变电站施工合同书

2024-08-19

变电站施工合同书（精选10篇）

1.变电站施工合同书篇一

太阳能电力工程施工合同

甲方：

合同编号：乙方：

签订地点：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设太阳能光伏发电站工程施工事项协商达成一致，订立本合同：

1.建设工程施工对象及内容：

工程名称：

工程地点：甲方指定地点

施工范围：制做水泥底坐、填埋、支架安装、组件安装、线路连接、安装配电房电器及协助并网等施工，并自行购买辅材。

2.工程计价方式：

2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。

固定综合单价:

每瓦

暂定总价：根据每个项目装机容量确定

工程结算价：工程结算价 =甲方确认的装机量*固定综合单价 +（-）工程量增减变更部分费用

工程结算时间：每单个项目并网验收合格后进行结算 2.2价格调整：除下列情况之一者可作调整 2.2.1甲方代表确认的工程量增减

/ 6

2.2.2施工难度有较大程度的增加或安装工程量有明显的减少

上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款的增减。未经甲方确认的甲方不支付任何增加费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。2.3 工期要求：

开工时间：根据甲方通知为准竣工时间：根据甲方要求

3.质量标准：

工程质量应满足以下要求：

3.1 本合同工程质量目标：合格，达到甲方要求，能正常并网（设备质量问题除外）。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直达到规定合格要求，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.2所有立柱按设计要求安装，间距符合图纸或通知要求，水平一致，高度一致，方位角度符合要求，每阵列组件水平一致，间距一致，所有斜撑按设计要求装在同一高度，所有螺丝必须拧紧到位，所有支架必须接地防雷；支架切口与非热镀锌螺丝垫片必须喷镀锌漆；光伏组件安装要平直，压块锁到位，按要求进行串并连接，电线插头插紧到位，并检测每串电压正常，整理好线材，阳光能照射到的线材需外加保护设备；变压器与塑壳断路连接必须用接线端子通过液压钳压紧进行连接，接地良好，接地角铁（50*50）需插入地下2米以上；所有螺丝、垫片用热镀锌或不锈钢材料，确保不生锈，水泥底座必须固定稳固，不下沉，不

/ 6

被大风吹起。

4.甲方义务：

4.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬；

4.2负责与业主方、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，为乙方施工协调符合要求的施工场地，由于业主方或甲方的原因造成误工甲方对乙方给于误工补偿；

4.3 提供完成项目所要的主材料（组件、支架、逆变器、隔离变压器、配电箱、开关、汇流套件、线材）；

4.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务；

4.5现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 4.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方的施工计划提出明确要求；

5.乙方义务：

5.1 乙方需具有电力工程施工资质与安全生产许可证，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，按国家规定为所有施工人员购买意外安全保险，定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，操作人员持有效证件、持证上岗；

5.2 采购符合规格符合质量的辅材（包括螺栓螺母、垫片、pvc管材、桥架、水泥沙子等主材以外的材料）；

5.3严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力、物力，保证工程按时完成；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门

/ 6

及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

5.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局，服从甲方转发的业主方及工程师的指令； 5.5配合甲方及业主进行质量检验、办理交工验收与保修期内的维护工作；

5.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失；

5.7乙方负责提供材料存储场地与保管，协助大件材料的卸装与所有材料的二次转运，合理使用甲方供应的材料、设备。当天没有用完的材料在不能确保安全的条件下要拉回工厂保管，不能故意丢弃损坏甲方的材料。光伏板按每50KW 2片的损耗率计算，多出部分按成本价在工程费中抵扣；

5.8施工管理及进度应服从甲方对整个工程的总体要求，积极接受甲方的生产指挥和调度，准时参加甲方通知的生产调度会及有关的生产会议，按照甲方的计划安排，积极组织施工，如期完成所承担的施工任务；

6.安全施工与检查：

6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工人员的一切安全责任由乙方负责，与甲方无关。

6.2乙方项目管理人员应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不

/ 6

得在工地参与赌博吸毒、寻衅滋事、打架斗殴、下河（水库）游泳，不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害；

6.3按照国家有关规定，为员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具（安全帽等），并监督、教育员工正确使用，高空作业必须系安全带；

6.4乙方按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责，按规定对员工进行安全教育，对新进人员进行安全教育和考核；

6.5严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。对地下管线、架空线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

7.施工验收：

7.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定及行业质量标准。7.2 工程经验收不符合质量标准规定的部分，乙方应在限定时间内修改后重新验收，直至验收符合质量标准。由此发生的修改费用全部由乙方承担，工期不予顺延；

7.3甲方的检查和验收并不减小或排除乙方对工程质量应承担的责任。

8.争议

8.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉解决；

8.2因该工程相关的任何形式事故或质量纠纷，双方同意提交甲方所在 5 / 6

地的鉴定机构或质检机构进行鉴定，鉴定结果对双方均具有法律效力。

9．批准文本：

本协议以打印文本为准，对本协议的任何手工添加或单方面的更改无效，变更须以双方签字盖章后的书面合同或盖章后的书面承诺为准；如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商后以补充协议方式规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。合同签订份数及生效本合同一式两份，甲方持一份，乙方执一份；本合同经双方签字并盖章后生效，未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同的任何权利和义务。

10.附件：

1、县城施工材料由甲方把主材发物流至当地县城，再次转运至工地由乙方负责；

2、项目地在县城的综合单价在原基础上增加0.1元每瓦。

甲方：

乙方：地址：

地址：法定代表人：

法定代表人：委托代理人：

委托代理人：

订立时间：

****年**月**日

订立时间：

****年**月**日

/ 6

2.变电站施工合同书篇二

何为合同?合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议;施工合同 (即建筑安装合同) 则是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程, 明确相互权利, 义务关系的合同。那么涉及经济问题的条款总是合同双方关心的焦点, 关于施工合同价款的约定 (即承包方式) 通常有单价合同、总价合同、单、总价合同、成本加酬金合同, 在水利工程合同中常见以单价合同为多, 而近年来在水利水电工程投资主体多元化和工程建设管理业主负责制的市场条件下总价合同由于其众多优点受到业主的青睐, 其原因为总价方式下工程风险主要由承包商承担, 站在施工单位的位置上, 笔者更倾向单价承包合同, 因为它始终体现出“劳酬对等”的公平。

二、工程概况

㈠工程概况

舟曲巴藏水电站位于甘肃省舟曲县境内的白龙江干流上, 距舟曲县城60km;电站采用混合式开发方式, 装机容量51MW (3×17 MW) , 工程由枢纽、压力引水隧洞、调压井及厂区建筑物等部分组成, 土建Ⅱ标合同所含项目主要有引水隧洞 (合同量为:100m, 隧洞开挖直径D=10m, 成型D=8m, 实际划定30m, 已完成) 、调压井 (阻抗式调压井, 原设半明半暗式、封闭式井口, 后设变更为全暗式、开敞式井口, 向上游平移约30m, 开挖直径为27.4m, 成型直径为22m, 原设调压井高度32.8m, 后变更调压井高度41.37m, 已完成) 、压力管道 (约130m长, 由48.38m有压隧洞和81.62m压力钢管外包砼段组成, 压力钢管采用δ=16mm钢板制作, D=8m) 。合同双方为 (发包方) 舟曲华夏电力有限公司和 (承建方) 甘肃省水利水电工程局, 合同签订日期2010年6月12日, 合同工期:自开工之日起, 600天完成, 合同总价29691621.78元。

㈡承包方式的定性

一是除土石方明挖工程的工程量在大于合同工程量的20%时, 其总价以实际的结算单价乘以实际完成的工程量计价外, 其余均为总价合同, 不做变更。 (据此笔者认为, 土石方明挖的计价不能低于合同标价) 。二是隧洞工程以实际完成工程量计价 (以延米计) 。三是总价项目在合同实施期间也应按32.2款的规定对完成的工程进行计量。 (据此:笔者认为对于总价项目的过程结算为实际完成工程量乘以合同单价) 。四是本合同承包方式为固定总价承包方式, 且在合同执行期间不进行价格调整。《工程量清单》中开列的工程量是固定总价承包合同的估算工程量, 其工程量是承包人为履行合同最终用于结算的工程量。五是本合同承包方式为固定总价承包方式, 承包人应在总报价的范围内, 按设计内容完成本工程。承包人应承担实施的项目和工程量 (包括设计变更引起的工程量变化) 等变化的风险。六是月进度付款计算的工程量, 仅作为现场月进度工程量的付款依据, 不作为决算依据。七是除发生改变工程总体布置方案的重大设计变更或单项工程工程量增减20%以上时, 决算工程量总量不予增减。

㈢承包方式的定性

根据以上的有关计量、结算、决算方面约定条款的精神实质, 并考虑合同工程量清单中明示有单价项目、有总价项目混存情况, 本项目的承包方式为:单、总价混存式, 某些总价项目在小于80%或大于120%合同量之外则由总价变为单价方式, 笔者认为说“本合同承包方式为固定总价承包方式 (即死价合同) ”是错误的, 存在异议, 有可能在决算时发生争议, 因此据现已成熟工程量测算, 竣工完成产值将会突破合同总价。

三、合同工程量方面存在的问题

引水隧洞工程存在工程量误算计少的情况, 存在招标图纸与设计图工程量较大出入的情况 (设计图普遍偏大) ;引水隧洞按合同约定的实际完成工程量 (延米计) 计价, 即完成米数×延米单价, 延米单价为不直观单价, 其结果为隧洞各子项每米报价的总和, 其准确率取决于各子项的单价分析的准确度, 这就要求诸子项的报价较为准确, 否则会导致延米报价的不准, 误导报价的敲定。通过 (表1) 的数据分析, 充分说明引水隧洞的延米报价已经严重偏低。有关主要项目的工程变化量 (见表2) 。

备注:分解单价的计算:分解单价=1-保底单价-合同价/保底单价×_保底单价=1-56608.82-40147.27/56608.80×保底单价=70.92%×保底单价;保底单价=基本直接费+间接成本费。

从表2中有关数据可以看出, 名义上作为总价承包方式的项目, 存在较大的工程量量差, 其中像调压井C20钢筋砼项目在决算时会发生承包商“吃亏”的结果, 该项目在施工阶段图纸及陆续到位的方式完成, 并工程量出现如此之大的量差, 将会给工程的经营测算成本控制成本方面带来很大麻烦, 工程经营管理工作无法做到预控措施, 从量变率上看根本很少出现有利于承包商一面的项目 (即设计工程量在合同量80%~100%之间的项目很少) , 对承包商而言存在潜在决算“吃亏”的风险, 该项目如果一味强调固定总价方式, 工程决算将出现很多的争议。

四、综述

站在承包商的位置上, 面对激烈的竞标市场, 面对不同方式承包合同, 承包商要有较强的抉择意识, 否则会“误入歧途”, 作为承包商更大可能地去力竟以单价承包方式的项目, 尽量避免设计不成熟、较复杂、规模大、工期长的总价项目的竞标, 尤其固定总价合同项目要慎重对待。

大家知道固定合价合同俗称“闭口合同”“死价合同”。所谓“固定”是指这种价款一致约定, 除业主增减工程量和设计变更外, 一律不调整;所谓“总价”是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作总价款, 这类合同与固定单价合同、按实结算合同、成本加酬金合同相比, 只能保护业主的利益。其特点主要表现为:一是工程造价易于计算;二是量与价的风险主要由承包商承担;三是承包商索赔机会少;四是存在一定的局限性。其适应范围:一是合同履行周期短的小型工程;二是适合工程结构相对简单的工程;三是适合设计较为成熟的工程。巴藏电站土建Ⅱ标项目在建, 名义上为固定总价承包方式的项目, 在实施过程中笔者发现存在很多不利于工程结算、工程进展的因素, 由于合同一味强调“固定总价”给协调工作带来了巨大障碍, 不论发生多大的外部干扰, 似乎皆是承包商“自行解决, 一切免谈”的结局较多, 其次结合合同招标图纸及陆续到位的设计图纸, 笔者发现存在工程量误算, 合同量与设计量量差很大, 在变更方面竟有新增项目、竟有取消项目等等, 那么这些情形的发生, 将引发错误决标, 工程实施计划不能预控, 引发结算、决算工作的诸多争议, 承包商在实施工程时对工程没有“底数”, 当然这些表现归根结底将影响工程的结局。承包方式的失败将导致甲、乙双方两败俱伤, 因此, 笔者只能在此中肯建议:不论业主还是承包商在选择承包方式时要具体分析项目特点, 充分分析工程的复杂性, 充分分析工程设计的成熟性;充分分析工程的外围条件, 抉择承包方式存在很大风险, 选对了承包方式, 将有利于工程顺利的实施。

摘要：作者结合具体施工项目合同, 站在承包商的位置上结合不同方式的承包合同, 希望承包商能尽力去力竟以单价承包方式的项目, 避免设计不成熟、较复杂、规模大、工期长的总价项目竞标, 尤其固定总价合同项目要更为慎重对待。

3.变电站施工合同书篇三

工期是履约成败的关键

在国际承包工程的履约过程中，项目工期是第一位的。项目工期不仅要科学合理地按照合同规定和工程内容来制订和优化，更要在实施过程中进行严格的控制和灵活合理的调整，以保证项目的整体工期计划得以圆满实施，项目管理者必须牢牢把握工期这一中心。

在佩虎项目现场进行第一期厂房基础混泥土的浇筑时，咨询工程师在审批设计图纸时要求厂房基础混泥土浇灌时采用强度为60级的钢筋，并签订了相应的技术备忘录。但是，现场咨询工程师认为巴基斯坦当地市场上合格的60级钢筋很少，遂怀疑钢筋的强度标准如达不到60级会满足不了设计等级的要求，并要求对已经浇注的一期混泥土中的钢筋进行取样检查。检查的结果是，现场采购的这批60级钢筋中有小部分的钢筋强度达不到60级，界于50～60级之间，原因是巴当地钢厂生产的钢筋质量不稳定造成的。业主咨询工程师毫不犹豫地叫停现场施工，并上报咨询总部和业主。我们现场总工认为根据以往的施工经验，即使全部采用50级的钢筋也能满足佩虎项目设计等级的要求，也绝不会影响项目的质量。但是，光凭经验和口头承诺是没有用的，我们必须要按程序对已经浇注的混泥土中的50级钢筋进行了详细的结构强度复核计算，并提交咨询总部审核。结果表明，厂房基坑一期混泥土钢筋配比中即使有少量50级的钢筋也能满足设计等级的要求，咨询总部也认可我们的核算书。按照正常程序，咨询总部各相关部门要分别对我们的结构复核计算书进行审核，并最终形成书面报告递交业主，最后被批准才能允许我们继续施工，这至少要等2个月时间，仅延期罚款就达40万美元之多。为此，我们项目部千方百计与咨询总部和业主沟通，最后终于与咨询总部和业主达成一致协议，在我们作出书面质量保证承诺后，先行开工，咨询总部的书面报告和业主的批复程序同时进行，这样就为我们省下了宝贵的2个月工期。

质量是项目的生命

除了项目的施工进度外，管理者最关心的莫过于项目的施工质量是否按合同的要求进行。现场咨询有权随时叫停现场施工，对有怀疑的施工质量进行检查，如果被检查的施工质量有问题，则承包商必须进行返工；但如果被检查的施工质量符合要求，则因检查所引起工期延误由业主补偿。

第一次在咨询指定的CWO实验室对现场取样的混泥土块进行检测，结果显示混泥土强度偏低。为此，我们再次要求并跟踪了实验过程，发现CWO实验室的实验不符合规范要求。于是我们向业主提出了申诉，并在业主、咨询和施工三方代表同时到场的情况下，由业主安排在巴西北边境省府白沙瓦大学实验室再次进行了混泥土试样的检测，结果完全合格。为此，业主补偿了我们30天的工期。

不考虑项目质量，盲目追求进度，不但抢不了进度，还会造成停工和返工，增加不必要的项目成本，这方面我们有深刻的教训。佩虎电站主厂房的轻型屋顶安装属于关键线路上的关键工序，主厂房的全面封顶标志着厂房内机电安装的全面展开。我们机电安装分包施工单位，为争取提前实现主厂房的全面封顶，在发现屋顶预埋螺栓位置发生严重偏差的情况下，不征求总承包商和咨询的意见，擅自将全部预埋螺栓全部切除，更改安装方案，将原来的轻型屋顶螺栓把合安装更改为焊接安装方式。结果是被咨询工程师立即叫停，国内只好派出设计工程师赶赴现场对更改的安装方案进行详细地结构分析和计算，幸好采用焊接方案也能达到和满足设计的要求，但因此造成的1个月工期延误和相应的额外费用均由我们自己承担。

成本是承包商利益的体现

项目成本的高低直接关系承包商的最终利润。在安排施工工期时，要正确处理工期与工程造价的关系，力求均衡和有节奏地施工，以实现建设工期和工程造价的优化组合，提高投资的综合经济效益。

佩虎项目现场在进行厂房左右挡水墙混泥土浇灌时，为保证混泥土墙面质量，咨询工程师要求在浇灌时采用钢筋拉杆接头(国内俗称“玉米棒”)。由于巴基斯坦采用英制系统，这种英制钢筋拉杆接头比较特殊，需要定做，每套拉杆接头要12美元，现场需要10000个左右，而且制作时间要1个月左右，如果这样，我们不但要支付约12万美元的额外费用，还要耽误1个月的工期。为此，我们现场项目部多次召开现场技术碰头会，研究省时节约又能保证质量的办法。通过反复试验，我们发现用木头车成圆锥形可以取代钢筋拉杆接头，质量也能充分保证，而每个木头制“玉米棒”的成本仅0.8美元。这样，定制1万个术制“玉米棒”仅花8000美元，交付时间只需1周。仅“玉米棒”一项，我们就省下约11万美元的成本。

我们在投标做价时，按照巴基斯坦海关的相关法律，对政府水电站项目的机电设备进口关税采用5％的优惠税率。后来我们了解到，1万千瓦以下的水轮发电机组，如果能在中国申办到普惠制产地证，则可在巴基斯坦港口清关时可以享受100％免税。这样，我们在主机设备进口关税上通过办理普惠制产地证节省了10万美元关税，这就等于我们相应增加了额外的利润。

安全是履约成功的保证

项目安全包括施工安全、人身安全和施工环境安全，是在建工程项目中不可忽视的一个重要因素，是项目圆满履约成功的一个重要保证。在国际工程项目管理中，通常将工期、质量和成本视为项目履约的“三要素”。但是，安全绝对应视为海外工程承包项目履约中的第四要素，它是“工期—质量—成本”的有效保证，并且要始终贯穿到项目履约的全过程。

海外工程所在国和项目所在地的安全形势对项目履约的影响是十分重大的，有时会导致工程项目的履约被迫中断，给项目的履约带来诸多不确定因素，给业主和承包商造成极大的不便和合同纠纷，甚至导致项目的严重亏损。

4.输变电工程施工合同篇四

甲方：

乙方：xxx电力公司

为了使渠子农业综合开发水利项目输电工程的顺利实施，确保双方合法权益，经协商签定如下合同：

一、工程建设地点：xx县xx乡

二、工程建设期限：年月日——年月日。

三、工程结算办法：本工程施工费，总计费用为人民币（大写）：整，施工结束一次结清。

四、双方权益和责任：

1、乙方负责线路勘测、设计、施工部分，甲方负责与村上协调线路通道等问题。

2、乙方在施工过程中必须注意施工安全，严格执行施工标准，按时上下班，以保证施工进度。

3、乙方在施工过程中必须安全施工，对施工中发生的一切不安全后果（轻伤、重伤、死亡等）均由乙方自己负担，甲方概不负责。

4、该工程质量保证期为一年，一年内工程出现问题，乙方要负责维修，并承担产生的费用。

5、甲方负责工程报帐。

6、本合同未尽事宜，须经双方协商，做出补充内容，补充内容与合同有同等法律效力。

五、本合同一式三份，甲、乙双方各一份。

甲方：

代表签字：

乙方：电力公司

代表签字：

年月日

证明

县国税局：

兹有永寿县电力局永太供电所给我办在渠子项目区架设输电线路施工费人民币玖千元整（9000.00元），前来你局办理税票开据事务，请接洽。

永寿县农业综合开发办公室

2009-7-13

证明

县地税局：

兹有永寿县电力局永太供电所给我办在渠子项目区架设输电线路施工费人民币玖千元整（9000.00元），前来你局办理税票开据事务，请接洽。

永寿县农业综合开发办公室

5.水电站工程施工合同范本篇五

1、乙方应严格按照《革什扎吉牛水电站安全生产管理办法》和国家、地方有关法律、法规和规章制度进行施工安全保护，加强对其从业人员的健康体检、施工安全教育，因乙方施工原因造成安全、质量事故，由乙方承担责任及相应的费用。

2、乙方应为保证工程的顺利进行做好必须的一切安全防护、费用已包含在乙方承包单价中。甲方有权对危及施工安全的部位责令乙方进行处理或防护，费用由乙方承担。若乙方限期内拒不执行，甲方有权安排其他队伍进行施工，费用由乙方承担。

3、乙方承诺：积极协助并服从甲方对火工产品的管理，因乙方原因而造成的责任及一切后果由乙方承担。

4、在本合同洽商期间，鉴于本合同工程的地域特殊性及不良的施工外部环境可能会对合同履行造成的停工等阻碍，甲方已就所能够了解到的信息向乙方进行了充分的告知。乙方独立的对施工中可能存在的风险有充分的认识和评估。并就甲方所提示的风险对其自身施工组织有相应的安排。基于上述前提条件，双方约定：在本合同履行期间，当上述可能存在的风险发生时，双方应积极协商，将可能发生的风险及损失降低到最低。双方尽最大的努力保证合同的顺利履行。当有甲方所不能预见的或甲方所无力化解的风险发生并由此造成的乙方损失时，乙方免除甲方的责任。但甲方承诺：甲方可能从主合同处获得的应由乙方获得的风险补偿，由乙方全额获得。

十、双方的权力和义务

1、甲方按合同规定为乙方办理中间进度款支付及完工结算。

2、甲方根据自有营地设施向乙方提供部分房屋的使用，乙方承担该住房的维护、修缮等;并做好营地乙方范围内的环境卫生、生活废弃物回收处理、自身责任区的治安保卫等工作。

3、施工过程中，若乙方不服从甲方的合理调度和指挥，甲方有权按有关规定进行处罚，直至终止本合同。

4、乙方施工资源配臵不能满足甲方要求时，甲方有权根据

施工斡旋和生产需要对本合同工程项目进行调整或收回，乙方对此不得有任何异议。由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

5、乙方按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按甲方要求设臵标牌。

6、乙方主要管理人员短期离开现场必须征是甲方的同意。

7、乙方不得将本工程分包或转包。否则甲方可单方面终止本合同且不承担任何责任。

十一、施工配合

甲方或施工场地内第三方的工作，需乙方配合，如与其其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补、运输等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同甲方承包单价中，也已包括在本合同约定的工作期限(总日历工作天数)内，其相互配合对工作期限的影响不作顺延。

十二、其他

1、本合同具有排他性，在未得到对方允许前，无论本合同是否履行，双方均不得向第三方泄露协议的部份或全部内容。

2、甲方和乙方在合同上签名并盖章后合同生效。乙方所承担的工程完工并验收移交，质保期满，工程款支付完毕，且协议双方均未遗留按协议规定应承担的责任和履行的义务时，合同自然中止。

3、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。补充协议与合同具有同等效力。

4、双方若发生合同纠纷，首先应协商解决，若协商解决不成，可提请工程所在地仲裁机构仲裁。未达成书仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。

5、本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各分别保存一份。

甲方：乙方：

时间：年月日时间：年月日

水电站工程施工合同范文三

(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：上营变电站引水工程。

2、工程地点：上营村。

3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定4月2日至204月10日止。

三、工程承包价及其它

总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：

开户行：

账号：

七、工期延误

若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不可抗拒的自然灾害认定标准

不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代表：委托代表：

6.110KV变电站工程安装合同篇六

编制日期：二〇一三年月

输变电工程建设施工合同

项目单位（全称）：(以下简称甲方)施工单位（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：

二、承包范围

本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。

三、双方一般权利和义务

1、甲方职责

1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。

3456

十二、合同生效及其它

1、除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后，合同生效。

2、本合同一式四份，由甲方、乙方各执两份。

3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止。

4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。

发包人：（公章）法定代表人：委托代理人：地址：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：

7.变电站电气施工质量监理研究篇七

1 变电站电气施工质量监理基本原则

(1) 在工程设计阶段, 设计方要做好对设计方案的合理优化, 做好各专业间的对接工作, 监理部要根据建设方要求和工程实际, 做好和业主、设计方的协调沟通, 并监督做好施工图设计阶段的设计深度工作, 尽可能的保证工程设计图纸的准确性和完整性。

(2) 在工程施工阶段, 监理方应严格依据相关监理工作的规程规范和相关工作流程, 全面实施监理工作, 重点做好电气图纸审查阶段的图纸审查及会检, 设备进场开箱验收, 以及设备安装阶段的设备安装、试验、单体测试, 系统调试工作。还应对标准工艺、强制性条文、质量通病的贯彻执行落到实处。在工程施工期间, 做好施工、设计的“无缝”协调沟通, 进而做出相应的技术“革新”。

(3) 针对业主提出的相关设计变更, 要进行科学分析、研究, 做好建设方的“参谋”。在工程施工中, 避免相关参建方仅凭主观对工程进行随意地“修改”, 充分利用监理角色定位, 严格执行变更流程, 按程序履行正式合规的变更手续, 及时完善各方签证。

2 变电站电气施工质量监理存在问题

2.1 前期监理工作存在漏洞

在工程前期, 监理部往往疏忽了开工准备阶段的监理工作。如电气工程施工前的相关评估、设计工作以及施工现场相关测量复核, 以及施工方案的审查和设备监造、验收等监理工作。导致在进入施工阶段, 出现了设计图纸不正确, 设备不能按技术标准、验收规程要求施工。施工组织设计不科学、施工方案不符合工程实际, 以及设备进场验收不严谨, 设备本身在生产运输中存在“瑕疵”, 影响了电气工程的施工质量。另外, 由于“大量”的赶工现象, 在变电站土建工程还没有交付就开始电气安装作业, 电器设备安装条件、环境未能满足设备安装要求, 造成设备安装“仓促”、设备“污染”给工程质量造成隐患, 电气设备安装施工和土建施工无法有效衔接也是影响施工质量的原因之一。

2.2 人员的配置不合理

电气设备的安装质量是工程整体质量形成实体的关键阶段, 同时也是工程后期调试工作开展的基础。而在电气工程施工中, 由于涉及专业较多, 对监理人员专业技术要求较高, 监理单位对于电气工程技术人员分配问题重视不够, 造成人员的配置不合理, 关键技术岗位人员缺失。另外, 监理单位高级电气专业监理人才匮乏, 特别是保护、通讯和自动化信息技术专业, 这也是造成人员配备不足的原因。所以, 变电站电气工程施工质量控制, 监理单位应重点对各个阶段监理人员有侧重的进行工作安排。

2.3 施工过程质量控制不严

①电气设备在安装过程中未严格按照施工规范要求施工, 未采取有效的防震、防尘、防潮措施, 对设备关键部位洁净度做不到位。②部分电力设备本身存在质量缺陷 (如设备、程序逻辑缺陷) , 相关的预埋件、管道布置不准确, 内部电气元件安装控制不精准, 在施工过程中出现焊接变形、矫正变形等问题。③在施工过程中工人对相关的施工安装工艺和技术掌握不熟练, 施工项目部自身过程质量控制不严, 监理未对施工过程进行有效的监督, 未有效采取见证、巡视、签证、旁站等监理手段进行过程控制, 也是存在工程施工质量的原因。

2.4 事后质量监理不足

在变电站电气工程验收竣工阶段, 对工程竣工验收和试运行阶段相关工作重视不够, 验收消缺流于形式, 没有及时对施工、设备缺陷进行消缺处理。工程竣工后应进行相关资料的检查验收, 不仅要审查各项质量控制的过程资料, 还要进行整体系统运行状态质量的检查。工程竣工后期质量的监理缺失, 可能会对工程质量造成隐患, 进而影响投产运行。

3 提高变电站电气工程监理质量的要点

3.1 提高监理人员技术水平

作为电气监理人员, 首先要掌握电气设备的安装技术, 比如, 应掌握变电站一次电气设备主变、断路器、GIS组合电器、断路器等主要设备安装要点, 二次安装、控制系统的设计意图和安装工艺要求等, 掌握调试环节的基本操作方法和对检测、试验结果的判断。将安装操作规程、验收标准的执行纳入到监理日常工作中, 并严格控制过程质量。因此, 工程监理人员应加强对于电气工程安装及相关规程的学习, 提高理论水平, 丰富实际工作经验, 在工作中应充分利用规程规范、行业标准结合实践技能对工程设计全面执行、对施工安装质量有效的控制, 发现问题能及时处理, 有效防止问题遗留, 杜绝工程安全、质量事故。

3.2 做好事前质量监理

在监理投标阶段, 监理单位应掌握工程建设意图及工期、质量要求, 在接受业主的工程监理委托后, 应派遗专业的监理人员对业主的意图、工程具体情况进行了解, 以便掌握工程监理的目标与工作要求。在变电站电气工程开工前, 监理人员要全面了解施工设计图纸, 尽快的熟识设计意图, 对设计内容做到了然于心, 这样才能更好的开展施工质量监理工作, 完成既定的工程建设目标及监理工作目标。在了解施工图设计的同时, 还要协调业主、设计、施工进行图纸会检及设计交底, 并形成纪要。与业主、设计、施工、设备厂家通过分析、沟通后进一步优化电气工程设计, 进而为工程顺利施工、达标创优打基础。

3.3 施工过程质量监理

过程监理是保证电气施工质量的实质, 也是监理工作的主要内容。在工程施工中, 要严格检查施工材料、设备的入场质量, 做好开箱验收工作, 满足相关质量标准后方可进场, 特别是要保证电气工程设备符合工程设备验收技术标准要求。在施工过程中, 要保证预埋件处理满足设计及规范要求, 注意施工细节 (安装步骤和工艺要求) 上的质量保证, 增加材料使用效率, 合理调整优化电缆及管线施工作业, 增强工程的观感质量。对于关键部位和重要工序要进行见证、工序验收, 对隐蔽工程要进行全过程旁站监理。对于一些电气设备安装和调试工作, 应保证施工精准细, 做好细节工艺“雕琢”。对组合电器安装温度补偿伸缩节, 要防止由于尺寸误差而产出现受压、变形等情况, 安装时力戒“随意性”。对法兰紧固工艺, 要求工程施工技术人员, 按照力矩标准值用扭力扳手根据操作的顺序进行, 工程监理人员应对过程进行抽查和检查。监理部应通过平行检验、见证、巡视等方法, 按照有关规程规范及监理工作流程, 做到能及时发现施工质量缺陷并有效处理。

3.4 加强事后质量监理

当单位工程达到竣工验收条件后, 施工单位在完成三级自检后, 及时填写工程竣工验收申请, 包括提交该分部分项工程, 及检验批的施工过程质量证明资料, 相关工序的验收签证, 原材料、设备进场合格证明文件及过程检测、试验合格的资料等, 并将相关资料报监理机构审查。监理项目部应审查, 包括报送的电气分部工程的各项过程质量控制资料, 还应进行抽验部位的实体质量及外观质量检查。

4 结束语

近年来我国每年都有一定数量、规模的输变电项目开工建设, 变电站作为其中枢纽组成部分。需要各参建单位, 工程监理人员共同参与, 加强电力工程设计单位、监理单位以及施工单位的密切配合与紧密沟通。在具体施工中, 要严格审查工程设计, 严把施工材料、设备进场关, 强化监理对施工过程质量控制, 真正提高电力工程服务国家经济建设的水平。

摘要：最近几年, 由于变电站电气设备安装施工受到诸多条件的限制, 施工过程中的安全、质量、技术、管理问题不可避免, 不利于电气工程的顺利进行, 新技术、新工艺、新设备、新材料的应用对监理质量控制提出新的要求。本文就变电站电气工程施工监理质量控制工作的基本思路、原则, 对存在问题及对策进行了探讨。

关键词：变电站,电气,施工,质量,监理

参考文献

[1]冯宇科.变电站工程电气监理技术的研究与实践[J].通讯世界, 2014, (7) :44-46.

8.关于变电站地下连续墙施工探讨篇八

关键词：变电站；地下连续墙；施工；施工难点；策略

引言

地下连续墙在建筑物地面下修筑连续墙能够起到挡土和挡水的作用，利于地基施工的顺利进行，在加之地下连续墙自身是钢筋混凝土结构，墙体强度较大，能够承受较大的荷载力和剪力，使建筑地基更加地趋于稳定。目前，该施工方式已在变电站工程建设中广泛的推广及应用。但地下连续墙施工工艺复杂，技术要求高，并且耗资巨大，为了能确保地下连续墙施工的顺利进行减少因地下连续墙施工质量问题造成工程返工，必须要加强对地下连续墙施工难点的分析，积极采取有效的解决措施，才能在打造优质建筑工程的基础上提升建筑施工单位的经济效益。本文结合变电站地下连续墙施工，对施工中的难点问题逐一地分析，并提出了有关的解决措施。

1. 导墙施工难点及解决措施

在地下连续墙施工中，导墙施工是工程施工的第一道工序。导墙是地下连续墙的重要组成结构，它的主要作用是挡土墙和泥浆，另外对地下墙挖槽的质量也有较大影响；通常在地下连续墙导墙施工中存在的最大问题就是导墙变形问题；解决措施：导墙施工完毕后应采取一定的支护措施，沿着导墙的纵向进行支撑，防止因墙体的侧面在自重或者其它因素的影响下发生变形；具体来讲，一旦导墙发生变形或者有变形的迹象，应在拆模后沿着导墙的纵向设置支撑桩，导墙在外力的作用下趋于稳定。此外在导墙混凝土浇注完毕未完全凝固时，也需要在导墙的侧面设置围护装置，避免大型施工机械设备作业时产生的振动对导墙造成影响；在工程实践中导墙也经常会出现墙面和轴线不在一条直线上的情况，这将严重地影响导墙的结构强度和稳定性。基于此，施工技术人员在施工过程中就应对导墙的中心线和轴线进行测量校验，确保二者在同一水平线之上方可施工，如果出现二者不平行的情况，将很难在施工完毕后对其修正。所以对导墙墙面和轴线平行问题应加强事前控制；导墙回填土过程中也经常会出现土体塌方的问题，究其原因主要是导墙的背侧出现孔洞造成。基于次情况在导墙回填土时可采用小型的施工机具进行挖土和填土，避免大型的施工机械荷载过重造成土体塌方。

2. 钢筋笼制作的难点及解决措施

钢筋笼是地下连续墙施工中比不可却的重要构件，钢筋笼设置在地下开凿后的狭长缝隙中，通过浇注混凝土振捣后形成一道坚固的“梁”，起到稳固墙体的作用；在地下连续墙施工中，钢筋笼的制作工艺和效率对工程的施工进度会造成极大的影响。钢筋笼制作效率之所以慢影响施工进度这主要是因为钢筋笼通常是在一个生产平台上进行制作加工，相应地减缓了钢筋笼的制作速度效率，同时在钢筋笼制作过程中有可能受到天气因素影响，如大风，大雨天气等，在此天气情况下钢筋笼将无法进行焊接工序；为了有效地解决以上两个问题，建议在钢筋笼制作时采用两个施工平台同时制作；遇到大风、大雨的天气可搭建临时工棚，可有效防止天气因素对钢筋笼焊接的影响；此外，在钢筋笼焊接时部分的焊接人员基于种种因素没有严格按照焊接工艺及操作标准进行焊接工作的现象也时有发生，比如工程工期较紧张，部分的焊接施工人员为了赶工程进度，会出现不按规矩操作的现象，比如钢筋焊接连接头出现错位，钢筋笼焊接完成冷却时间不够就投入使用等；为了防止这些问题的发生，需要加强对施工人员进行素质培养，让其深刻认识施工质量的重要性。施工现场的监理人员也应加强监督管理工作，严防钢筋笼制作过程中出现质量问题。

3. 泥浆制作控制难点及解决措施

泥浆制作是地下连续墙施工的重要施工环节；泥浆制作质量的优劣将对整个工程产生极大的影响，如果泥浆制作不合格，在槽壁表面无法形成一层固体颗粒状的胶结物，粘结力下降或者无粘结力。还会造成泥浆产生液柱压力过大或者过小，无法平衡开挖槽段土壁内外的土的压力和水的压力，致使开挖槽段的土层失稳，易发生塌方问题；为了有效解决泥浆制作不良的问题，在泥浆制作时应严格按照工程设计要求对泥浆原料进行配比，原料为膨润土和纯碱等；配比完成搅拌过程中一定要搅拌均匀，泥浆粘稠度要控制在规定范围内，不能随意的加水稀释或者添加原料；此外在泥浆制作时还应及时测验泥浆的成分比例和粘稠度；合理衔接泥浆的制作程序和工程整体状态，通常泥浆制作完成后需放置一定时间后，使泥浆充分发酵后方可投入使用，以免对施工质量造成影响。

4. 成槽施工难点及解决措施

在地下连续墙施工中成槽施工程序主要包括成成槽机施工、泥浆液面控制、清低、刷壁等。成槽机施工难点主要是泥浆液面的控制、地下水的影响等；不管是在成槽施工阶段还是施工后阶段都要严格地对泥浆的液面高度进行控制，如果遇到降雨等情况，地下水位上升，将会对泥浆的液面造成一定程度的影响，为了控制泥浆液面使其趋于规定的高度不对槽壁造成破坏，如塌方问题，需及时地采取排水措施；成槽清底时一定要将底部的沉渣彻底清除干净，否则会对地下连续墙的混凝土造成影响，如混凝土强度降低、混凝土结合性下降，导致钢筋笼上浮，其不到挡水防渗的作用，形成管涌；成槽的刷壁施工。如果刷壁不及时会导致墙面因有孔洞未及时封堵加剧地下水的渗漏，影响墙体的整体强度和稳定性。

5.结语

总之，变电站地下连续墙施工工艺复杂，技术含量高，施工过程中会遇到不同程度的难点，需要我们在平时的工程实践中不断地积累经验，采取行之有效的措施给予解决，才能位建筑工程施工打好良好的根基。

6.参考文献

[1]叶可明.上海建筑施工新技术[M].北京：中国建筑工业出版，1999.

9.电站检修合同篇九

XX安装维修公司 (以下简称乙方)

为确保电站安全高效运行，公司将电站2#水轮发电机组计划性大修、预防性试验以及微机保护校验工程任务承包给乙方。经甲乙双方协商达成一致。为明确责任、加强工程管理，特签订本合同：

一、工程范围和内容：

1、#水轮发电机组计划性大修(包括水轮机、发电机、调速器、主闸阀计划性大修四个项目)。

2、机组所属电气屏柜大修。

3、机组所属高压室6.3kV设备预防性试验、检修维护。

4、机组所属保护装置及微机保护校验、检查维护。

二、工程承包方式

根据工程内容按总价实行劳务包工方式，不包消耗性材料和装置性材料。

三、工程期限

1、工程时间：月日- 月日。如遇丰水时机则工期可相应顺延(由甲方酌情决定)

2、工程工期为15天，工程工期从乙方进站开始计算，到甲方验收合格为止。

3、乙方应抓紧时间，保证施工进度，甲方要为乙方创造施工条件，双方都不得使工期无故延长。

4、施工中如系乙方原因造成延期或返工，其费用自理，给甲方造成误工或其他损失的还应承担赔偿责任。

四、双方责任及工程质量、施工安全保障

甲方：

①提供相关图纸和生产厂家技术规范要求。

②负责检修工程协调、检修停电工作及检修工作许可手续。

③落实执行《发电厂现场作业安全规程》。

④协助乙方完成机组大修后的试运行。

乙方：

①负责检修工程质量把关、落实执行《检修工艺导则》具体要求。同时必须严格按照图纸和生产厂家技术规范要求进行施工并接受甲方现场质量监督和检查。

②负责施工安全，做到文明施工。并落实执行《发电厂现场作业安全规程》同时对施工安全事故以及造成的'经济损失负责。

③负责施工期间交通及安全。

④工程竣工后必须按规定整理提供完整的技术档案资料，并移交甲方。

⑤会同甲方完成机组大修结束后的试运行，并承担设备的安全责任，和处理试运行中发现的缺陷。

五、技术要求及验收(按国家机电设备大修标准规程进行)。

1、乙方应对所检修的设备、测试的数据作好记录;

2、甲方按部颁标准进行工程验收;

3、试运行、甩负荷后交付使用;

六、承包金额及付款方式：

1、承包金额为元整(小写：￥元整)

2、付款方式：甲方在乙方大修人员进站当天支付给乙方元，验收合格后15日内乙方提供大修试验报告，甲方凭正式发票一次性将余款付清。

3、超出承包范围外的工程项目，按实结算。

七、其他：

1、甲方提供必要的维修人员的食宿条件。

2、本合同从签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方另行协商解决。

3、双方履行各自职责和合同条款，违约者赔偿对方一切经济损失和承担一切后果。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。

甲方：电站(盖章)

代表：

乙方：公司(盖章)

10.水电站承包合同篇十

16、若因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营权或暂停乙方经营权的，乙方应无条件服从。

17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度。

18、乙方在技改及经营过程中，须和第三者发生关系的，应自行解决，与甲方无关。

19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷，应自行解决，与招标单位无关。

20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、安全生产、地质灾害防护等工作。

五、其他事项

1、违约责任：①在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权取消乙方履约保证金，并要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿。②若乙方在规定的时间内不缴纳承包费，逾期一个月以上，按每天200元加收滞纳金，超过六个月，甲方有权终止承包合同，取消乙方向甲方交纳的履约保证金。

2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

七、本合同共一式陆份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档肆份。甲方：华安县水利局乙方：

代表：代表：

年月日年月日

水电站承包合同范文二

发包方(甲方)： ******水电站

承包方(乙方)：身份证号码：

为了提高***银山背电站经济效益，力求实现甲、乙双方利润最大化，甲方愿意发包、乙方愿意承包******水电站。经双方共同协商，达成如下协议。

一、承包期限：五年，即从二〇〇七年四月十九日至二〇一二年四月十九日。

二、承包方式：

1、工资、管理费用按照年发电量提成。即将年发电量分成四档，并按每档完成的电量甲方计付乙方的工资及管理费用：㈠年发电量***万kwh，乙方工资及管理费用**万元。㈡年发电量**万kwh，乙方工资及管理费用**万元。㈢年发电量**万kwh，乙方工资及管理费用**万元。㈣年发电量超过**万kwh，但在**万kwh之内，乙方除工资及管理费用**万元外，超过部分乙方每千瓦〃时提成0.04元;年发电量超过**万kwh以后的电量，乙方每千瓦〃时提成0.05元。完成第“㈠”档而未达到第“㈡”档或完成第“㈡”而未达到第“㈢”档的，以前一档计付工资，超过部分的电量按照0.02元/kwh计付乙方报酬。若完不成第“㈠”档，由乙方负责按照结算均价补足**万kwh电量，乙方工资及管理费用**万元照付。

2、生产开支等费用包干。承包期内，甲方每年出资**元，用于机组维护、加机油等。

三、以上乙方提成所得和包干的费用，包括了乙方的劳动报酬、安全风险开支、设备维护费用、生产开支等电站运营管理的一切费用。甲方不再承担除约定外的任何费用。

四、在承包期内，甲方不得以当年雨水好、发电量多而减少乙方提成;乙方不得以当年雨水差、发电量少而要求甲方增加报酬。

五、在承包期内，若遇电价政策性调整，甲、乙方的结算方式不变。

六、乙方承包前必须向甲方交纳壹万元承包押金五年承包期满后，甲方退还给乙方。若乙方中途退出承包，无论什么原因，押金不退。乙方也不得以任何理由和条件向甲方索赔。

七、甲、乙方的责任划分

㈠甲方：

1、与电力部门签订并网协议，申报电量计划。

2、负责与电力部门电费结算、到有关部门税费交纳。

3、承包期内，一次性出资**元给乙方，由乙方负责给明渠加高，以使电站更安全和更好地出力。乙方完工且甲方验收后，甲方付款。

4、承包期内，若渠道上方滑坡，使渠道损毁3米以上，由甲方负责修复。双方不计停电损失。

5、变压器、高压计量装臵若遇雷击损毁，由甲方负责修复，若是人为造成，由乙方负责修复或赔偿。双方不计停电损失。