岗应穿戴洁净的工作服,不得穿工作服出食堂
参考答案:B,D,E
◆◆11[多选题]
关于现场宿舍管理的说法,正确的有()。
A.现场宿舍必须设置推拉式窗户B.宿舍内的床铺不得超过2层C.宿舍室内净高不得小于2.5mD.宿舍内通道宽度不得小于1.0mE.每问宿舍居住人员不得超过15人
参考答案:B,C
◆◆12[多选题]
属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。
A.有获得职业卫生教育、培训的权利B.有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利C.有要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用具、用品,改善工作条件的权利D.对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为有提出批评、检举、控告的处罚的权利E.有拒绝指挥和强令进行没有职业病防护措施作业的权利
参考答案:A,B,C,E
◆◆参考解析:
D选项中,对于前述行为劳动者只有批评、检举、控告的权利,没有处罚的权利。
13[简答题]1.背景
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
上海某超高层建筑由于工期紧张,外幕墙施工与室内精装修施工进行搭接施工,采用四台S0D200/200G型高速施工电梯完成人员及材料的运输。电梯安装位置与各楼层过桥通道连接,并设置相应的安全防护措施。幕墙甩口,等电梯拆除后实行封闭。
装饰装修由某装饰装饰公司分包,由于该工程工期影响巨大,必须按合同工期完工,该装饰公司临时紧急调集一批装饰普工增援油漆作业。由该项目原油漆班组每人带一名普工组成一个小组,施工现场一边操作一边简单培训后开始正式单独油饰施工。
尽管作业强度大、工作时间长,但所有工人均未出现身体不适。该装饰公司将原定于身体检查的费用直接发放给施工人员后,将该批装饰普工退回原工作班组。由于本工程拟创省级安全工地,施工现场建立了相应的制度,对作业人员实施相应的培训。对于施工现场产生的固体废弃物,也按相关要求编制了相应的处理预案。
2.问题
(1)施工电梯与各楼层过桥通道安全防护措施主要应如何设置?
(2)指出本案例中职业卫生与防护管理方面的不妥之处,并简述正确做法。
(3)简述油漆作业易发哪些职业病?
(4)对于施工产生的固体废弃物,施工单位应如何处理?
◆◆参考解析:
(1)施工电梯与各楼层过桥通道安全防护措施主要有:
1)应在两侧设置防护栏杆、挡脚板,并用安全立网封闭;点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
2)每层的进出口处尚应设置常闭型的防护门。
(2)不妥一:普工直接上岗进行油漆作业;正确做法:应书面告知劳动者工作场所或工作岗位所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应采取的职业病防护措施。
不妥二:普工在施工现场一边操作一边简单培训;正确做法:应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期问的定期职业卫生培训。
不妥三:普工油漆作业全过程均未进行职业健康检查;正确做法:对从事接触职业病危害作业的劳动者,应当组织在上岗前、在岗期和离岗时的职业健康检查。
不妥四:将原定用于身体检查的费用直接发放给施工人员;正确做法:用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等的费用,按照国家有关规定,应在生产成本中据实列支,专款专用。
(3)油漆作业易发如下职业病:
1)苯中毒;
2)甲苯中毒;
3)二甲苯中毒;
4)白血病。
(4)对于施工现场产生的固体废弃物,施工单位应按如下方式进行处理:
1)施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类存放。
2)建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清运处点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 置。
5.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇五
《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师法规考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点,本文为:2018年二级建造师《工程法规》章节考点:2Z208030仲裁制度,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2Z208030仲裁制度
1.仲裁协议和仲裁受理(学尔森二级建造师频道整理仲裁制度)仲裁协议应当采用书面形式,有效的仲裁协议必须具备:请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会;熟悉仲裁协议的效力以及仲裁协议效力的确认的方式。了解申请仲裁的条件、仲裁申请书应当载明的事项;为保证仲裁程序顺利进行、仲裁案件公正审理以及仲裁裁决有效执行,当事人有权申请财产保全和证据保全。
2.仲裁程序
仲裁审理的法定程序主要包括仲裁庭的组成、开庭和审理、仲裁和解与调解、仲裁裁决等过程。
1.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间,总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉,要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定,人民法院()。
A.不予受理
B.应当受理,确认合同有效后驳回起诉
C.应当受理,确认合同有效后移送仲裁委员会
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 D.应当先审查合同效力,确认合同无效后受理
2.合法有效的仲裁协议应当具有的内容不包括()。
A.仲裁事项
B.请求仲裁的意思表示
C.选定的仲裁委员会
D.仲裁委员会的住所地
3.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构,关于该仲裁协议效力的说法,正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效(学尔森二级建造师频道整理仲裁制度)B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,该仲裁协议无效
D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的,该仲裁协议有效
E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
3.仲裁裁决的执行
仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决,一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的有关规定,向人民法院申请执行。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向法院提起诉讼。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》章节考点:2Z208030仲裁制度,请各位考生抓紧时间复习。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。
2018年二级建造师《工程法规》章节考点:2Z208030仲裁制度
《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师法规考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点,本文为:2018年二级建造师《工程法规》章节考点:2Z208030仲裁制度,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!4.涉外仲裁的特别规定(学尔森二级建造师频道整理仲裁制度)涉外仲裁是指具有涉外因素的仲裁,在我国,涉外仲裁的主体基本包括2种类型:
(1)一方或者双方当事人是外国人、无国籍人或者外国企业和组织;(2)涉及港、澳、台的案件参照涉外案件处理。当事人申请财产保全,经仲裁机构提交人民法院的,由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行;申请证据保全的,由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。涉外仲裁委员会作出的发生法律效力的仲裁裁决,当事人请求执行的,如果被执行人或者其财产不在中华人民共和国领域内,应当由当事人直接向有管辖权的外国法院申请承认和执行。
4.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在()前提出。
A.仲裁庭首次开庭
B.辩论终结
C.裁决书送达
D.最后一次开庭结束
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 5.甲乙双方的合同纠纷于2013年7月2日开庭仲裁,7月4日,经仲裁庭调解双方达成了调解协议,7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,7月6日调解书交由双方签收,根据《中华人民共和国仲裁法》有关规定,则下列说法正确的有()。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2013年7月5日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后反悔,则仲裁庭重新开庭仲裁
D.申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请
E.该调解书自2013年7月6日产生法律效力
6.仲裁裁决是由仲裁庭作出的,当仲裁庭无法形成多数意见时,应当()作出裁决。
A.按首席仲裁员的意见
B.重新组织仲裁庭
C.提请人民法院
D.提请仲裁委员会主任
同步练习答案
1.A2.D3.CD 4.A5.AE6.A 学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》章节考点:2Z208030仲裁制度,请各位考生抓紧时间复习。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。
二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森
提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。
6.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇六
单选题
1、下列法律中,属于经济法的是()。
A.《标准化法》
B.《招标投标法》
C.《物权法》
D.《合同法》
参考答案:A2、《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
参考答案:C3、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时,下列说法正确的是()。
A.不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决
B.不能确定如何适用时,由国务院提出意见
C.国务院认为适用地方性法规的,应提请全国人民代表大会常务委员会裁决
D.国务院认为适用部门规章的,应决定在该部门适用地方性法规的规定
参考答案:B
共有15049人答过,平均正确率57.75%
4、法人在建设工程中的地位,主要表现在()。
A.所扮演的分包角色上
B.工程总承包合同约定的权利、义务中
C.具有民事权利能力和民事行为能力
D.工程建设参与方分工协作的关系中
参考答案:C5、下列行为中,不得代理的行为是()
A.工程承包
B.材料设备采购
C.诉讼
D.招标
参考答案:A6、乙未经甲授权,却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么,乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
参考答案:C7、某贷款合同,借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保,但未到县级林业主管部门办理抵押登记,贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定,该抵押合同()。
A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得林业主管部门的批准,属于无效合同
C.自当事人双方签字盖章后即生效
D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效
参考答案:C8、王某与某信用社签订一份贷款合同,信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定,下列主体可以作为保证人的是()。
A.某项目经理
B.某项目工程部
C.某公立小学
D.某国家机关
参考答案:A9、某工程项目为赶工期而昼夜施工,严重影响了相邻小区居民的休息,经现场劝阻无效,居民便成立维权小组与该施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系,以下表述中正确的是()。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
参考答案:C10、根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时,抵押权自登记时设立的是()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的船舶
C.交通运输工具
D.半成品
参考答案:A11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。
A.工程竣工验收
B.工程验收合格
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
参考答案:C12、根据《民法通则》的规定,属于承担民事责任方式的是()。
A.返还财产
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.没收违法所得,没收非法财物
参考答案:A13、下列行为中,构成工程重大安全事故罪的行为是()。
A.某施工单位在参与某工程投标过程中,与另一投标单位提前联系并商讨报价,给建设单位造成重大损失
B.工地在建地下隐蔽工程时,对裸露地面的钢筋,未在周围做防护措施,也没有醒目标识,造成经过这里的关某摔成重伤
C.施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死
D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定,造成3人重伤
参考答案:C14、根据我国《建筑法》的规定,下列建筑工程中,()在开工前依法可以不办理施工许可证。
A.投资45万元的厂房
B.造价为60万元的管道安装工程
C.建筑面积为250平方米的装修工程
D.建筑面积为350平方米的修缮工程
参考答案:C15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期以两次为限,每次不超过()个月。
A.3B.4C.5D.6
参考答案:A16、建筑业企业资质证书有效期为()年。资质有效期届满,企业需要延续资质证书有效期的,应当在资质证书有效期届满3个月前,申请办理资质延续手续。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
参考答案:D17、建造师李某申请延续注册,下列情况中不影响延续注册的是,()。
A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人
B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼
C.其始终从事技术工作,故无需且未参加继续教育
D.执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年
参考答案:B18、下列情形中,属于注册建造师担任项目经理期间可以进行更换的是()。
A.项目经理部调往别的施工项目任职
B.发包方同意更换项目负责人
C.发包方与建造师受聘企业变更了承包合同
D.项目经理无法适应工程所在地的气候条件
参考答案:B19、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位负责
参考答案:C20、下列建设项目中,属于依法应当进行公开招标范围的是()
A.涉及国家安全,国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用国有企业事业单位自有资金的项目
7.2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度 篇七
1、下列关于行使撤销权要求的表述,不准确的是()。A、债务人放弃其到期债权,给债权人造成损害的
B、债务人以明显不合理的低价转让财产,给债权人造成损害的 C、撤销权的行使范围以债权人的债权为限
D、债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担
2、继承人甲、乙因继承纠纷诉至法院,要求人民法院对被继承人遗产,包括:小楼一栋、存款若干及珠宝等其他动产作出分割。一审判决中未涉及对存款的继承问题,甲上诉,二审人民法院正确处理方法是()。
A、告之甲对一审判决未涉及的诉讼请求另行起诉
B、二审中,就一审判决未涉及的诉讼请求一并作出判决 C、可按自愿原则进行调解,调解不成发回重审 D、驳回上诉
3、关于证据保全制度,说法正确的是()。A、当事人申请保全证据的,应当提供相应的担保
B、仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C、人民法院进行证据保全,应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D、人民法院进行证据保全,可以采用查封、扣押、拍照等方法
4、在施工合同履行过程中,()享有“同时履行抗辩权”。A、业主 B、承包商 C、工程师
D、业主和承包商
5、在建设工程安全生产管理基本制度中,()是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度。A、安全生产责任制度 B、安全生产检查制度 C、安全生产教育培训制度 D、安全责任追究制度
6、出租单位出租未经安全性能检测或检测不合格的机械设备和施工机具及配件的,责令()。
A、限期改正并处以1~5万元的罚款 B、停业整顿,并处以5~10万元罚款 C、限期改正并处以10万元以下罚款 D、停业整顿,并处以3~5万元的罚款
7、建设工程合同当事人之间的纠纷一般有()。A、建设工程施工合同纠纷 B、建设工程物资采购合同纠纷 C、建设工程监理合同纠纷
D、建设工程勘察、设计合同纠纷 E、相邻关系纠纷
8、按照合同的约定,某甲应该在四点钟之前将一台电视机送到某丙的家里。当某甲抱着电视机向某丙家里走去的时候,碰见了喝醉酒的某乙。某乙撞倒了某甲,电视机掉在地上摔碎了,导致某甲无法按照约定的时间将电视机送到某丙家,则()。A、由于不是某甲主观故意造成的违约,某甲不需要承担违约责任 B、应该由某乙向某丙承担违约责任
C、某甲需要向某丙承担违约责任,然后要求某乙对其损失进行赔偿 D、某甲需要向某丙承担违约责任,然后要求某乙承担违约责任
9、某建筑工程有限公司股东会拟换监事,在下列人员中,可以做监事的应该是()。A、王某,现任公司总经理 B、孙某,现任公司财务总监 C、张某,为公司职工代表 D、赵某,现任公司董事会董事
10、某有限责任公司的住所地在A市,后在B地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司由于无力支付货款,与该贸易公司发生纠纷。下列说法中正确的是()。
A、买卖合同无效,因为该分公司不具有法人资格,而且无母公司的授权依据 B、买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司承担
C、买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任 D、买卖合同有效,法律责任由合同当事人独立承担
11、王铁柱在府城建筑工程队打工,现年15岁,在一次施工过程中违章操作,在没有仔细观察的情况下将粉刷桶扔到楼下,造成一人轻伤,请问以下哪些人应该承担相应的法律责任()。
A、将粉刷桶递给王铁柱的同事 B、王铁柱的父母
C、王铁柱的好朋友郑某 D、王铁柱
12、某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时,有下列五人的任职资格受到股东的质疑,其中属于公司法规定的不得担任董事的情形为()。A、陈某,66岁,曾任区政府办公室主任,现退休在家
B、张某,两年前因对一起重大工程事故负有责任,被判处有期徒刑一年 C、王某,一有限公司的出资人,因经营负债50 万元,债权人至今仍在追讨
D、赵某,两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理,上任仅两个月,该企业被宣告破产
E、李某,曾任本公司的董事,但因受刺激,患间歇性精神病
13、下列有关法律关系变更的说法正确的是()。
A、法律关系客体变更,主体不变更,不会引起法律关系的变更 B、法律关系内容变更,主体不变更,不会引起法律关系的变更 C、只有法律关系主体变更,才能引起法律关系的变更
D、只要法律关系主体、客体和内容其中有一个发生变更,就能引起法律关系变更
14、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,应承担的法律责任为()。A、责令改正
B、构成犯罪的,依法追究刑事责任 C、没收违法所得,并处以罚款 D、责令停业整顿 E、降低资质等级
15、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,中标无效,责令改正,可以处()。
A、中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款 B、五万元以上二十五万元以下的罚款
C、项目合同金额百分之五以上百分之十以下的罚款 D、项目合同金额千分之十以上千分之二十以下的罚款
16、下列不属于安装工程一切险的责任范围的是()。A、安装的机器及安装费 B、机场建设
C、安装工程使用的承包人的设备 D、附带投保的土木建筑工程
17、张某和薛某均为甲市人,双方在乙市登记结婚,后薛某在丙市被判处有期徒刑三年,服刑一年后张某迁居丁市,欲起诉至法院,与尚在服刑的薛某离婚,对此案有管辖权的法院是()。
A、甲市张某原住所地法院
B、乙市张、薛二人结婚登记地法院 C、丙市薛某服刑地法院 D、丁市张某现居住地法院
18、注册建造师执业的下列专业中,未区分工程类别,按项目只设一级建造师执业资格的专业是()。A、铁路工程 B、民航机场工程 C、公路工程
D、通信与广电工程
19、开标时,由()检查投标文件的密封情况。A、投标人
B、投标人推选的代表 C、招标人 D、招标人推选的代表 E、招标人委托的公证机构
20、下列关于合同无效的表述中,正确的是()。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B、损害国家、集体或者第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、违反地方性法规的强制性规定
21、某医院欲新建一办公大楼,该办公大楼由某城建集团承包建造,则施工许可证应由()申领。A、医院 B、城建集团
C、城建集团分包商 D、医院或城建集团
22、建设项目环境影响评价文件未经批准,建设单位擅自开工建设的,法律后果为()。A、由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设 B、视情节轻重降低建设单位的资质或吊销其资质证书 C、可以处以5万元以上20万元以下的罚款 D、可以处以项目金额5%以上10%以下的罚款
E、对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分
23、小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析下列选项中不符合颁发施工许可证条件的有()。A、已经交了土地出让金,但土地证尚未办好
B、没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C、有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾
D、已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足要求 E、办理了质量监督手续
24、物权的主要保护方法包括()。A、请求确认物权 B、请求排除妨碍 C、请求恢复原状 D、请求返还原物 E、请求继续履行
25、政府及其所属部门的工作人员限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的,应()。
A、给予责任人撤职处分 B、给予主管撤职处分 C、由上级机关责令改正 D、承担连带赔偿责任
26、下列说法正确的是()。
A、分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
B、分包单位各负其责,不需要接受总承包单位的安全生产管理
C、如果分包单位不服从总承包单位的安全管理导致生产安全事故的,由分包单位自己承担责任
D、如果分包单位不服从总承包单位的安全管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任
E、总承包单位与分包单位对所有工程的安全生产承担连带责任
27、建设单位因故不能按期开工的,最多可以向发证机关申请()延期。A、2次 B、3次 C、4次 D、5次
28、以下哪一项不是合同终止的原因()。A、债务人依法将标的物提存 B、经双方协议解除 C、合同抵押物灭失 D、债权人免除债务
29、在建设工程安全生产管理的基本制度中,()是“安全第一,预防为主”的具体体现,是建筑安全生产的基本制度。A、安全生产责任制 B、安全生产检查制度 C、群防群治制度 D、安全责任追究制度
30、甲欠乙10万元未还,于是决定将自己对丙的债权转让给乙,该债权附有房产抵押和专属甲自己的权利。下列说法正确的是()。A、甲转让债权应当通知丙
B、甲转让债权则债权上附属的从权利都被转让
C、该债权的转让在办理房产抵押转让登记手续后,才是有效的 D、甲转让债权但是具有人身性的从权利并不被转让 E、债权转让后,丙对甲的抗辩权可以对抗乙
31、必须进行招标的项目而不招标的,可以处项目合同金额()的罚款。A、5‰以下 B、5%以下
C、5%以上到10%以下 D、5‰以上到10‰以下
32、依当事人之间权利义务是否存在对价关系,合同可以分为有偿合同与无偿合同。下列合同中,属于无偿合同的是()。A、买卖合同 B、赠与合同 C、无偿借用合同 D、租赁合同 E、施工合同
33、某承包商在支付某工人工资的时候,由于会计的疏忽,误将500元看成了5000元,多支付了4500己。承包商发觉后,向这名工人讨要。这种债产生的原因是()。A、合同 B、侵权行为 C、不当得利 D、无因管理
34、经济法律关系客体主要包括()。A、物 B、权利 C、行为 D、智力成果 E、义务
35、根据《合同法》,下列合同中无效的有()。A、损害社会公共利益的合同 B、附条件的合同
C、以合法形式掩盖非法目的的合同 D、附期限的合同
E、恶意串通,损害第三人利益的合同
36、下列选项中,()属于安装工程一切险的除外责任。A、原子核裂化 B、火灾
C、罢工和骚乱 D、一般性盗窃 E、核辐射
37、关于建设项目环境保护的法律规定,以下说法不正确的是()。
A、建设项目需要配套建设的环保设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
B、分期建设、分期投产或使用的建设项目,其相应的环保设施应当分期建设、分期投产及使用
C、分期建设、分期投产或使用的建设项目,其相应的环保设施应当分期验收
D、环境保护行政主管部门应当自收到环保设施竣工验收申请之日起30日内完成验收
38、未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的,处()的罚款。A、五万元以上十万元以下 B、五千元以上五万元以下 C、二万元以上二十万元以下 D、二万元以下
39、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,责令限期改正,并处以()。A、挪用费用20%~50%的罚款 B、挪用费用20%~30%的罚款 C、挪用费用10%~30%的罚款 D、挪用费用10%~50%的罚款
40、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙,则()。A、某乙可以对之行使撤销权
B、如果某甲行为对某乙的债权产生了损害,则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权
C、如果该行为对某乙产生的债权产生了损害,则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权
D、如果该行为对某乙产生的债权产生了损害,则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权
41、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目()之日为止。A、提交竣工验收报告 B、竣工验收合格 C、竣工验收备案 D、交付使用
42、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、1年
43、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是()。
A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务
B、承接方在异地承接勘察设计业务时,须经项目所在地的建设行政主管部门审批 C、设计师承接工程设计任务需经有资质的设计机构盖章,该机构与设计师对此承担连带责任
D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业
44、如当事人一方没有确切证据证明对方有法定的行使不安抗辩权的情形.而中止履行合同,则其应承担的法律责任是()。A、缔约过失责任 B、违约责任 C、行政责任 D、刑事责任
45、注册执业人员(),责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
A、未经安全培训或培训不合格的
B、未执行法律、法规和工程建设强制性标准的
C、未按照安全施工的要求配备齐全有效的安全设施和装置的
D、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的
46、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证,该许可证至()届满。A、2006年3月1日 B、2007年3月1日 C、2008年3月1日 D、2009年3月1日
47、当债务人期满不能清偿债务,债权人将债务人的抵押物折价或拍卖、变卖后,如价款不足或超过了债权数额,则()。
A、超过部分归债务人,不足部分由债务人清偿 B、超过部分归债权人,不足部分由债权人承担 C、超过部分归债务人,不足部分由债权人承担 D、超过部分归债权人,不足部分由债务人清偿
48、下列选项中,()符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由具有相应资质的单位承担
B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督
C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字 D、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,不得继续使用
E、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责
49、某市工商局的住宅工程项目,经招标某建筑公司成功中标。但在签订合同时,该甲方单方强硬坚持降低工程价款10%而其他要求却不变,并坚持只与该乙方合作,乙方无奈只好违心签定了合同。则此合同主要违反了合同法原则中的()。A、诚实信用原则 B、公平原则 C、平等原则 D、自愿原则
E、损害社会公益原则 50、某施工现场的负责人没有对作业场所存在的安全危险因素进行说明的情况下就要求刚刚签订劳动合同的操作人员立即进入现场作业,则该负责人侵犯了从业人员的()。A、拒绝权 B、知情权 C、紧急避险权
D、依法要求赔偿的权利
答案:
1、B
2、C
3、D
4、D
5、B
6、B
7、A B C D
8、C
9、C
10、B
11、B
12、C D E
13、D
14、A C D E
15、A
16、B
17、D
18、A
19、A B E 20、C D
25、C
26、A D
27、A
33、C
34、A C D
35、B C D
41、B
42、C
43、A
44、B B C D 50、B
21、A
22、A C E
23、A B D
24、A B C
28、C
29、A 30、A D E
31、D
32、B C
36、A C E
37、B
38、D
39、A 40、C
45、B
46、B
47、A
48、A B C E
【2018一级建造师工程法规章节习题:建设工程合同制度】推荐阅读:
一级建造师《工程法规》第二章第一节练习题07-20
一级建造师建设工程法规与相关知识二十08-12
一级建造师《工程经济》训练试题07-19
一级建造师《机电工程》预习试题08-10
2018二级建造师《工程法规》第一章考点:建设工程法人制度08-21
一级建造师报名时间08-07
16年一级建造师证书09-12
一级建造师几月报名08-04
网友突击:如何通过一级建造师考试07-14