投资协议合同起草关键条款(精选7篇)
1.投资协议合同起草关键条款 篇一
合同协议书起草合同协议书的文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 模 板 合 同
合同编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在协商一致的基础上,就 xxx 事宜,达成如下协议,以资双方共同遵守:
第一条、合同概况
1、合同名称:
2、合同内容:
3、合同目的:
第二条、合同期限本合同履行期限自
****年**月**日至
****年**月**日止(施工类合同以下达开工令为开工日期的,上述日期为暂定期限,具体以实际工期为准)。
第三条、合同价款及支付方式
1、合同总价¥
元(大写:),固定单价合同/固定总价合同。此费用包含乙方完成本合同全部服务内容所需的人工、材料、交通、税费等全部费用,除本合同另有约定外,甲方无需再支付任何费用;
2、支付方式:分期支付/一次性付款/质保金;
3、每次付款前(包括奖金的给付),乙方需向甲方提供正式税务发票,若乙方未能提供,甲方有权拒付任何款项,乙方不得以此为由拒绝履行其义务;
4、甲方采取向乙方本合同提供的指定账户转账形式进行支付,乙方账户信息:
开户行:
账号:户名:
以上信息如需变动应提前 15 个工作日书面通知甲方,待甲方书面确认后相关信息予以变动,否则,甲方有权拒绝支付任何款项,且不承担任何违约责任,由此造成的全部损失及责任由乙方承担。
第四条、甲方权力义务
1、对乙方工作质量、工作进度进行监督管理的权利;
2、对乙方工作成果进行检验、验收的权利;
3、按合同约定支付合同款项的义务。
第五条、乙方权力义务
1、收取合同价款的权利;
2、按照合同约定履行合约的义务;
3、及时向甲方汇报合同进度的义务;
4、成品保护的义务;5、维护、保修义务;
6、不侵犯第三方人身、财产、知识产权等权益的义务;
7、其他专业性、技术性合同的相应义务。
第六条、不可抗力
由于发生地震、台风、水灾、火灾、战争、恐怖袭击、传染性疾病流行等人力不能预见、不能避免、不可克服的不可抗力事件,致使合同无法履行或不能按约履行,遭遇不可抗力的一方应于不可抗力发生之日起七日内以书面形式通知对方,并及时出具有关部门的证明文件。因不可抗力造成的损失,双方互不承担责任,双方在合理时间协商合同的继续履行或解除合同。
第七条、保密 责任
1、未经甲方书面同意,乙方对本合同和相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。
2、乙方泄密导致甲方遭受损失的,乙方应按本合同总价款的 20%向甲方支付违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,应按甲方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第八条、知识产权约定
在甲方按照本合同约定付款给乙方后,本合同在履行合同过程中所产生的着作权、专利权、商标权等知识产权归甲方所有。若因乙方原因导致本合同终止而甲方无需向乙方支付费用的,本合同所有项目知识产权归甲方所有,乙方对此无异议。
第九条、违约责任1、甲乙双方任何一方无正当理由单方解除本合同的,须承担向守约方支付本合同总价款 30%违约金的违约责任;
2、甲方未按合同约定支付合同款项的,每逾期一日需支付合同总额 1‰/天的违约金,逾期 15 天以上的,乙方有权解除合同,并要求甲方向乙方支付合同总额 30%的违约金;
3、由于乙方延误工期所造成的一切损失由乙方赔偿并处违约金人民币 500 元/天(因甲方或不可抗力原因除外),超过 15 天,甲方有权单方解除本合同,并有权要求乙方支付本合同总金额 30%的违约金。
4、除法律规定和合同双方当事人约定的外,乙方不得以拖延工期、拒绝验收、不交付使用等方式来处理双方在履行合同中发生的争议。如乙方出现上述行为的,甲方可以单方宣布解除合同,并要求乙方按本条第 1 款的约定承担违约责任。
5、乙方不得违反本合同约定私自将本合同项下义务全部或部分转移给第三人,否则甲方有权单方解除本合同,不予结算任何费用并有权要求乙方支付本合同总价 30%的违约金。
第十条、争议解决方式
如甲乙双方在执行本合同时,产生争执或纠纷,双方应本着友好的态度协商解决;若协商不成,则均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条、其他
1、本合同的附件资料构成本合同的一部份,具有同等的法律效力;
2、本合同连同附件一式 贰 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字盖章之日起生效;
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
(此项以下无正文)
甲 方(盖章):
乙 方(盖章):委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
联系电话:
联系电话:
联系地址:
联系地址:
签订日期:
****年**月**日
签订日期
****年**月**日
2.投资协议合同起草关键条款 篇二
版次:A/0
编号:XCMC-HF-074
甲方(用人单位):
乙方(劳动者):,身份证号码:
甲乙双方本着平等、友好、自愿的原则,协商达成一致,对劳动合同条款做以下变更:
一、二、三、原甲乙双方
****年**月**日签订的劳动合同中有关甲方义务以及规定由甲方履行的条款,甲方已经完全履行,甲、乙双方没有任何劳资纠纷等,乙方对此已经确认无异议。
甲、乙双方同意变更后的合同内容,并按照变更后的劳动合同内容执行。
甲方(签章):
****年**月**日
乙方签名:
3.建设工程承包合同协议条款 篇三
乙方:_______
按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况。
1.1 工程名称:
工程地点:
工程内容:
承包范围:
1.2 开工日期:
竣工日期:
总日历日期:
1.3 质量等级:
1.4 合同价款:
第二条 合同文件及解释顺序。
第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1 合同语言:
3.2 适用法律法规:
3.3 适用标准、规范:
第四条 图纸。
4.1 图纸提供日期:
4.2 图纸提供套数:
4.3 图纸特殊保密要求和费用:
第五条 甲方驻工地代表。
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:
5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):
第六条 乙方驻工地代表。
第七条 甲方工作。
7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:
7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:
7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:
7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:
7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:
7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:
7.7 会审图纸和设计交底的时间:
7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
第八条 乙方工作
8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:
8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:
8.3 施工防护工作的要求:
8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:
8.5 对施工现场交通和噪音的要求:
8.6 成品保护的要求:
8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
8.8 施工场地整卫生的要求:
第九条 进度计划
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:
9.2 甲方代表批准的时间:
第十条 延期开工。
第十一条 暂停施工。
第十二条 工期延误。
第十三条 工期提前。
第十四条 检查和返工。
第十五条 工程质量等级。
15.1 工程质量等级要求的经济支出:
15.2 质量评定仲裁部门名称:
第十六条 隐蔽工程、中间验收。
16.1 中间验收部位和时间:
第十七条 试车。
第十八条 验收和重新检验。
第十九条 合同价款及调整。
19.1 调整的条件:
19.2 调整的方式:
第二十条 工程预付款。
20.1 预付工程款总金额:
20.2 预付时间和比例:
20.3 扣回时间和比例:
20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:
第二十一条 工程量的核实确认。
21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:
第二十二条 工程款支付。
22.1 工程款支付方式:
22.2 工程款支付金额和时间:
22.3 甲方违约的责任:
第二十三条 甲方供应材料设备.
23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):
第二十四条 乙方采购材料设备。
第二十五条 设计变更
第二十六条 确定变更价款。
第二十七条 竣工验收。
27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:
27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:
第二十八条 竣工结算。
28.1 结算方式:
28.2 乙方提交结算报告的时间:
28.3 甲方批准结算报告的时间:
28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间:
28.5 甲方违约的责任:
第二十九条 保修。
29.1 保修内容、范围:
29.2 保修期限:
29.3 保修金额和支付方法:
29.4 保修金利率:
第三十条 争议。
30.1 争议的解决程序:
30.2 争议解决方式:
第三十一条 违约。
31.1 违约的处理:
31.2 违约金的数额:
31.3 损失的计算方法:
31.4 甲方不按时付款的利息率:
第三十二条 索赔。
第三十三条 安全施工。
第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第三十五条 地下障碍和文物。
第三十六条 工程分包。
36.1 分包单位和分包工程内容:
36.2 分包工程价款的结算办法:
第三十七条 不可抗力。
37.1 不可抗力的自然灾害认定标准:
第三十八条 保险。
第三十九条 工程停建或缓建。
第四十条 合同生效与终止。
40.1 合同生效与终止:
第四十一条 合同份数:
41.1 合同副本份数:
41.2 合同副本的分送责任:
41.3 合同书制定费用:
合同订立时间:____年__月__日
发包方(章):承包方(章):
地址:________地址:_______
法定代表人:_____法定代表人:_______
委托代理人:_____委托代理人:_______
电话:________电话:__________
传真:________传真:__________
开户银行:______开户银行:________
帐号:________帐号:__________
4.投资协议合同起草关键条款 篇四
《建设工程施工合同不范文本》(GF-1999-0201)是由建设部、国家工商行政管理局在1991 年版木基础上修订并于 1999 年颁布的。
示范文本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类房屋建筑工程(各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管线、设备安装工程)和市政基础设施工程(城市道路、公共交通、供水、排水、煤气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程)。
示范文本主要借鉴了以下文什:
国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称 87 版 FIDIC 合同条件和 99 版 FIDIC 合同条件);
最高人民法院 2005 年 10 月 25 日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);
国家财政部、建设部于 2004 年 10 月 20 日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);
《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。
(一)、协议书
(一)协议书
(一)协议书
(一)协议书
(一)协议书
《协议书》包括工程概况、承包范围、工期、质量标准、合同价款等合同主要内容,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点等。
1、工程承包范围
承包范围:指承包人承包的下工作范围和内容,是确定承包方合同义务的基础。承包范围一旦确定就是衡量双方是否违约的量化标准,也是承包人变更索赔的基础。
承包范围应根据招标文件或施工图纸确定的承包范围填写。例如可填写包括自行施工的范围;发包人指定分包的范围:发包人直接分包的范
围;发包人供应材料和设备的范围;发包人控价承包人自行采购的范围;暂定价:暂列金额等。2、合同工期
开工日期可以是绝对日期,如 2010 年 11 月11 日;双方也可约定相对日期,开工日期为收到发包方发出的开工指令的日期。竣工日期同开工日期一样,绝对日期应填写完整的年月日,相对日期应在相对开工日期后加上合同工期总天数。
如合同工期为 120 天,开工日期为接获发包方指令后第 7 天,竣日期则为接获发包人指令后第127 天。
开竣工日期是衡量双方是否履约的重要依据,也是索赔和确定工期违约金的最主要依据。发包人如果不能在开工日期前完成必要的场地清理等工作,导致承包人窝工,也要承担违约责任和相应费用。3、质量标准
合同双方可以约定达到高于国家规定的合格标准。但质量标准的提高,会导致工期和成本的变化,在订立合同时工程质量标准要切合实际。如果发包方提出的要求过高,承包方应分析高标准可能潜在的风险和成本。如发包人要求工程创鲁
班奖,可以增加因发包人原因除外的免责条款和获得兽班奖的奖励金额。4、合同价款
合同价款虽然只是一个数字,但要考虑是固定总价合同、固定单价合同,还是按照定额取费,工程量按实计算的开口合同。如是定额取费、工程量按实计算的开口合同也需明确定额取费标准和取费程序。对于投标时工程量不能确定,约定按实结算的合同,在填写金额后可注明暂定总价,工程量按实结算。
(二)、通用条款
《通用条款》是根据《建筑法》、《合同法》等法律、行政法规制定的,同时,也考虑了工程施工中的惯例以及施工合同在签订、履行和管理中的通常做法,具有较强的普遍性和通用性,是通用于各类建设工程施工的基础性合同条款。建设工程虽然具有单件性,不同的工程在施工方案以及工期,价款等方面各不相同,但在工程施工中所依据的法律、行政法规是统一的,发包方与承包方的权利和义务是基本一致的,对于违约、索赔和争议的处理原则也是相同的。
发包人与承包人结合具体工程,经协商一致可对《通用条款》进行补充或修改,在《专用条
款》内约定。如果《专用条款》没有对《通用条款》的某一条款做出修改,则执行《通用条款》,否则按修改后的《专用条款》执行。
《通用条款》按条款内容可分为依据性条款、责任性条款和程序性条款。通用条款共分为十一部分、四十七条。建设工程施工合同管理的重要内容是工程造价管理。因此,关于工程造价在合同条款中的约定,是整个承发包合同最关键的主要条款。具体牵涉到工程价款的主要条款如下:
示范文本通用条款第 23 条对合同价款及调整作了规定,第 24 条对工程预付款作了规定,第 26 条对工程进度款作了规定,第 31 条对确定变更价款作了规定,第 33 条对工程结算款作了规定。
示范文木对约定工程价款的有关规定,是参照国际承包工程的通常惯例制定的,对承包人而言,脱离通用条款的规定要想自行洽商达成上述约定会非常困难的。因此,要充分运用通用条款关于合同价款及调整、预付款、进度款、结算款等工程造价的规定,具体约定在承发包双方签订的专用条款中,使之成为有约束力的合同依据。
5.通用房屋租赁合同协议书条款 篇五
承租方(乙方姓名:___________身份证号码:___________________________)
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于_______________________________房子出租给乙方居住使用,租赁期限自______年_____月______日至_____年______月_____日,共计_____个月。
二、本房屋年租金为人民币_______元,按_____年结算。乙方向甲方支付租金_________元,大写_____________,
三、乙方租赁期间水费、电费、取暖费、燃气费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施,如果损坏由乙方承担,如需装修或改造,需先征得甲方同意,并承担装修改造费用。租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前一个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
六、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。
七、本合同连一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
6.投资协议合同起草关键条款 篇六
致:十堰市张湾区住建局
我公司若能中标2013年张湾区污水分支管网工程施工,按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求,我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款。
一、工期:按照投标工期,有效工作日90天。开工时间以甲方通知为准,若在规定工期时间未完工,每推迟一天罚款1000元,从我单位履约保证金中扣除。
二、质量:一次验收达到合格标准,若一次验收达不到合格标准,按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。
三、工程付款:按合同约定工程进度付款。
四、保修:按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。
五、违约责任:按招标文件、合同条款及国家有关法律、法规执行。
六、招标文件中合同协议其他条款我单位均予以确认和响应。特此承诺!
投标人:兆亿华堂建筑安装工程有限公司
7.投资协议合同起草关键条款 篇七
一、有关股权转让的权利
(一)股权转让优先受让权、优先出售权、跟随售股权
条款含义:指在被投资企业IPO前或投资人退出前,如果被投资企业原有股东向第三方转让股份,在同等条件下,投资人有优先购买的权利。也可同时设定享有选择优先出售或跟随售股的权利。
(二)强制拖售权
条款含义:是指如果被投资企业在一个约定的期限内没有上市或原股东没有履行回购义务,投资人有权要求原有股东和自己一起向第三方转让股份,原有股东必须按投资人与第三方谈好的价格和条件按与投资人在被投资企业中的股份比例向第三方转让股份。强制原有股东卖出股份的权利可以保障投资者在被投资企业无法如期上市时,有其他的退出途径。
(三)共同卖股权
条款含义:是指在被投资企业IPO前或投资人退出之前,如果原有股东向第三方转让股份,投资人有权按照拟卖股的股东与第三方达成的价格和协议,参与到这项交易中,按原有股东和投资人在被投资企业中的目前的股权比例向第三方转让股权。比如原有股东准备向第三方转让200000股,而原有股东和投资人在被投资企业中的目前的股权比例是75%:25%,那么原有股东可以最多向第三方转让150000股,而投资人以同样价格可以向第三方转让50000股,除非投资人放弃这一权利。
投资人的上述股权转让优先受让权、优先出售权、跟随售股权、强制拖售权、共同卖股权,事实上都是对被投资企业原有股东转让股份的限制来确保原有股东对被投资企业的长期投入和承诺,避免不理想和不必要的股东进入,使原有股东和投资人具有承担相同风险和收益的条件。
二、新股优先购买权(包括增资优先认购权)
条款含义:指投资人有权在新股发行时优先认购,且价格、条件与其他投资者相同。这一条款将保证投资人不会因为企业发行新股而导致投资人控股比例的下降。
(2)被投资企业新增资本时,投资人有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。
三、股票被回购的权利
条款含义:如果被投资企业在一个约定的期限内没有上市或约定的投资期限到期,被投资企业应该以一个约定的价格买回投资人所持有的全部或部分的被投资企业的股份。投资人可以在约定的期限届满后,随时行使这项权利。(如果是由投资人提出要求其股票被回购的称为put option,如果是由被投资企业提出回购投资商的股票称为 call option。虽然在一个约定的期限内被投资企业可以上市,但由于被投资企业的盈利不够,以至于如果上市,他的市值没有达到一个约定的数值如一亿美元,即没有达到一个 qualified IPO 的条件,投资人也会要求被投资企业回购股票。)
四、反摊薄约定或反稀释约定
条款含义:是一种用来确保原始投资人利益的约定,按照该约定,后来加入的投资人等额投资所拥有的权益不能超过这些原始投资人。
参考表述:(1)投资后,无论被投资企业以何种方式引进新的投资人,应经投资人书面同意,并应确保新投资人的投资价格不低于本轮投资的价格。
(2)当被投资企业增发时,对被投资企业的估值低于投资人对应的公司估值,投资人有权从被投资企业或被投资企业的初始所有者手中无常或以象征性价格获得一定比例的额外股权。
五、排他性条款
条款含义:排他性条款规定的是被投资企业与投资人进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内,被投资企业不能跟其他投资人进行类似的交易谈判。在私募投资业务中,这个锁定期可能只有60天;而在一个并购业务中,锁定期则可以很长。
六、分红权
条款含义:这一条款是为了避免被投资公司过度分配利润而对投资人的投资价值产生不利的影响。
参考表述:如果可分配利润没有达到投资人投资总额一定的比例,被投资企业在未经过投资人书面批准的情况下,不得进行利润分配。或者
双方就被投资企业将不按照股权比例进行分红。就被投资企业实现的可分配利润,将由投资人和股东A按照N%对M%的比例进行利润分配。(通常投资人的比例较大)。
在投资期内,被投资企业不进行分红。但自投资期满后,且被投资企业实现利润后的一个月内,被投资企业应按上述的分红比例将可分配利润进行分配。本条的规定即视为投资人和股东A已就前述分红事项作出了有效的股东会决议。
七、保留权及强制分红权
条款含义:是为了确保投资人在可分配利润中直接保留投资额不受损失,并可进行强制分红。
参考表述:在被投资企业原股东不能履行回购等合同义务时,投资人继续保留被投资企业的股权,并且有权在被投资企业实现利润后,要求被投资企业将全部利润首先分配给投资人,并在投资人获得的利润数额相当于协定价格的110%之后,在由被投资企业将其余的利润(如有)按照上述约定进行分配。股东A承诺届时将在关于利润分配的相关股东会决议和董事会决议中作出同意公司利润分配,且按前述方式分配利润的意见。
八、强制清算权
条款含义:旨在当被投资企业发生破产清算时,保护投资人的投资利益。通常,在破产清算时,投资人将获得一个优先于其他股权持有人的优先分配额。这一金额可以设定为投资人投资总额的一定比例。当投资人获得优先分配额以后,剩余的部分将按照股权比例分配给包括投资人在内的全部持股人。
参考表述:投资人有权要求将被投资企业进行清算,并且清算所得应当先支付给投资人。原则上投资人与股东A将根据股权比例对被投资企业剩余财产进行分配,但股东A应当确保投资人获得清算分配款项/财产不低于本协议第X条计算的协定价格(投资本金+回报)的110%。如果投资人按照股权比例分得的剩余财产低于协定价格的110%,就差价部分,投资人有权在股东A根据股权比例应分得的剩余财产中直接扣除。扣除后的剩余财产(如有)将分配给股东A。股东A承诺届时将在关于公司清算的相关股东会决议和董事会决议中做出同意公司清算,且按前述方法分配清算后财产的意见。
九、信息权
条款含义:只要投资者持有被投资企业的股份,被投资企业应该向投资人提供投资人所认可的形式的信息。这包括每月的财务报告、预算报告、所有提供给股东的文件或信息的副本以及向其他人员、公众或者监管机构提供的信息资料。
参考条款:投资人将被提供及可以取得提供给董事会成员的财务或其它方面的、所有的信息或材料。投资人将有权向被投资企业管理层提出建议并与之进行商讨。特别地,被投资企业将提供给投资人:
1、每日历季度最后一日起30天内,提供月度合并管理帐,含利润表、资产负债表和现金流量表;
2、每日历年结束后45天内,提供公司的年度合并管理帐;
3、每日历年结束后120天内,提供公司的年度合并审计帐;
4、每日历年/财务年度结束前至少30天,提供公司的年度业务计划、年度预算和预测的财务报表;
在投资人收到管理帐后的30天内,提供机会供投资人与公司就管理帐进行讨论及审核;以及按照投资人要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信息,以便他们被适当告知公司信息及保护其自身权益。
或者:
投资人享有公司经营管理的知情权和监督权,投资人有权取得公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料。标的公司应当按时向投资人提供以下资料: 1季度财务报表,含利润表、资产负债表和现金流量表;
2年度财务报表,含利润表、资产负债表和现金流量表;
3投资方要求的其它财务资料和其他说明经营状况的资料。
十、投票权、经营管理权
条款含义:通常在投资后,公司治理结构中,投资人应当在董事会和股东会享有一票否决权,并享有对被投资企业的经营管理权。
参考表述:1各方同意并保证,投资完成后,标的公司董事会成员应不超过N人,投资方有权提名 1 人担任标的公司董事,各方同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。标的公司新董事会至少每季度召开一次董事会会议。
2各方同意并保证,所有标的公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法律法规的规定。当上述任何一方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时,由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选,各方并应保证在相关股东会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。
3投资方董事对标的公司董事会的决议事项享有一票否决权,负责监督公司新增注册资本的使用,保证新增注册资本用于本协议约定的用途。
4原股东和标的公司同意并保证,投资完成后,标的公司的财务总监、会计师事务所和律师事务所的聘任或解聘必须经投资方同意或认可。
5下列事项应当按照修订后的公司章程规定的决策机制审议通过,如系董事会决议事项,则必须经标的公司董事会中的投资方董事的投票确认方可形成决议;如系股东会决议事项,则须经出席股东会议的股东或股东代表所持表决权三分之二(2/3)以上,并在投资方的股东代表出席且同意的条件下,方可形成决议:
5.1增加或者减少注册资本;
5.2公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式;
5.3公司业务范围、业务活动的重大改变;
5.4购买和处置超过 200万元以上的资产;
5.5公司向银行贷款单笔超过500万元或累计超过 1000万元的;
5.6对外保证或者担保;
5.7修改公司章程;
5.8公司吸收新的投资或者对外投资;
5.9提起重大诉讼或仲裁;
5.10超过公司年度预算10%的支出;
5.11聘任或解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书或财务总监等公司高级管理人员;
5.12年度利润分配和亏损弥补方案;
【投资协议合同起草关键条款】推荐阅读:
合伙投资股票协议合同08-29
期货投资咨询合同协议11-14
采购合同条款补充协议09-11
投资合伙协议07-23
投资增资协议09-26
私募投资协议10-09
投资协议11-01
投资购房协议11-11
共同投资购房协议07-09
投资项目保密协议07-06