房屋装修施工合同20135则范文

房屋装修施工合同20135则范文（精选10篇）

1.房屋装修施工合同20135则范文 篇一

房屋装饰装修合同

甲方（发包方）

乙方（承包方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

一、工程地点：

二、工程承包方式：全承包。

三、工程价款：

四、工程内容及做法：厨房、卫生间、内外阳台地面、墙面贴砖，卧室和客厅用防水及水泥沙浆找平、安装木地板，室内安装水、电及灯饰、墙面乳胶漆。

五、乙方义务：

1、乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全。

2、乙方不得将水渗漏楼下，造成楼下住户设施损坏，由乙方负责。

六、乙方在施工过程中要落实安全施工措施，自行承担和处理施工过程中的一切安全责任和事故。

七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。

甲方：乙方：

二OO九年月日

2.二手房屋买卖合同（范文） 篇二

卖方： _____________身份证号码： __________________（以下简称甲方）买方： _____________身份证号码： __________________（以下简称乙方）

一、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：

1、.房屋状况：

房屋座落： XX 市 XX 街 XX 号 XX 栋 XX 室

建筑结构：（钢筋水泥混合或框架）

建筑层数：

房屋户型： X房X厅

建筑面积：

套内面积：

房屋用途：（住宅、商业或其他）

2.该房屋的所有权为甲方所有，房产证号码 XXXXXXX，现将该房屋产权权转让给乙方

3、签定本协议时甲方承诺，自乙方缴纳订金之日起，开始办理产权转移手续，甲方将无条件协助乙方办理，直到办出《房屋产权证》为止。

二、房屋价格及付款方式：

1、价格： 甲乙双方商定成交价格为人民币________元，（大写）____佰____ 拾____万____仟____佰_____拾___元整。

2、付款方式： 一次付清：乙方在_________年_____月_____日前一次付清。

分期付款：乙方在_________年_____月_____日付 XXX 元； 乙方在_________年_____月_____日付 XXX 元；...........三、乙方付清房款后，甲方在__________年_____月_____日搬离该住房，将上述房屋交付给乙方。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷或其他经济纠纷，由甲方承担全部责任，并赔偿 乙方损失。

五、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿利益受损方的相关经济损失。

六、双方愿按国家《合同法》规定履行责任。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方愿向人民法院申请仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙双方及房管部门一份，乙方如办理贷款，需给银行一份

八、双方约定的其它事项：_____________________________________甲方（签名或盖章)______________ 乙方（签名或盖章）_______________ 代理人（签名或盖章）___________ 代理人（签名或盖章）_________________

公正证人：_______________

公证单位：_______________

3.装饰装修工程监理合同（范文） 篇三

业主（以下简称甲方）：__________________联系电话：_____________________业主代理人：___________________________联系电话：_____________________ 监理单位（以下简称乙方）：佛山市建筑装饰协会监理部

地址：佛山市新兴北路新兴装饰材料城四楼

传真：22697446联系电话：22650315

监理负责人：______________联系电话：_____________

根据《中华人民共和国经济合同法》，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托，对其装饰装修工程实施质量监督管理工作，签订本合同。

第一条 委托监理概况

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

工程内容：_____________________________

工程造价：_____________________________

监理时间：_____________________________

第二条 监理收费及支付方法

（一）本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费按工程建筑面积________计算，估算监理总收费________ 元，金额大写____万____仟____佰____拾____元____角____分。

（二）本合同生效时甲方应向乙方支付估算监理费总额的50%作为预付金。

（三）工程完工总验收前，甲方应向乙方支付监理费总额余下的50%。

（四）如超出本监理合同的时间段，甲方要先完成支付监理费总额余下的50%后，乙方才进行后续监理工作。后续监理费用按每次到场一次支付监理费总额的3%另行计算，累积至工程完工总验收前一次性支付。

第三条 双方义务与责任

（一）甲方义务与责任

1、双方签订本合同之日起，甲方负责将施工图纸、预算书、合同等文件材料提供给乙方。

2、按本合同第二条按时付给乙方监理费用。

3、本工程的材料加工定货如需乙方监理人员配合时，所需的交通费用由甲方承担。

4、积极配合乙方的监理工作，明确通知施工方在本工程中给予乙方的授权监理职能。

5、甲方向施工方所支付的工程进度款须要得到乙方的的审核确认后方可支付。

（二）乙方义务与责任

1、协助甲方与装修公司签订施工合同。

2、协助甲方对设计、预算和施工图纸的进行审核。

3、协助甲方对施工方的施工流程、施工进度、材料采购、人力配置等相关施工计划进行审核。

4、按建设部《最新建筑装饰装修工程施工节能环保质量标准化达标与工程质量验收规范及强制性条文》、佛山市建筑装饰协会监理部编制的《工艺流程指引、质量监控、验收表》的相关规定进行文明安全施工的监督管理工作,对进场的材料、工程质量进行监控与验收。

5、向甲方提供本工程的材料进场、施工环节和每道工序进行监控与验收的全部监理文件。

第四条 违约责任

（一）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程监理费的_____%支付违约金。

（二）由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，累计赔偿金额不应超过该工程的监理费总额。

（三）甲方因故终止本监理合同时，乙方不返回预付金。当监理工作进行到不足该工程量的一半时，甲方的预付金抵作该监理工作的监理费；当监理工作进行到超过该工程量的一半时，甲方应支付该工程监理费的全部。

（四）乙方因故终止本监理合同时，应双倍返还甲方预付金。

第五条 合同生效、中止与结束

（一）本合同需经甲、乙双方（或委托代理人）的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

（二）甲乙双方因故需终止本监理合同时，应提前两周书面通知对方。并将本合同中的遗留问题在取得一致意见后以书面协议形式上作为本合同的附件执行，作为结束本工程甲乙双方的合同关系。在未达成新协议前，本合同继续有效。

（三）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程监理文件后，甲方按本合同规定付清全部监理费之日起，作为结束本合同的监理工作。

第六条 不可抗力

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

第七条 合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

第八条 未尽事宜与附加条款

（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

（二）本合同附加条款如下：

_____________________________________

_____________________________________

第九条 合同文本

1、本合同在甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同履行完后自动终止。

甲方：乙方：

代表：代表：

4.房屋装修施工合同20135则范文 篇四

甲方（委托方）：

身份证号码：

联系电话：

乙方（受托方）：

身份证号码：

联系电话：

经甲、乙双方诚信、友好协商，甲方全权委托乙方看守出租屋位于大盛村房屋一套六层（以下简称该房），双方同意并签定如下条款：

一、甲方独家委托乙看守该房，不另行委托他方。

委托期限暂定为：年月日至年月日。

二、甲方聘请乙方管理房屋一栋六层，乙方负责房屋卫生清理工作、带客人看房、维修水管、电灯、门锁等房屋内的生活设施，做到尽职尽职。

三、乙方每月工资人民币2500元，当月号前发放上一个月的工资（即押一个月工资），甲方指定一间房间由乙方居住，包乙方电费70度，水费5度，超出上述范围的水电费，由乙方自行负责。

四、乙方要如实属行告知义务，每租一间房要告知甲方，如甲方发现乙方不上报，自己收取房间租金，甲方有权辞退乙方，并不支付乙方工资。

五、乙方要有责任感，不能生事斗殴，不能在房间内从事卖淫、赌博等一切违法活动，如有违法行为，一切责任由乙方负责，与甲方无关。乙方负责监督租客不得在在房内进行非法活动。

六、其他：

1、甲乙双方若在委托期内提出终止本协议，须提前一个月告之对方。若因终止本合同所产生的一切纠纷问题或出现一切经济责任，按照上述条款友好实施。

2、以上条款由甲乙双方共同遵守，共同维护。以上款项均以人民币为单位，以收据为准。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份均具同等法律效力。经甲乙双方签章之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

5.房屋施工装修合同 篇五

甲方工作：

(1)甲方应在开工前_________天，向乙提供经牧业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

乙方工作：

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

(2)指派____________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时通知甲方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、工期延误：

对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

1、工程量变人或设计变更，工期顺延;

2、不可抗力(如停电停水等其他原因)工期顺延;

3、甲方同意工期顺延的其他情况;

4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延;

5、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;

6、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

八、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的___________%________ 支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___________%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

九、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一相关票据，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向________市仲裁委员会申请仲裁________________人民法院提起诉讼。

十、合同的变更和解除：

合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终目合同一方，要以书面形式提出，应按合同总款_______%支付违约金，并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十一、其它约定：

1、甲方房门钥匙由乙方保管，包括卧室门钥匙，待工程全部结束，验收合格后，全部交清相关手续，发放保修卡，乙方将钥匙交于甲方，未发放保修卡的，乙方不予保修。

2、在油漆工、木工结束之前，甲方应将所有工程量交待清楚，工人搬走后，将不予返回，如有其它事宜，计予保修范围。

3、施工工程量以预算为准，不以效果图和口头承诺为准，如有变更，另行计费，其变更费用由甲方承担并及时缴清。

备注：

(1)从竣工验收之日计算;

(2)保修期为一年;

(3)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题乙方无条件地进行维修;

(4)保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收费;

(5)本倮修单在甲方签字、乙方签章后生效。

十二、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章)： 乙方(签章)： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 住址： 地址： 电话：

电话： 签订日期： 年 月 日

房屋施工装修合同范文三

甲方： 乙方：

甲方有位于白马花园6号地28栋 2 单元4-2，二室一厅经济适用房一套，面积大约65m2，经双方协商，甲方将该房的装修工程交予乙方进行施工。本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成以下一协议：

一、水电线路安装及材料一：电线用鸽牌电线，安装方式为暗装。主线有BVR4 m m，插座线用BV2.5，灯线用BV1.5，得亿线管，水管用金牛20水管暗装，开关插座用飞雕普通型。

二、客厅地砖铺贴。客厅用800X800玻化砖(每张价格在50元以内)，黑玻化角线，卧室用600X600玻化砖(每张价格在20元以内)，阳台地砖300X300(每张在5元以内)，厨房墙砖300X450(每张在5元以内)，地砖300X300(每张在4元以内)，厕所墙砖300X450(每张在5元以内)，厕所地砖300X300(每张在4元以内)阳台护墙砖300X450(每张在5元以内)，阳台护墙1.2高，餐厅护墙砖300X450(每张在5元以内)，餐厅护墙腰线(每张在7元以内)，如厨房、厕所贴腰线由业主自购，卧室窗子外移，窗台石材用人造彩玉或人造白玉，灶台台面用进口黑金沙，门口石用黑金沙，厨房、厕所铝扣板吊顶(每平米在80元以内)，厨房吊柜柜体用生态板制作(每张在165元以内)，吊柜门地柜门用金钢门，厨房吊滑门(每平米在350元以内)，厕所用钛合金外包门(每扇在500元以内)，卧室套装门(每扇在750元以内)，客厅石膏板吊顶，阳台石膏吊板或沙木板吊顶，简易电视墙，主卧次卧大柜各一个，次卧简易电脑桌一个，餐厅酒柜一个，电视柜一个(电视柜石材台面由业主自购)，鞋柜一个(长1.2米，高2.4米)，过道吊柜一个，阳台杂物柜一个、阳台吊柜一个，所有柜体用生态板制作(每张在165元以内)，大柜滑门每平米在180元以内，其于柜门用烤漆门，墙面做液体墙纸。墙面底漆立邦时时丽，面漆净味5合1。

三、灯具、洁具、墙纸、玻璃镜片、洗手盆、灶具、热水器、油烟机等由业主自购。

四、一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。

以上装修内容意价为48000元整(大写：肆万捌仟元整)。进场甲方付0元(大写：贰万元整)，地砖铺贴完甲方付15000元 (大写：壹万伍仟元整)，木工做完付10000元整(大写：壹万元整)，完工经甲方验收合格后三天内甲方支付乙方工程款3000元整(大写：叁仟元整)。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

6.施工装修合同样本 篇六

2、施工项目、力工、扒墙，割沟，楼下扛残土，上料，上沙子，水泥。注；扒墙有一道承重墙，施工时

如果物业来挡不让扒，施工方可以帮助协调，如果出现严重后果房主自己处理。因为这是违规施工，只能说是

与物业商量办。还有就是房主要求施工方把暖气跑封改到楼道里，也是违规操作，施工方也是帮助协调，如果

施工时物业方商量不成，房主自行处理。

3、水电工、改冷热水，改暖气，安装坐便器，水龙头，安灯，安插座，开关闭火。

4、瓦工、贴墙地砖，阳台、卫生间、厨房、

5、木工、平台、吊柜、阳台柜、三个门口、两个大哑巴口、进户门口、窗户口、全是免漆的。卫生间扣

板、阳台扣板、厨房做个假梁。

6、油工、刷房子。

7、甲方也就是施工方，负责清工补料，水泥、沙子、扣板、免漆门窗口。平台吊柜，地砖墙砖，涂料、8、乙方负责的、灯、开关、插座、五金、锁、水龙头、坐便、水盆、电线、水暖件、地板，软管。

9、施工方为一口价工程，总造价，两万四千圆。

10、质量保期为一年，11、付款方式，签合同首付一万圆，木工交工八千圆，油工开工五千圆，验收后付三千圆。

甲方；

7.装修施工合同 篇七

甲方：

乙方：

一：根据中华人民共和国合同法等相关法律规定，经双方协商一致签订本合同。二：甲方委托乙方对西安市未央区北二环东段长安易居第23座2单元1层20107号进行店面装修、主要施工内容如下。

1：铺地砖、墙面处理、顶面处理及刷漆（产墙皮、刮三遍墙衬腻子、必须平整、方便于贴壁纸）砌筑地台、等等。（按甲方要求完成施工，中间不能在产生任何费用）

（1）、地面找平施工需符合现行国家规范标准，保证地板平整度、（以便于铺瓷砖的平整）如因施工问题使瓷砖翘裂、易踩碎、后期带来的任何质量问题、由乙方进行翻新维修、其费用由乙方承担。若给甲方或第三人带来损失由乙方负责赔偿。

（2）、墙面施工需符合现行国家规范标准，保证墙面平整以便贴壁纸。如壁纸因墙面问题不能进行施工、乙方需进行免费维修。

2：施工单价按双方协商一致的单价表执行。

（1）、施工工费共计：四千二百元。必须按甲方对店面的装修要求进行完善装修，甲方不在承担任何费用、乙方配合甲方完成。

（2）、在施工期间若为乙方过错拆除及重新施工、则费用由乙方负责（包括材料费）

（3）、乙方单项施工完成后必须为下一道工序提供合格的施工条件、包括为非乙方施工项目进行清理等。

（4）、工程结束后应由甲乙及分包商共同验收合格后方能进行下一个项目的施工。

（5）、全工程完成验收合格后甲方需付清乙方工费。

4、若在施工中材料供应商不提供免费材料安装服务，则由乙方免费完成相应安装工作。

5、本合同经双方签字后生效。一式两份、甲乙双方各持一份。乙方需附有身份证复印件作为本合同的附件。

甲方签字：乙方签字：

8.装修施工合同 篇八

签约工夫：

乙方(动土方)：

签约地方：

为标准住房粉饰装修动土，掩护单方的非法权利，依据《中华群众民主国合约法》、《中华群众民主国消耗者权利掩护法》、建立部令第110号)《住房室内粉饰装修治理方法》以及其余相关纪律、法规规则的准则，联合本工事的详细状况，单方达到如次协定，单独恪守。

一、工事详情

1、甲乙单方的环境：

本方装修住宅系非法寓居。乙方为我市经工行政体理单位核准注销，并获得房产治理单位颁发的住房粉饰装修天分单据的部门。

2、粉饰动土地方： 区 路(小区) 幢号(单元) 室。

3、人家构造： 室 厅 构造，建造面积 公顷。

4、粉饰动土形式：详见备件一《动土形式表》

5、承包形式：(包工包料，包清工，全体承包) 。

6、本工事由 设想。

7、工期：工事期间 天，从 年 月 日完工，至 日月 日完工。

二、工事价款及预算形式

1、总价款：(大处落墨) 元(内中：设想费元，治理费(%)，税金 (%)。经单方肯定变卦动土形式的，变卦全体的工事价款另计。

2、合约签署两日内，本方领取总价款的60%，计 元。工期至木匠全副合口漆工进场前，本方领取总价款的35%，计

元。工事完工验光象样后两日内，本方领取总价款的5%，计 元。

三、动土预备及单方的责任

(一)本方任务

1、本方完工前，应向物业治理部门或者财产权部门注销备案;确需改观屋宇构造和运用本质的，该当请具有呼应天分的部门出示鉴定和加固计划，经房产治理单位核准后，支付住房装修答应单。

2、本方应正在完工前 天，向乙方停止当场交底。凌空屋宇，肃清反应动土的阻碍物，对于只能全体凌空的屋宇中所滞留的家电、摆设等采取掩护措施。向乙方需要动土需求的水、电，并注明运用留意须知。

3、办好动土中暂时性运用专用位置操作以及发生反应邻里联系等行止的谐和任务。

4、指派 为本方专人，担任合约实行，对于工事品质、速度停止监理、验光、变卦、注销手续和其余须知。

(二)乙方任务

1、对于本方停止动土图纸或者做法注明的当场交底，拟定时划和速度方案，交本方把关。

2、指派 为乙方专人，担任合约实行。按请求机构动土，保质、保量、按期实现动土使命，处理由乙方担任的各项事情。

3、一经本方赞成和所正在地房产治理单位同意，没有得随便改观屋宇构造和运用本质。

4、与所正在地物业治理部门签署《住房室内粉饰装修治理效劳协定》。

5、严厉施行相关动土当场治理的规则，没有得扰民及净化条件。

四、资料的供给

1、本方需要的资料：详见备件二《本方需要的资料、设施清单》本工事本方担任推销供给的资料、设施，应为相符设想请求的象样货物，必需相符国度规范，有品质环保测验合格证书实和有中文标识的货物称号、规格、型号、消费厂厂名、厂址等，没有得用国度禁令淘汰的建造粉饰装修资料和设施。并应按时供给到当场，乙方应操持验光手续。如本方供给的资料、设施发作品质成绩或者规格差别或者无奈需要相关证实的，乙方应及时向本方书面提出，本方仍示意运用的，经书面肯定，可接续运用，由此形成工事丧失的，义务由本方承当。

2、乙方需要的资料：详见备件三《乙方需要的资料清单》乙方需要的资料，必需相符国度规范，有品质环保测验合格证书实和有中文标识的货物称号、规格、型号、消费厂厂名、厂址等，没有得用国度禁令淘汰的建造粉饰装修资料和设施，并应失去本方肯定，用来本合约规则的住房粉饰，非经本方赞成，没有得挪作他用。如乙方需要的资料系伪劣货物的，应按需要资料价款的双倍弥补给本方。

乙方需要的资料、设施，如没有相符品质环保请求或者规格有差别，应制止运用，如已运用，对于工事形成的丧失由乙方担任。

五、保险消费

本方需要的动土图纸或者做法注明及动土当场地应相符防火。防事变的请求，次要囊括电气、通信路线、天然气弹道、自来水和其它弹道疏通、象样。乙方正在动土中应采取多余的保险防护和消防措施，保证工作人员及相街坊民的保险，预防相街坊民住宅的弹道阻塞。渗渗水、停电、物件保护等事变的发作。装运修进程中构成的各族液体、可燃固体等宝物，该当按规则的地位、形式和工夫堆放和清运。如上述状况发作，属本方义务的，本方担任抵偿;属乙方义务的，乙方担任修补和抵偿。

乙方正在动土日期应增强保险消费，野蛮动土。凡是发作工伤及出生事变均由乙方自行担任。

六、动土形式和工期的变卦

正在动土进程中，本方提出设想修正看法及增减工事名目时须提早与乙方联络，正在签署《工事名目变卦单》后(详见备件四)，方能停止该项手段动土，由此形成用度增减或者工期改观的，由甲乙单方约定。凡是本方私下与工人约定更改动土形式所惹起的所有前因，本方自傲，给乙方形成丧失的，本方应予抵偿。

七、工事品质及完工验光的方法

1、本工事以动土图纸、做法注明、设想变卦和《住房粉饰装修工事动土品质事业标准》为品质评定验光规范。

2、粉饰装修工事完工后，工事品质和环保请求该当相符国度相关规范。

3、因为本方缘由形成的工事品质成绩，其窝工用度由本方承当，工期顺延。

4、因为乙方缘由形成品质事变，其窝工用度由乙方承当，工期没有变。

5、乙方应及时告诉本方操持隐秘工事和两头工事的审查与验光手续(见备件五《工事品质验光单》)，本方没有能按预定规则日子参加验光，由乙方机构人员停止验光，本方应予书面否认。

6、工事完工后，乙方应及时告诉本方验光，本方自接到验光告诉七日内停止验光。

八、守约义务

1、本合约签署失效后，甲乙单方应实行合约所规则的各项条目(囊括经单方确认的合约备件、估算及图纸等)，没有得私自变卦或者消除，要不守约方将付给对于方工事估算总造价的10%的守约金，并承当因而形成的其余经济丧失。

2、因为本方缘由招致延期完工或者半途复工，本方应弥补乙方因复工。返工所形成的丧失。每复工或者返工一天，本方领取乙方工事价的1‰;本方未按合约的商定付款的，每过期一天，按工事价的1‰领取守约金。

3、因为乙方缘由形成过期完工，每过期一天，乙方领取本方工事价的1‰。

4、本方一经乙方赞成，本方私自改观屋宇构造和运用本质，由此发作的丧失或者事变(囊括罚金)，由本方担任并承当丧失。

九、工事保修

1、凡是包工包料的“双包”工事，从完工验光象样之日打算，保修期为二年。保修期自住房室内粉饰装修工事完工验光象样之日起打算。

2、因为乙方缘由形成品质成绩，乙方无环境地停止培修。

3、因为本方运用没有当形成保护，或者没有能畸形运用，没有属保修范畴。

4、保修单须甲、乙单方批阅加盖后无效。

十、纠葛解决

住房室内粉饰装修工事发作纠葛的，能够商量或者许调停处理。没有愿商量、调停或者许商量、调停没有成的，当事者可按下列第 种形式解决。

(1)提交台州仲裁委员会仲裁;

(2)守法向群众人民法院起诉;

十一、其它商定须知

1、

2、

十二、本合约一式贰份，存正在等同纪律效能。合约备件为本合约的组作成体。

本方：乙方：

名称(签名)： 部门称号(加盖)：

地点：法定专人人：

地点：拜托代理人：

邮编：邮编：

电话：电话：

工商停业许可证记号：

住房装修企业天分单据记号：

开户银号：

帐号：

税号：

年 月 日 备件一：动土形式表(略)

备件二：本方需要的资料、设施清单(略)

备件三：乙方需要的资料清单(略)

备件四：工事名目变卦单(略)

备件五：工事品质验光单(略)

9.房屋施工合同 篇九

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本校教室窗子维修的具体情况，为明确甲乙双方在维修中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合同。

第一条工程名称:教室、办公室和门卫值班室

第二条工程地点:十二营中、小学

第三条工程内容:墙面批腻子，粉刷涂料。品牌多乐士型号A974-05001

1、工程内容：校园所有房屋内墙维修、批腻子、粉刷两边

2、涂料品牌：多乐士(英文名:Dulux)

3、使用颜色型号：A974-05001

第四条工程造价及结算方式

1、本工程总面积约为8900m2，单价为：35.5元/m2

(此单价含税金、配合费)

2、工程总造价约为：315950元(大写叁拾壹万伍仟玖佰伍拾整)，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

3、工程竣工验收合格后5-10天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

第五条合同工期

甲方发出进场通知后，2天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为30天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

第六条工程质量要求

1、甲方对工程质量的要求;在保质期内不脱皮，基本不褪色。

2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条工程款支付

乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

第八条竣工验收

双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

第九条甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。

2、按第七条款支付乙方进度款。

3、负责提供与施工相关的资料。

4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

第十条违约责任及争议解决办法

1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

3、合同签定地点：

甲方：(公章)乙方：(公章)

法人委托代表：法人委托代表：

电话：电话：

地址：地址：

10.房屋装修施工合同20135则范文 篇十

原告：，性别：，年 月出生，籍贯：，家庭住址： 工作单位： 联系电话：

被告：，年 月出生，籍贯： 家庭住址： 工作单位： 联系电话：

诉讼请求：

1、判令解除原告与被告签订的租赁合同，被告将承租的房产交还原告。

2、判令被告按现有市场价向原告支付从 年 月至被告归还房产之日的拖欠租金；

3、依法判决原告不返还被告保证金 元。（依法判决被告支付原告违约金 元。）

4、判令诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

年 月 日，原被告签订《房屋租赁合同》，约定被告承租原告所有的位于C小区 房屋，建筑面积平方米（房产证号），租赁期共 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。月租金 元，年租金总 元整。甲方向乙方收取房屋保证金 元。合同约定，租赁期间，乙方有以下行为之一的，甲方有权解除合同收回房屋：（1）未经甲方同意转租，转借，拆改变动房屋结构；（2）利用承租房屋存放危险物品或进行非法活动；（3）预期缴纳按约定应当由乙方交纳的各类费用；（4）下期房屋租金未提前一个月支付。可是在原告依约将房屋租赁给被告后，被告却屡次违反合同约定，拖欠房屋租金。年 月，被告拖欠一个月工资，经原告追讨后补交上。年 月，又拖欠两个月的租金，原告多次协调追讨都被被告以各种借口拒之门外，甚至还对原告态度粗暴。

原告依照双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款之约定，行使单方解约权，告知被告1个月后将收回该房产。但被告在接到通知1个月后，拒不搬出。时至今日，仍拒不将房产交还原告，租金自 年 月至今一直未缴纳。

综上所述，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。原告现依据双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款规定和《中华人民共和国合同法》第二百一十九条、第二百二十六条、第二百二十七条之规定，请求贵院依法支持原告诉讼请求。

此 致

银川市兴庆区人民法院

具状人：

年 月 日

附：

《中华人民共和国合同法》第二百一十九条：承租人未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并要求赔偿损失。