轻工承包协议书(共11篇)
1.轻工承包协议书 篇一
发包人: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
承包人住址:
承包人身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关条例、法律、法规,遵循自愿、平等、恪守信用的原则,甲方将 工程土建工程人工费承包给乙方,经甲方双方协商决定达成以下合同条款,特签订本合同。
一、工程名称
二、承包方式、范围、价格
1、承包方式:建筑工程人工费承包,施工中发生设计变更和建设方提出的变更项目,根据施工图纸和实际变更工程量合理计算后相应增减人工费(注:增加项目人工费在贰仟元以上给予调整,贰仟元以下不予调整)
2、承包范围:本工程涉及图纸中的全部内容(包括图纸会审及设计变更的内容)。除采暖安装工程、给排水安装工程、电气安装工程,内、外墙保温工程、涂料油漆工程、门窗工程、金属栏杆工程、防水工程的人工费。另包括承担辅助生产的脚手架搭设、拆除,临时设施的搭设、拆除、设备材料的转运、装卸,塔吊的安装、拆除及塔吊司机工资,并负责担任施工期间的施工用具(如:水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)。
3、承包价格:以建筑面积(建筑面积的核定以施工图纸为依据,按计算规则据实计算)为准,每平方米人工费 元。
三、工程建设工期
1、基础工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
2、主体工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
3、装饰装修工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
4、工程竣工:至 年 月 日全部竣工。
按上述规定工期,如乙方不能按期完成,每延期一天按合同总承包的千分之五进行处罚,依次累计由乙方承担处罚。如遇不可抗力或停水停电及甲方原因造成工期延误合理进行工期顺延。
三、人工费的支付与管理
1、每月按工程进度、完成工程量,经甲方项目部计算核实后按当月完成工程量 50% 报项目部审批支付,(注:遇到建设单位工程款拨付不到位,造成甲方不能按时支付乙方时,乙方做到优先垫资;等建设单位拨款到位时,由甲方按约定补拨给乙方)其余人工费待工程竣工验收合格后一个月内,除扣留
2、人工费支付的管理:每月乙方必须将当月的实际考勤表、工资表交甲方项目部项目经理处审核,考勤表、工资表必须由工人、承包人、考勤人签字,方可有效,否则不予支付工人工资,责任全部由乙方承担。支付后的工资表签字手续齐全,交甲方项目部存档。
五、工程质量
1、按照国家质量标准组织施工,乙方在施工过程中必须执行施工图纸设计要求和国家现行的施工验收规范、强制性条文、验收评定标准等。
2、乙方应严格按设计施工图、及技术交底组织施工,甲方项目部有权对工程质量进行检查验收,凡达不到验收标准,不得进行下道工序,且按甲方项目部的处理意见处理,若造成返工的,返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。
3、乙方应对工程质量负责。在施工过程中发生事故,该返工的乙方无条件的返工,返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。
4、乙方应保证工程质量达到合格,若发生分部分项工程质量不合格,有权一切后果由乙方负责。
六、安全生产
1、乙方必须保证进入施工现场的作业人员身体健康,患有高血压、恐高症、精神分裂症的人员不得进入施工现场,否则所造成的一切责任全部由乙方承担。
2、乙方应严格遵守安全生产的各项规章制度及安全操作规程,不得违章指挥,违章作业。
3、乙方对进入施工现场的.人员要进行安全教育并做好每日班前安全教育记录工作。
4、乙方严格要求操作人员按安全规程操作,做到不违章操作,保护好自身安全和他人安全,正确使用劳动保护用品,带好安全帽、系好安全带等保护用品,接受安全员的监督检查,确保安全生产。
5、乙方必须用专业电工进行接电作业,不得非专业人员接电,若私自接电造成安全事故责任由乙方负责。
6、乙方全权负责施工操作人员的人身安全,加强安全教育,严格管理,严格遵守安全规程及制度,如果发生由人为因素造成的任何事故一切责任由乙方负责并承担所造成的经济责任。
七、甲、乙双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方应按计划及时向乙方供应施工所需的设备、机具、建筑材料,若不及时提供,造成乙方的经济损失由甲方全部承担。
2、甲方向乙方提供的材料必须合格,若不合格乙方有权拒绝使用,强制使用造成工程质量、材料浪费由甲方全权负责。
3、甲方按合同约定及时给乙方拨付承包人工费。
4、甲方有权对工程施工进行全方位、全过程的施工管理,对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工负责管理。在施工过程中发生质量问题,有权作出处理决定:施工进度达不到施工组织设计方案的要求,有权进行调整;安全生产违章作业有权作出停工整改决定;文明施工不达标有权作出处罚的决定等。
(二)、乙方责任
1、乙方依据施工平面布置图和项目部指定的地方堆放设备、材料,乙方不得随意堆放,保证文明施工。
2、乙方应该规定合理用料,施工所需的各种材料使用时必须办理领料手续,实行定额用料,材料不得浪费,剩余材料妥善保管,合理使用。必须做到工完料净场地清,砌筑落架灰及时清理并集中过筛,再次使用。若发现浪费材料、乱截乱用材料,甲方给予乙方500---1000元的经济处罚。
3、乙方对施工机械设备、机具应有专人(有证件人员)操作并定期进行维修和保养,因维修、保养不及时造成机械设备损坏,所造成的经济损失由乙方承担。小型机具、用具要严格管理,不得损失,扣件、U型件所用数量在入库时必须按正常损耗之内入库,非正常损耗由乙方照价赔偿。
4、乙方负责人工费的支付,每月必须将职工考勤及工资表报甲方项目部审核,审核后双方签字报公司财务,乙方不论付零工及包工工资,必须按程序留份报项目部存档。
5、乙方必须配合各工种作业,对各作业班组正常预留的管道洞、槽进行修补,听从项目部的统一调配,若不配合或不听从调配所造成损失及违反各种施工规定,由项目部在当日内作出决定,并进行相应的经济处罚。
6、乙方应派专职技术人员配合甲方项目部的工作,做到定位、定岗并对施工作业技术、质量、安全全过程的管理,发现问题及时向项目部主管人员汇报,进行协调解决,不得擅自隐蔽。
7、乙方负责各结构部位混凝土及砂浆试块的取样、留置、养护工作。乙方留置试块时,必须按照规定留置,若留置的试块在施压时,达不到设计抗压强度标准一切责任由乙方承担(注:留置试块时必须报请项目部与监理工程师监督取样留置)。
8、乙方严格管理自己的施工人员,严禁在施工现场内打架、闹事、赌博、酗酒、偷盗。若发生此类事件,由乙方负责承担全部责任,情节严重者交当地司法部门处理,并相应承担5000----10000元的罚款。
八、专项条款
1、文明施工:
该工程项目部的目标是达到市级文明工地的标准组织施工,做到施工现场整洁,材料堆放整齐,施工场地平整,建筑垃圾及时清运,作业面材料堆放有序,职工宿舍、食堂干净卫生,证件齐全,防蝇设施到位。必须达到市级文明工地,若达不到此标准处以10000元得罚款。
2、工序交接:
乙方在施工期间每完成一道工序,都要报请甲方项目部进行班组工序交接验收工作手续,如乙方不通过工序交接验收工作,造成工程质量事故及安全问题和有关单位对本工程的停工、处罚等现象,根据情节严重乙方承担所有的费用和损失。
3、材料控制:
乙方应按施工预算提供的材料数量,实行定额用料,合理用料,材料不得浪费。①对损耗材料:如钉子、扎丝、铅丝,甲方按预算定额用量一次或二次提供给乙方保管使用,乙方在使用过程中出现浪费、超支、节约等责任由乙方全权负责。以每栋楼2张切割片为准,甲方一次性给乙方钢筋工提供切扎丝用切割片。②对周转材料:如竹胶板、木撑桶、木方子、槽钢等的使用要严格控制,根据构件部位所用尺寸量材使用,不得随手乱截乱用,确实需要截用乙方报项目部批准后截用,否则处以200500元的罚款。乙方要严格控制工地现场偷盗现象,如发现有偷盗现象,扣除当事人的全部工资并对乙方进行处罚。
4、乙方的技术负责人到位:
乙方必须派专职技术负责人到位施工现场,保证定人、定岗、定位配合甲方项目部进行技术、质量、安全全过程的管理工作,否则在施工期间出现的质量问题、安全事故一切责任由乙方负责。
5、乙方违约:
乙方无能力施工,使工程进度、质量、安全无法保障,甲方有权废除合同,造成的经济损失全部由乙方承担,乙方无条件的撤出施工现场,并承担总承包人工费的30%的违约金。
6、乙方负责对人员工资的支付。甲方付款到位,乙方若不按时支付或造成支付不到位,责任全部由乙方负责,造成人员上访等劳动纠纷,每上访一次乙方应承担伍仟元的罚款,依次累计从承包费中扣除。
7、对乙方的奖励:①乙方在施工期间能够积极配合项目部调配,合理利用机械、设备、材料,顺利完成施工任务,甲方项目部承担乙方施工工具用具(如:水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)费用2000元。②乙方在施工过程中未发生质量事故、材料浪费现象,甲方给予10000元的奖励。③乙方在施工过程中能够积极配合项目部消除安全隐患,未发生任何安全事故,甲方给予10000元的奖励。④本工程若达到市级文明工地,甲方给予8000元的奖励。
九、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,结清财务手续后自行失效。
甲方: (签字、盖章)
乙方: (签字、盖章)
年 月 日
2.轻工承包协议书 篇二
围绕“煤”这块黑得发亮的“金子”,各方的博弈从来没有停止过。
《中国经济周刊》日前接到群众举报,称府谷县新民镇和其辖区内的新民村委會相关领导私自做主,在没有取得土地承包人的同意下,就将百余亩土地以“租赁方式”卖给某煤矿供其采煤;举报人称:“这笔交易违反了国家相关法律、侵犯了土地承包人的合法权益、毁掉了农民最基本的生存保障……”
7月13日到18日,《中国经济周刊》记者前往府谷展开调查。
7月14日早上,距离府谷县城32公里的新民镇新民一村村南1.5公里,两台挖掘机正在半山高处挥臂铲土;坡底平地处,一台装载机正在用新土掩盖阵雨造成的积水带。
东北角,红砖砌成的矿井口被遮挡了起来,今年4月间探挖井口时挖出的数十吨煤被倾倒在一侧,在阳光照耀下乌黑铮亮。场地还在平整阶段,大规模的开采还没有开始。
据当地一位不愿意透露姓名的政府工作人员介绍,这块被破坏得“不成样子”的土地就是新民一村70余户村民的承包地,总亩数超过百亩,具体为水地38.39亩、山地57.8亩、林草地10亩;承包期限从1989年到2019年,土地承包证是1998年补发的。
村民:承包地被卖了,自己不知道
“我们事先没有得到任何通知,去年11月初,我回老家给老父亲上坟的时候才发现,我家的两亩多承包地已经被铲平。”在外地做生意的新民一村村民郭成昌告诉《中国经济周刊》。
据郭成昌介绍,自家的承包地在其父亲名下,始于1989年,承包期限30年。父亲几年前去世后,根据《继承法》和《农村土地承包法》相关规定,母亲祁高换成了这块土地的承包人。
“要动我们的承包地,首先得征得我们的同意,可我们根本就不知道。”郭成昌说。据记者了解,没有接到任何通知的包括祁高换、王桂林和刘洪栋三家,由于儿女分户等原因,实际涉及7户。
据郭成昌介绍,自家承包地被铲平,是因为新民一村村长刘反云和几十户村民签字同意,以“租赁形式”将村里70余户100余亩承包地卖给了一家叫金宏湾的私人煤矿。
上述政府工作人员提供的金宏湾煤矿和“新民镇老城一村”(即新民一村)签署的《土地租赁协议书》,第一条明确表示,金宏湾煤矿“租赁乙方土地50年,四至界,以甲方设计占地面积计算”。
新民一村为新民村下辖的一个自然村。新民村村委会主任李伟虎向《中国经济周刊》表示,“四至界”是“四周占到新民一村和其他村的地界处”,但具体面积自己不清楚。
该协议第八条明确了按照不同标准进行土地一次性结算租赁费的条款。水地每亩2.8万元、山地每亩1万元、林草地每亩7000元、荒地每亩3000元。
该协议落款处,分别盖有甲乙双方“府谷县金宏湾矿业有限公司”和“府谷县新民镇新民行政村村民委员会”的印章,以及双方代表“赵耀斌、刘反云、李伟虎”的签字,落款时间为“2010年12月26日”。
“就算是铲平我们的承包地是合法行为,但先铲后签(协议)也不对呀!”郭成昌气愤不已。
该协议的第三页,有新民一村65户村民的签字和手印。不过,82岁的祁高换告诉记者,协议书上“孙小花”的签名和手印是假冒的。孙小花是自己的大儿媳妇,一直在西安做生意,其间并未回过老家,自己家连要铲地的事情都不知道,何来的签名和手印?
村主任:村上同意,我拥护
王桂林告诉记者,今年春节刚过,他打电话给刘反云质问卖地一事,刘告诉他,“村民同意,卖给了金宏湾煤矿”。正月二十,王桂林接到刘反云电话,说正月二十六要召开村民大会,说卖地的事,叫他到时参加。
正月二十六,王桂林和刘洪栋按时参会。在会上,王桂林质问:为何卖地不通知他们几户?没有人回答;又问:谁牵头卖的地?也无人回答。后来,有人解释说,当时打电话联系不到他们几户。当听到“你不服你告去”的说法时,两人愤然离场。
“后来的几个月里,我们分别数次找过县国土局、镇政府、镇国土所,但问题始终没有得到解决。”王桂林说,起初,国土局说事情是镇上的,需要镇上解决,后来镇上又把事情推到了国土所。与此同时,郭成昌则分别就此事上访到陕西省国土资源厅和省信访局。
“事情似乎在今年6月12日发生了转机。”王桂林告诉记者,这一天,县国土局相关领导给他打电话,让他们“不要再往上弄了,局里让镇国土所想办法解决就是了”。
6月20日,刘反云给王桂林打电话,说金宏湾煤矿和镇上下午就处理此事。王桂林告诉记者,参与协商的人包括新民村委会主任李伟虎、刘反云、两个村民代表和金宏湾煤矿的一名工作人员。“我们谈到晚上9点,我要求恢复我的土地自主权,没有得到他们认同。”
据村民反映,金宏湾煤矿是由该县的4家私人煤矿组建而成;此次卖地行为的参与者、在租赁协议上签字的李伟虎,在金宏湾煤矿占有一定股份。
李伟虎向记者坦承,他在金宏湾煤矿有800万元的股份,但同时表示,这800万元是自己和其他90多个村民共同入股的。他表示,把土地租赁给金宏湾煤矿采煤是“大多数村民都同意的,认为这是一件好事,因为煤矿能给大家带来收获”。对于“以租代卖”的做法,李伟虎的解释是:“村上同意,我拥护。”
据村民介绍,签字认可的村民中,很多都是李伟虎的支持者,而另一部分村民则认为,依照租赁协议,自己除了现在能领到租赁费外,以后还能领到“码边费、污染费每吨2.5元和每人每年2吨生活用煤”等好处,也不错。
至于双方所签的协议书,李伟虎表示,这只是一个“初步协定”,现在的铲地行为也只是煤矿要生产的前期工作,而铲地工作是村里开展的,矿上没有相关手续是绝对不能铲地的。而几个村民却私下告诉记者,现在铲地的正是金宏湾煤矿,如果是村上铲地,谁给费用呢?
李伟虎向记者表示,当初没有同意的几户(指王桂林等),如果实在不愿意,就把土地租赁费拿回来,(村上)再给他们另外量地。
据记者了解,府谷县由于独特的资源优势,农民每年都享受着政府的各项因煤收益的补贴,为此,家家户户都有一个陕西信合的存折,相关的政府福利都会直接打进存折。去年12月金宏湾煤矿的土地租赁费,已经打进了新民一村绝大多数农户的存折。
在外地做生意的郭成昌则向记者表示,恢复土地的原状是他最大的愿望。
土地所:租赁协议无效
7月15日,《中国经济周刊》联系府谷县国土局局长张旭瑞,张以在外地出差为由,指派新民镇国土所所长许军接受记者采访。
许军告诉记者,有关新民一村卖地一事纯属村上平整土地,并表示,国家鼓励农民平整土地,以利种植。至于金宏湾煤矿和新民一村签署的《土地租赁协议书》,许军则表示,自己根本就不知道签署协议的事情,如果要签土地方面的协议,没有土地部门的印章,协议是无效的,而且不受法律保护。
许军表示,如果现在出现了煤矿大面积的平整土地的工作,也许还存在以后搞某项建设的可能;如果这样推断的话,新民一村和金宏湾煤矿所签的、他不知道的协议,或者是一个意向性的搞其他建设的协议,而不是用于开矿的。
长期从事土地相关政策法规研究的专家舒新宁表示,土地作为农民生存的最基本保障,如果在承包期内就发生被相关组织或个人强买强租的行为,则违反了《中华人民共和国农村土地承包法》相关条款的规定,相关责任人要受到法律的制裁。
陕西诺尔律师事务所齐精智律师认为,依据《中华人民共和国物权法》的规定,村民所享有的土地承包权是一种物权,在承包期内承包人对土地享有占有、使用、收益、处分排他性的权利。村委会和村民小组未经承包人授权而擅自处分出租他人的承包地,是无权处分行为。
3.协议书正本(空白)-轻工 篇三
甲方:广东省东莞轻工业品进出口有限公司
乙方:
在平等互利的基础上,就五金配件产品出口达成如下条款:
一、乙方负责与海外客户的联系,商订货物价格、数量、质量、包装要求、注册商标、交货时间、地点、确定后通知甲方。甲方根据乙方提供的出口货物清单(包括产品名称、规格、件数、毛重、净重及货物外币单价等),负责签定出口售货合同、报关及商检。
二、乙方必须在出货前两个工作日将出口资料传真到甲方,以便甲方进行报关及商检。乙方所提供资料要明确产品名称、规格、数量、件数、毛重、净重等。由于乙方提供的资料与实际情况不符而经海关查出而出现的经济损失由乙方负责。对产品确认出口后,如不符合客户要求,乙方自行解决,与甲方无关。
三、在出口过程中,甲方负责报关费和商检费。货物运输、保险由乙方负责并支付费用,港口建设费、码头费、文件费、手续费以及海关查验等一切费用由乙方承担,并由乙方直接与相关方结算,甲方不代收代付。若甲方已在商检局办理好出境货物换证凭条或通关单后,乙方更改原来出货清单数量或取消,所产生的商检费用由乙方负责。
四、结汇与退税:乙方客户以信用证的方式直接同甲方进行货款结算时,乙方负责信用证付款的审核及缮制各种所需的外贸单证,之后由甲方向银行交单结汇。对有关部门信用证或电汇银行手续费、文件费及其它相关费用,均由乙方负责。
五.付款操作分两步:第一步、甲方收到乙方境外公司或其客户的外汇汇款后,在下一个工作日内即按收到外汇汇款当天银行公布的美元买入价结汇给乙方;第二步、乙方提供齐全、有效的增值税发票,甲方扣除0.07元人民币/美元手续费后,将剩余款项付给乙方。
六、在甲方未收到乙方境外公司或其客户汇款之前,乙方无任何理由向甲方追讨出口货物款项。甲方代乙方出货后,如乙方客户不能及时汇款到甲方帐户,所产生的有关结汇核销费用及罚款由乙方负责。
七、双方因不可抗力(包括国家政策、自然灾害等)不能履行全部或部分合同的,以至导致合同的暂停或终止,双方可免除责任,届时双方就具体事宜作进一步协商。
八、在申报退税过程中,如出现某种问题时,乙方必须以最快时间速度配合甲方,无条件地按照国家政策及税局要求提供规范的单证及其它资料,如遇国家政策变化或出现其它不测问题,双方就具体事宜作进一步协商解决。
九、本协议书自双方确认签字后生效,按此执行。本协议书未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:广东省东莞轻工业品进出口有限公司乙方:
签约代表:签约代表:
4.承包协议书 篇四
甲方:辽宁安达实业有限公司
乙方:
一、承包内容:安达实业厂区围墙及门卫室土建施工,围墙铁艺安装工程。
二、承包方式:人工费承包(现场小班子管理及机械设备)
三、承包价格:
1、围墙: 元/米(按延长米报价,含机械设备、小班子管理及铁艺安装)
2、门卫室: 元/平方米(按面积报价,含机械设备、小班子管理及门卫室照明用电工程)
四、付款方式:
五、质量要求:乙方保证按甲方要求施工,工程达到质量合格标准。
六、材料要求:所以材料均由甲方购买。甲方应保证材料供应充足,如材料不到位,使施工人员闲置,由甲方负责闲置费用。
七、现场安全:乙方要遵守施工安全生产操作守则,安全生产,甲方负责提供安全有效的设施及保护用品。如在操作工程中违反操作,出现伤亡事故由乙方自己负责。
八、现场生活:甲方提供施工人员住宿环境,乙方要保证施工环境现场的清洁。
九、要求:乙方必须服从甲方在生产经营和安全方面的指挥和管理,做到文明施工。
此协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。待工程完工后自动废除。
甲方:
乙方:
5.承包协议书 篇五
乙 方:xx县xx乡xx村村民肖xx
经甲乙双方多次协商,就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。
1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方,乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。
2、乙方在承包管理期间,不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。
3、乙方在承包管理期间,必须遵守甲方的各项管理制度,服从甲方管理、调度安排。
4、乙方在承包管理期间,必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理,不得违反甲方的相关管理规定。
5、乙方在承包期间,对电站的安全生产、乙方管理不善,由乙方负责。
6、承包工资按发电量计算,即每度电3分计算,按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费,但不包括维护费。
7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产,必须服从电力公司的调度命令,不得违规操作。如有违规操作,由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。
8、若无正当理由,甲方不得擅自解除本合同,不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定,擅自将洼落电站承包给他人,所造成的一切后果由甲方自行承担。
9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用,若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用,所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。
10、地方关系的协调,乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中,甲方不在另支付。
11、本协议为长期合法有效协议,未经双方同意,任何一方不得擅自解除。
12、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,金鼎担保公司备案1份。
甲方: 乙方:
6.承包协议书 篇六
乙方;xxx(xxxxx村民) (承包方)
甲方在xxx拥有一所养殖塘经全体股东协商通过,自愿出租给乙方养殖使用。养殖塘面积,塘内设施按目前情况出租,堤坝损坏缺口由甲方修建补好平整。经双方协商达成协议如下;
1、养殖塘租用期限为x年(xxxx年农历x月x日至xxxx年x月x日)
2、租金x年xxxxxx元(其中包括前承包人费用xxxxxx元堤坝修建费xxxx元)
3、租用年内如碰到政府征用和本村建设需要,乙方无任何理由阻挡,不准提任何条件,应自行搬出,如有建设需要租金按xxxxxx元x年摊派退还剩余租金,租金应待征用单位赔偿费到位后支付。
4、如果政府对养殖塘需要征用赔偿资金一切归养殖塘全体股东所有不涉乙方之事。x月至x月份有损害苗费赔偿由甲方和乙方对半分成,x月至xx月份有害苗费赔偿由归乙方所有。
5、对前承包租用人的租用期限按现在租用人签订协议书之日至,终止承包权。
6、养殖塘承包期限内乙方养殖使用,塘内支配不作变更任何违法使用,x年使用期内堤坝发生损坏需修建加固,工程费用由承包者负责一切修建费用。
7、乙方在x年使用期限内所建的固定设施,有影响损坏养殖塘的不准拆除,对可移动的设施由乙方带回不得有违。
以上协议一式两份。甲乙双方各持一份,按协议共同遵守执行,口说无凭,以纸存照。
甲方;乙方;
7.木工承包协议书 篇七
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
一、甲乙双方本着互惠互利、互相信任的基础上,乙方承包甲
方高县庆符镇李书荣联建房工程以木工清包的形式,委托乙方施工,为明确双方责任,特定下列条款,双方共同遵守执行。
二、甲方责任。1、2、3、提供施工图纸、用电及施工场地。参与工程质量施工进度监督负责材料进场中期验收。甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量,工程进度进行监督检查,发现问题,随时有权要求乙方限时整改。
三、乙方责任:1、2、3、乙方遵守甲方指定的规章制度。施工质量按甲方要求标准施工。严格执行操作防火规范,按施工规范和质量标准进行工作,保证按期保持完工。
七、工程款及支付方式:按图纸收方,单价为人民币71.00元每平方米;支付方式:底层完工后一次性全付清底层工程款,以后每层按人民币65.00元每平方米付款,余款于木工工程完工后全部付清。基础完工后付5000元,若工期提前一天按70元支付。
八、工程工期:从木工工人进场起至年月日。总工期为122天。
甲方:乙方:
8.承包山林协议书 篇八
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条(合伙内容):甲,乙,丙,丁自愿合伙向村承包土地
第二条(合伙名称以及经营地):陈皮山脚,坪山柱头,以及寺坞塘反背。
第三条:(合伙项目和范围)….<自己填写>。
第四条(合伙期限)50年.。
第五条(出资金额,方式。期限)承包款每年(22818元,28818元,4804元。计56444元)。平均每人四分之一.。出资截止日期X年X月X日、逾期损失由XXX承担。合伙出资共计XXXX元。合伙期间该出资为共有财产,合伙终止后,双方出资仍为个人所有,届时返还。
第六条.盈余分配与债务承担。此需合伙人商量,自行定制
第七条.入伙,退伙。出资的转让
(一)入伙。
1、需承认本合同,执行合同规定的权利义务。
2、新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意,承认并签署本合伙协议。
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙商行的债务承担连带责任。
(二)退伙。
1、自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:①合伙协议约定的退伙事由出现;
②经全体合伙人同意退伙;
③发生合伙人难以继续参加合伙的事由,退伙前应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
①死亡或者被依法宣告死亡;
②被依法宣告为无民事行为能力人;
③个人丧失偿债能力;
④被人民法院强制执行在合伙中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
①未履行出资义务;
②因故意或重大过失给合伙造成损失;
③执行合伙事务时有不正当行为;
④合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算
(三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙的合伙人。
合伙人或他人可以入伙、退伙、转让,但须经双方同意,并办理增加出资额的手续或订立入伙、退伙、转让的补充协议;补充协议与本协议具有同等效力。
第七条 财务、管理、重大活动
。。。。。。。。。
第八条 合伙人的权利和义务
:(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权。
2、合伙人享有合伙利益的分配权;
3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
4、合伙人有退伙的权利。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2、分担合伙的经营损失的债务;
3、为合伙债务承担连带责任。
第九条 禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益,归合伙人共同所有,造成的损失按实际损失进行赔偿。
(二)禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务。
(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。
(四)合伙人不得从事损害本合伙利益的活动。
(五)禁止私自挪用、转借、转让合伙共有的货物及流动资金。
第十条 合伙经营的继续
(一)合伙如有以下事由之一,应延续合伙经营:
1、合伙事业有赢余;
2、合伙事业有转机;
3、合伙人要求延续;
4、合伙事业有很大的前景。
(二)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原合伙名称继续经营原合伙业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
(三)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。
第十一条 合伙的终止和终止后的事项
(一)合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满;
2、全体合伙人同意终止合伙关系;
3、已不具备法定合伙人数;
4、合伙事务完成或不能完成;
5、合伙事业违反法律被撤消;
6、出现法律、行政法规规定的合伙解散的其他原因。
(二)合伙终止后的事项:
1、即推举清算人,并邀请__中间人(或公证员)参与清算。
2、清算如有赢余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产顺序进行。固定资产和不可分物,可作价买卖给合伙人或第三人。在价格相等的情况下,合伙人有优先购买权,其价款参与分配。
3、清算后如果亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十二条 争议的解决方式
合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的,一方可经退伙程序退伙,或可依法向原告所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同如有未尽事宜,应由全体合伙人讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十四条本协议一式4份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
注:根据情况可增加或删减内容。
合伙人XX签名(盖章):
签名时间:2008年___月___日
合伙人XX签名(盖章):
9.厨房承包协议书 篇九
XXX服务有限公司
厨房团队承包协议书
甲方:
法定代表人:
身份证号码:
地址:
乙方:
身份证号码:
地址:
甲乙双方经友好、平等协商,达成一致:甲方愿意将会所餐厅厨房承包给乙方工作。
一、承包期限
1、经双方协商同意本协议期限为固定期限(含试用期):
从年月日至年月日止。
2、本协议所签订试用期期限为两个月:
从年月日至年月日止。
二、薪酬福利
1、甲方将会所餐厅厨房承包给乙方工作,经双方协商基本月工资为元。乙方下属的厨房团队工作岗位总人数为人。当月工资发放日为次月 10 日,由乙方代表领取并自由支配。
2、甲方负责免费安排乙方下属团队人员的工作餐及住宿,主厨独立安排宿舍。
3、乙方每日工作时间为8小时,鉴于甲方行业的特殊性,经双方协商一致,可
适当延长上班时间。
4、乙方每周休息1天,即每月至少休息4天。乙方其它休假参照甲方的相关制
度执行。
5、乙方及其下属团队首次到岗交通费与带薪年假交通费支付方式:
(1)甲方支付乙方首次至工作岗位报到的交通费用(2人次)。
(2)乙方团队的工作人员,如工龄满一年,其首次至工作岗位报到的交通费用由甲方支付。
(3)乙方团队的工作人员,如工龄未满一年而离职的,其首次至工作岗位报到的交通费用由该工作人员自行承担,甲方垫付后在该工作人员的薪资中全额扣除。
(4)乙方享受的带薪年假所产生的往返交通费用,均由甲方支付。
6、乙方及其下属团队的首月工资支付方式及薪酬管理:
(1)甲方按照双方商定的标准向乙方及其团队统一支付工资。
(2)乙方下属团队相对应的工作岗位人员薪酬标准由乙方自行拟定,与甲方无 关。
(3)乙方下属团队的工作人员到岗后的首月,甲方须按照每人次50%月薪的标准,给乙方团队到岗的每位工作人员预支工资,余下的50%工资由甲方按正常工资发放日期支付给乙方。
(4)甲方于每月份的10日发放工资。如遇法定节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
(5)甲方对支付给乙方的工资将严格进行保密,不得外泄。
7、保险及其它福利
(1)经甲乙双方协商后一致决定,甲方暂不为乙方及其下属团队的工作人员办理任何个人保险;特殊情况须办理的,须经甲乙双方协商后再行办理。
(2)乙方患病、非因工负伤,其病假工资和医疗待遇均按照国家和海南省有关规定执行。
(3)乙方患职业病、因工负伤的待遇均按照国家和海南省有关规定执行。
三、甲方的权利及义务
1、甲方负责为乙方提供其工作所需的良好环境及设备以及应为乙方的生产工作
提供符合规定的劳动保护设施、劳动保护用品及其他劳动保护条件。
2、甲方如对乙方下属团队人员的工作能力不满,有要求乙方进行人员变更的权利。
3、甲方安排乙方进行员工岗前及职业行为准则、岗位实操、劳动卫生及有关制度的教育和培训。
4、甲方将可依照相关规章制度对乙方的违章违纪行为进行惩处,惩处措施将视乙方违章违纪的行为严重程度而定。
四、乙方的权利及义务
1、乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求,按时、按质、按量完成本职工作;乙方必须严格遵守甲方依法制定的各项规章制度,服从分配、管理并履行本岗位职责。
2、在保证会所餐厅厨房正常运作的前提下,乙方可自行安排其下属团队人员的值班、休假。
3、乙方在工作过程中应当严格遵守国家和甲方制定的安全操作规章制度,严禁进行违章作业,杜绝安全事故、减少职业危害。
4、乙方及其下属团队人员应当积极参加,认真学习甲方组织的相关教育及培训。
5、乙方下属团队的工作人员身份证原件由甲方统一保管,如个人使用须填写申 请单并说明原因,经甲方批准后方可使用并限时交还甲方。
6、乙方及其下属团队有义务保守甲方的商业秘密。
五、协议书的解除、终止的经济补偿
1、甲乙双方解除、终止本协议书应当依照国家及海南省有关规定执行。
2、试用期内,如乙方提供的工作劳务无法达到甲方的要求和标准,甲方可单方面随时与乙方解除、终止本协议的合约并不作任何形式的补偿。
3、如甲方单方面提前终止本协议,须提前30天以书面形式知会乙方;如甲方违约则须赔偿乙方月工资的50%作为违约金。
4、如乙方单方面提前终止本协议,须提前45天以书面形式知会甲方;如乙方违约则须由甲方扣除其月工资的50%作为违约金。
5、甲方应当在解除或终止本协议书时,为乙方出具解除或终止协议的证明,并在十五个工作日内为乙方办理档案转移及相关手续。
6、乙方应当按照双方约定,办理工作交接。甲方应当支付经济补偿的,在办理工作交接后支付。
六、劳动争议处理
1、甲乙双方将首先通过友好协商解决因履行本协议而发生的任何争议,乙方不 得借故破坏正常的工作秩序、停止进行工作或采取其他过激行为。否则,甲方 有权将其立即辞退并不予任何形式的补偿。
2、如果经双方协商后仍无法解决,乙方可以向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。
3、乙方未在甲方规定的工作时间和范围内,出现安全等问题,责任由乙方自行承担。
4、乙方下属团队的人员薪资标准均由乙方自行负责制定;如因此而产生的任何 纠纷均与甲方无关。
5、乙方下属团队岗位人员变动及增减须甲乙双方协商后方可执行。
七、其他
1、本协议书未尽事宜,按国家有关法律法规执行。
2、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(公章)
法定代表人或委托代理人(签字):
乙方:(签字或盖章)
10.土建承包协议书 篇十
甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双发就劳务合作事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)
□乙方只包工。
二、工程造价:人民币
三、工程款的结算和支付
1、结算依据:本工程合同的相关条款
2、结算方式:
(1)以现场实际发生工程量计算,由甲乙双方共同确认。
(2)结算顺序:协议书内容承包范围全面履行完毕,须由项目部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修,直到达到合同约定质量标准为准,所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后,由工程部负责办理结算。
(3)工程款的支付:按工程进度付款,工程完工后付到80%,待整体工程完工后,经甲方验收合格七日内付清。
四、安全生产及安全事故处理
乙方对承包项目的安全施工负责,做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度,不违章指挥,不声张作业,严格执行安全技术交底,保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故,由乙方承担。
五、工程质量保修
乙方负责质量保修,保修期执行国家建设工程质量管理条例(保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起),甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无能力或不能及时进行保修,甲方有权组织队伍维修,其费用从保修款中支付。
六、施工期限:年月日至年月日,如不按期完工,每天按工程款的5‰扣除。
七、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效应。
八、未尽事宜,由双方协商解决,本协议自双方签字之日起生效,结清工程款后自动失效。
甲方:乙方:
签字(盖章):签字(盖章):
11.承包协议书 篇十一
发包人: 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项订立如下协议:
一、工程概况
工程名称:常平绿道-常平大道段工程
工程地点:东莞市常平镇
工程内容:常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。
二、承包方式
包工(按交钥匙工程承包人工费,即扫地出门)。
三、合同工期
开工日期: 20xx 年 月 日
竣工日期: 20xx 年 月 日
四、质量标准
工程质量标准:按国家建筑工程质量验收标准
五、安全保证金
由乙方交给甲方 / 万(大写: / )作为本工程安全保证金,安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失,安全保证金在竣工后和工程款一起结算。
六、合同价款
1、人工费单价:单价见附表。
2、人工费结算方法:
A、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。
B、工程竣工后,按工程款的95%进行结算支付,其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。
3、结算计量:按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。
七、补充条款
1、本工程中分项工程:消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出,由公司以包工包料的形式包出。
2、
八、合同生效
合同签订时间: 年月 日
合同签订地点:常平绿道-常平大道段工程项目经理部
本合同双方签字、盖章后方可生效。
第二部分 通用条款
一、双方一般权利和义务
1、甲方的工作:
(1)、提供设计图纸、技术规范和各项技术指标等各种要求;
(2)、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验;
(3)、对工程质量进行监督和检查;
(4)、有权调配工地所有的施工人员;
(5)、有权责令乙方清退工地不适宜人员;
(6)、对不合格工程有权要求返工,其返工费用由乙方承担,同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。
(7)、派驻管理人员对工地的所有事务进行管理;
(8)、对出现的质量问题甲方有权要求乙方支付违约金或要求赔偿,其费用从借支中扣除;
(9)、当乙方施工人员明显不足,影响工程进度时,甲方有权派施工人员进场施工。施工所需一切费用由乙方承担,并从乙方工程款中扣除,扣除分项工程的单价按双方协商的分项工程单价计量并计算扣除费用。
2、乙方的工作
(1)、严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面要求进行施工;
(2)、严格按照甲方制定的质量、安全管理汇编进行施工,如违反有关规定就应接受甲方相应的处罚; (3)、按期完成进度计划及按合同期限完成所承包的工程内容;
(4)、乙方必须提供其负责人及相关管理人员的身份证复印件用于备案,如果没有身份证的人员不得进入施工现场进行施工;
(5)、乙方必须为本班组的所有施工人员购买工伤保险,如有未买工伤保险的施工人员一经查出,每人支付违约金500元,并清除出施工现场。
( 6 )、乙方必须听从项目部管理人员分配、调动,服从项目部管理人员的管理,项目部管理人员有权更换不服从管理的施工班组和人员。
二、安全施工
(1)、乙方必须派驻有专职安全员、专职技术员和专职项目施工队长,所有的安全责任均由乙方承担,甲方不承担任何经济责任及相关的法律责任;
(2)、乙方一律不得雇用五十五岁(包括五十五岁)以上的工人(以身份证为准);
(3)、乙方必须按国家的现行安全规范操作施工,坚持不安全不施工的原则,如有违反其规定所造成安全事故的,由乙方承担全部责任;
(4)、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,采取安全防护措施,消除事故的隐患,严格按安全
标准组织施工,由于乙方安全措施不到位造成事故的,乙方应承担一切责任。
(5)、乙方必须对在施工现场施工的工作人员进行经常性的安全教育,并将安全教育的资料及时上报项目部及公司,每周至少三次,如有缺漏,按违约处理,且每次支付给甲方违约金200元。
(6)、乙方必须做好充分准备随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查及每次质量安全大检查,如由乙方原因造成经济及名誉的损失,则由乙方承担全部责任并赔偿甲方的经济损失。
( 7 )、乙方必须与甲方签订安全生产责任书,乙方也必须与自己的每个职工签订安全生产责任书,不签订不得进入施工现场。
三、工程质量
1、工程质量应按照国家现行的规范、标准或行业的质量检验评定标准为依据,同时应遵守贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司的质量、安全管理规章制度的要求,由于乙方原因造成工程质量不达标,乙方应承担违约责任。
2、乙方必须严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面的要求进行施工,同时严格遵守公司的质量、安全管理规章制度的相关规定。
四、检查和返工
1、乙方必须认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师和甲方依据合同发出的指令施工,随时接受监理和甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2、工程质量达不到约定标准的部分,监理和甲方一经发现,可要求乙方拆除和重新施工,乙方应按监理和甲方的`要求拆除和重新施工,直到符合约定标准,因乙方原因达不到约定标准造成返工的,其返工造成的材料浪费和花费的人工费全部由乙方承担,且工期不予顺延,并给予相应的处罚。
3、无论监理和甲方是否进行验收,当其要求对已隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
五、工程进度
1、乙方必须严格按进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。
2、乙方应及时进行调整,保质保量完成工程进度,如拖延工期3天以上(包括3天)者,甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的3%作为违约。
3、如未按期完成工程进度2次以上者(包括2次)或拖延工期10天以上(包括10天)者,甲方有权派其他施工人员进场施工,甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的20%作为违约。
4、乙方必须及时按甲方的要求提供年、季、月、周的进度计划并遵照完成,否则承担相应的责任。
5、乙方每施工一个分项项目前,必须提前一星期前上报材料计划和工地的设备及用具。以便甲方提前组织送货到场,否则造成的工期延误,由乙方负责。
六、工程验收
1、乙方完成的每道工序必须经现场项目经理、技术人员按公司的管理汇编进行严格验收,凡是不符合要求的一律按管理汇编的相关规定进行处罚并进行整改,直至达到规范要求并经现场项目经理、技术人员签字认可方可结算。
2、乙方因质量问题给甲方造成损失,需向甲方加倍赔偿造成的经济损失。
七、违约责任
1、乙方如工程质量达不到约定标准,甲方不付给乙方任何费用。
2、乙方如工程进度达不到要求而延误甲方工程完工的,应赔偿给甲方因此而造成的所有损失。
3、乙方如未经甲方许可中途停止施工或撤离现场的或中途不干的,甲方不付给乙方任何费用,也不予以结算工作量。
4、工程完工后,甲方按所有人工费总额的5%扣做工程保修金,按工程竣工验收之日起,一年后返还;如出现问题,乙方应及时负责维修,所有费用从保修金中扣除。
【轻工承包协议书】推荐阅读:
郑州轻工业学院洛托实习报告07-31
广东省机械轻工纺织烟草商贸等行业建设08-23
土地鱼塘承包协议书06-30
林地承包合同协议书08-15
车间承包合同协议书09-06
矿山开采承包协议书09-09
个人承包协议合同06-28
宽带安装承包协议07-05
客运车辆承包协议07-07