延期还款申请书范本

2024-07-12

延期还款申请书范本（7篇）

1.工程延期申请说明范本篇一

由于我单位施工的XXXXXXXX设备项目，于

****年**月**日开始施工，计划竣工时间为

****年**月**日，总工期

日历天，该工程实际于

****年**月**日开工，计划

****年**月**日竣工验收，总工期

天，超过合同工期

天由以下原因造成：

一、节日放假

1、国庆节放假10月1日-10月8日。延期8天。

二、合同中的设备变更

1、跟业主方协商订制安装样式、位置、安装方式、需求

1天，延期1天。

2、承建方出效果图设计。延期2天。

3、效果图跟业主方领导核实，修改完善，决策。

延期7天。

4、根据客户要求，确定设备型号。延期2天。

5、根据客户要求，确定方案，拟写产品方案参数提交给商务部。延期1天。

6、商务部根据流程下单采购，签订合同。延期1天。

7、订购样品、样品到货。延期7天。

8、承建方带样品到业主方演示效果，跟业主方领导汇报、决策。

延期1天。

9、开始订货、到货周期为20天。延期20天。

10、安装、调试需要3天。延期3天。

11、设备软件二次开发设计，需要2天。延期2天。

12、业主方设备管理人员培训，需要1天。延期1天。

13、竣工资料整理，需要2天。延期2天。

XXXXXXXXXX有限公司

2.延期还款协议书篇二

经中国农业银行 (下称贷款方)与 (下称借款方)和 (下称保证方)充分协商，签订本协议，共同遵守。

第一、借款方于年月日向贷款方借款元，用于，按农借合字第号借款合同的规定，借款方应于年月日偿还全部借款本息。现由于原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到年月日偿还。

第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第号借款合同执行。

签约日期签约地点

3.延期还款承诺书怎么写[推荐] 篇三

篇一：延期还款承诺书怎么写

签订地点：省市

借款人：有限责任公司（以下简称甲方）贷款人：有限公司（以下简称乙方）鉴于：

甲方因，不能如期偿还年月日签订的元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：

一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写：元整）应于年月日到期。截止到年月日止，上述借款未还偿还金额元（大写：元整），现约定延期到年月日偿还。

二、借款利率与利息

延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

1、从延期之日起，按银行同期贷款利率上浮AA%确定（即中国人民银行相应档次利率×

1.AA），为年利率 %。

2、从延期之日起计息，按月结息。

3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。

三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。

四、本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。

五、本协议一式份，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：

日期：年月日

篇二：延期还款承诺书怎么写

出借人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称甲方）借款人：身份证号：（以下简称乙方）保证人：身份证号：

乙方因投资资金尚未回笼等原因，不能如期偿还20**年12月18日与签订的《借款合同》的借款，需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查，同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：

一、乙方根据 20**年12月18日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于 2015年06月17日到期。截止到 20**年12月17日，上述借款本息尚未偿还，现约定延期到 20**年 06月17日偿还。

二、延期后的借款利率，按原《借款合同》中约定利率执行。

三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按20**年12月18日签订的《借款合同》约定的条款执行。

四、展期后，保证人的保证责任继续履行，保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。

五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。

六、本协议一式份，由甲方乙方执有，保证人各执一份。

甲方（签字盖章）：乙方（盖章签字）：年月日年月日

保证人：

4.还款协议书(范本) 篇四

甲方：，男，汉族，年月日生，身份证号码：，住址：，联系电话：乙方：，汉族，年月日生，身份证号码：，住址：，联系电话：

乙方因资金周转，分别于年月日、年

月日、年月日、年月日向甲方借款共计人民币XXX万元整（¥xxxxx元）。

鉴于乙方借款次数较多，为方便乙方清偿借款，经双方账目核对清楚之后，达成还款协议如下：

一、乙方分期向甲方偿还借款，具体还款时间及数额如下：年月日前支付元；年月日前支付元；年月日前支付元。

二、乙方应按本协议第一条之约定，及时、足额将欠款通过银行转账方式转入甲方指定银行账户，如需现金方式还款，需提前取得甲方书面同意。

三、本协议签订后，乙方应按约定支付款项，如乙方逾期还款：

1、甲方保留追究乙方全部刑事及民事责任的法律权利；

2、甲方有权要求乙方归还已到期款项，并有权要求乙方按该款项的年利率xx%支付自乙方逾期款项之日起至实际归还该款项之日止的逾期利息。

四、乙方自愿以个人及家庭财产为本协议项下甲方对乙方的债权承担无限连带责任保证。

五、本协议系各方真实意思表示，协议生效后如有违反，违约方应当赔偿因此造成守约方的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、执行费用等）。

七、本协议在履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地西安市未央区人民法院提起诉讼解决。

八、甲乙双方均已详细阅读本协议所有条款，双方对本协议条款的含义及法律后果充分理解，认识一致，均无异议。

九、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系方式：联系方式：

5.范本工程款结算还款协议篇五

本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署：XXX公司（以下简称甲方）

住所：XXXXXX

法定代表人：XXX

（法定代表人的代理人：XXX）

XXX公司（以下简称乙方）

住所：XXXXXX

法定代表人：XXX

（法定代表人的代理人：XXX）

鉴于：

XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：

1、付款凭证；

2、付款明细、3、未付款明细）。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日至XX年XX

月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：

4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全

履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；

（2）《授权委托书》；

（3）《强制执行申请》；

（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；

（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；

（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；

（7）其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：XXXXXX。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。

乙方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。

北京市公证处联系地址：

地址：北京市朝阳区朝外大街吉祥里206楼

邮编：100020电话：65521188-6210

承办公证员：李清

6.延期还款申请书范本篇六

工作单位___________________________

本人于年月日向国家开发银行贷款 _________元（大写：_________元整），未还款_______元（大写：_________元整）。

为切实履行贷款合同，按时还贷，保持个人的良好信誉，本人承诺：

1、遵守国家法律、法规。

2、保证每月月初5号—10号之间，把每月应还本金加利息约_________元，存入本人助学贷款还款专用银行卡，做到按时还贷。

3、同意在未还清贷款期间，将本人的毕业证由学校代为保管，直至还清所有贷款。

4、若因故要出国（境）留学或定居，在还清贷款后再办理出国（境）等相关手续。

5、在未还清贷款期间，若因故转工作单位或家庭地址、联系方式等相关信息有变动，保证及时将变动信息反馈给学校及经办银行。若因不及时反馈信息造成不良后果等法律责任由本人承担。

6、保证一定在____ 年___月___日前还清贷款，做诚信人，恪守信用。

7、本承诺书一式二份，一份存学校，一份本人保存。

家庭地址：_________________________________

邮政编码：________

家庭联系电话：___________________

工作单位：__________________________

本人联系电话：________________

身份证号码：__________________________

★ 规范的服务承诺书

★ 民办学校收费自查报告

★ 民办学校宣传标语

★ 民办学校年检自查报告

★ 民办学校的年度工作总结

7.借款合同之延期还款合同篇七

担保人(以下称丙方)_________________________

甲方因_________________________原因，不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________(币种)资金贷款(大写)___________整，其中(大写)____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日，上述贷款的余额为(大写)___________整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：

日期

金额

年月日

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______‰执行。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。

五、当事人商定的`其它事项

______________________________________________________________________