2009年监理工程师《案例分析》真题及答案（共4篇）
1.2009年监理工程师《案例分析》真题及答案 篇一
2012年监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析
本试卷均为案例分析题(共6题，每题20分)。要求分析合理、结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
试题一(20分)
某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。事件1：监理规划中明确的部分工作如下：(1)论证工程项目总投资目标；(2)制订施工阶段资金使用计划；
(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划；(4)审查确认施工分包单位；
(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明；(6)协助建设单位确定招标控制价；(7)计量已完工程；(8)验收隐蔽工程；(9)审核工程索赔费用；
(10)审核施工单位提交的工程结算书；(11)参与工程竣工验收；(12)办理工程竣工备案。
事件2：建设单位提出要求：总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。
事件3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。
事件4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出监理工程师通知单。【问题】
1．针对事件1中所列的工作，分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作，哪些属于施工阶段质量控制工作；对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。2．指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。
3．事件3中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容? 4．事件4中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求? 参考答案及解析
/ 12 1． 属于施工阶段投资控制工作的有：(2)、(7)、(9)、(10)。
属于施工阶段质量控制工作的有：(4)、(5)、(8)。第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。2．事件2中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(2)不妥之处：总监理工程师主持召开所有专业性监理会议。
正确做法：可根据需要，分别由总监理工程师或专业监理工程师召开专业性监理会议。(3)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。
正确做法：监理实施细则由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准。(4)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。
正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。
3．根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的以下内容。
(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。
(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。(4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。4．“监理工程师通知单”应对施工单位提出下列要求：(1)指令施工单位停止使用该起重机械；
(2)必须由具有相应资质的单位承担安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手续并签字；
(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。
2． 试题二(20分)
3． 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位 2 / 12 执行。
事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。
事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。
事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328--2001)的要求整理、归档资料，其中包括：(1)工程开工审批表；(2)图纸会审会议纪要；(3)分包单位资格材料；
(4)工程质量事故报告及处理意见；(5)工程费用索赔报告。【问题】
1．分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。
2．事件2中，总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确?分别说明理由。在发出整改通知后，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施? 3．事件3中，总监理工程师的做法是否正确?说明理由。
4．事件4中所列资料，哪些应向建设单位移交，哪些不移交?哪些由监理单位保存，哪些 不保存? 参考答案及解析
1． 事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下。
(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系。
(2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
(3)设计变更的正确处理程序：①总监理工程师报建设单位；②建设单位联系设计单位；③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。2．(1)向甲施工单位发出整改通知正确。
理由：甲施工单位属于总承包单位，建设单位与甲施工单位之间存在合同关系，总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。(2)向乙施工单位发出整改通知不正确。
/ 12 理由：因乙施工单位是分包单位，乙施工单位和建设单位没有合同关系。
(3)应采取的措施：总监理工程师应下达“工程暂停令”，要求承包单位停工整改；整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署“工程复工报审表”。3．总监理工程师的做法正确。
理由：根据有关规定，承包人应在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
4．向建设单位移交的资料包括：(1)、(3)、(4)、(5)。不需要向建设单位移交的资料是：(2)。
由监理单位保存的资料包括：(1)、(2)、(4)、(5)。不需要监理单位保存的资料是：(3)。
2． 试题三(20分)
3． 某工程，监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工由甲施工单位承担，B、C标段施工由乙施工单位承担。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：A标段基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停令，经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。事件2：建设单位负责供应的一批钢材运抵A标段现场后，项目监理机构查验了该批钢材的质量证明文件，并按规定进行了抽检。
事件3：B、C两个标段5、6、7三个月混凝土试块抗压强度统计数据的直方图如图3-1所示。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，临时由甲施工单位的安全生产管理人员兼管
8、C标段现场安全。
事件5：C标段工程设计中采用隔震抗震新技术，为此，项目监理机构组织了设计技术交底会。针对该项新技术，乙施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。【问题】
/ 12 1．针对事件1，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。2．事件2中，项目监理机构应查验钢材的哪些质量证明文件? 3．针对事件3，指出5、6、7三个月的直方图分别属于哪种类型，并分别说明其形成原因。
4．事件4中，专业监理工程师应如何处理所发现的情况? 5．事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。参考答案及解析
1．项目监理机构处理基础工程质量事故的程序如下。
(1)工程质量事故发生后，总监理工程师签发“工程暂停令”，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序的施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。
(2)监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。
(3)当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。
(4)技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。
(5)对施工单位完工自检后的报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归档。(6)签发“工程复工令”，恢复正常施工。
2．项目监理机构应查验钢材的质量证明文件有：钢材的出厂合格证、厂家质量检验报告或施工单位现场复验报告等。3．(1)5月份的直方图属于孤岛型。
形成原因：由于原材料发生变化，或者他人顶班作业造成的。(2)6月份的直方图属于双峰型。
形成原因：由于用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在 5 / 12 一起整理产生的。
(3)7月份的直方图属于绝壁型。
形成原因：由于数据收集不正常，可能有意识地去掉了下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
4．事件4中，专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，应报告总监理工程师，同时签发监理工程师通知单，要求乙施工单位安排专职安全生产管理人员上岗。
5．项目监理机构组织设计技术交底会不妥，应由建设单位组织召开设计交底会，设计单位、施工单位、监理单位参加。
项目监理机构对乙施工单位拟采用新工艺的处理程序：专业监理工程师应要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。
试题四(20分)
某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。
事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元；
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元；(3)施工机具损坏损失l2万元；
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元；(5)工程清理、修复费用3．5万元。
事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【问题】
/ 12 1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
3．逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位，分别说明理由。项目监理机构应批准的补偿金额为多少万元? 4．指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。参考答案及解析
1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。
正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。
(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。
正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。
(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
/ 12(5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。
项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。
(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。
正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。
(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。
正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。
(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。
正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损 8 / 12 失，由建设单位承担。
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。
(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。
项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。
(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。
正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。
(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。参考答案及解析
1．(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。
理由：《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
(2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交“分包单位资质报审表”。(3)甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外(境外)9 / 12 企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
2．B分部工程第1个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＝200(万元)。B分部工程第2个月应获得的工程价款＝500/(75/15)＋8＝108(万元)。
B分部工程第3个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＋(560一500)＋3＝263(万元)。B分部工程的最终合同价款为：200＋108＋263＝571(万元)。
3．(1)乙施工单位做法的不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期的申请。
(2)B分部工程的实际工期是90天。
4．(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了10天。理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了15天，但其自由时差为5天，就使F分部工程进度推迟了10天。
(2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响：使总工期延长10天。
理由：由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10天，而工作F属于关键工作，就使总工期相应延长了10天。
5．项目监理机构对事件4的处理程序如下。(1)下达“工程暂停令”。(2)对丙施工单位资质进行审查。
(3)如果丙施工单位资质合格，签发“工程复工令”。
(4)如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工单位撤换分包单位。
试题六(20分)
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：
(1)合同工期为130 d；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5 000 X,/d。(2)按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003]206号)规定，以直接费为计算基础的工料单价法进行计价，间接费率为15％，利润率为5％，综合计税系数为3．41％。(3)部分工料机单价如下：人工费60元/工日，窝工补偿30元/工日；挖掘机租赁费900元/d；自有塔吊设备使用费l 200元/台班，闲置补偿费800元/台班。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6—1所示(时间单位：d；箭线下方数 10 / 12 字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因4吏：r-作C持续时间延长5 d的概率是l5％，使工作D持续时间延长l2 d的概率是20％，使工作G持续时间延长lo d的概率是5％。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5 d，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18 000元、相应的措施费7 000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。【问题】
1．事件1中，应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少? 2．事件2中，直接导致总工期延误5 d的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件，施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少? 3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。参考答案及解析
1．对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图6—2所示。
/ 12
调整后的总工期是130天。
2．(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有：工作C的持续时间延长。
理由：工作C为关键工作，其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天；工作D的总时差为20天，其持续时间延长12天，不会影响总工期；工作G的总时差为20天，其持续时间延长10天，不会影响总工期。
(2)以费用形式表示的施工单位的风险量＝(5×5000＋5×900＋5×800/(60－20)×30)×15%＝4875(元)。
3．(1)项目监理机构应批准的变更价款为49947．03元。
应补偿的变更价款＝(150×60＋5×1200＋18000＋7000)×(1＋15%)×(1＋5%)×(1＋3．41%)＝49947．03(元)。
(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，则应给予补偿。4．项目监理机构应批准的窝工补偿费为3900元。
理由：工作G的窝工补偿费＝30×5×120/(110—90)＝900(元)。工作H的窝工补偿费＝30×5×800/(130－90)＝3000(元)。项目监理机构应批准的窝工补偿费＝900＋3000＝3900(元)。
/ 12
2.2009年监理工程师《案例分析》真题及答案 篇二
一、单选项
1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的()。
A、服务性
B、科学性
C、独立性
D、公平性
【参考答案】C
2、根据《建设工程监理范围XXX标准规定》，必须实行监理的工程是()。
A、总投资额2500万元的XXX工程
B、总投资额2500万元的生态环境保护工程
C、总投资额2500万元的水资源保护工程
D、总投资额2500万元的新能源工程
【参考答案】A
3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行()。
A、核准制或登记备案制
B、公示制或登记备案制
C、听证制或公示制
D、听证制或核准制
【参考答案】A
4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷或贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批()。
A、项目建议书
B、可行性研究报告
C、初步设计和概算
D、资金申请报告
【参考答案】D
5、办理工程质量监督手续时需提供的文件是()。
A、施工图设计文件
B、施工组织设计文件
C、监理单位质量管理体系文件
D、建筑工程用地审批文件
【参考答案】B
6、实行建设项目法人责任制的项目中，项目董事会的职权是()。
A、编制和确定招标方案
B、编著项目投资计划
C、提出项目竣工验收验收报告
D、提出项目后评价报告
【参考答案】C
7、关于工程监理制和合同管理制两者关系的说法，正确的是()。
A、合同管理制是实行工程监理的重要保证
B、合同管理制是实行工程监理的必要条件
C、合同管理制是实行工程监理的充分条件
D、合同管理制是实行工程监理的充分必要条件
【参考答案】A
8、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内向施工许可证发放机关报告。
A、1X
B、2周 C、1个月
D、3个月
【参考答案】C
9、根据《合同法》，关于委托合同的说法，错误的是()。
A、受托人应当亲自处理委托事务
B、受托人处理委托事务取得的财产应转交给委托人
C、对无偿的委托合同，因受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿
D、受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应偿还该费用及利息
【参考答案】C
10、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A、7
B、15
C、20
D、30
【参考答案】B
11、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A、监理单位代表建设单位对施工质量实施X理
B、监理单位发现施工XXXX应要求设计单位修改
C、监理单位将施工单位现场取样的XX送检测机关
D、监理单位组织设计、施工单位进行竣工验收
【参考答案】A
12、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是()。
A、不得压缩合同规定的工期
B、应当为施工现场人员办理意外伤害保险
C、将安全生产保证XX报有关部门备案
D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
【参考答案】D
13、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成5人死亡，1亿元直接经济损失，该生产安全事故属()。
A、特别重大事故
B、重大事故
C、严重事故
D、较大事故
【参考答案】A
14、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人收到刑事处罚或XX处分的，XXX执行完XXX受处分之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A、1
B、2
C、3
D、5
【参考答案】D
15、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目要交资格预审申请文件的时候，自资格预审文件停止复审之日起不得少于()日。
A、3
B、5
C、7
D、10
【参考答案】B
16、根据《招标投标法实施条例》，可采用XXX标的情形是()。
A、采购人依法能够自行建设
B、XXX中标人采购、XX影响施工
C、需采用不可替代的XX
D、只有少量潜在投标人可供选择
【参考答案】D
17、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是()。
A、委托书
B、监理实施细则
C、总监理工程师任命书
D、监理规划
【参考答案】A
18、根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A、3%
B、5%
C、10%
D、20%
【参考答案】C
19、工程监理企业从事建设工程监理活动时，应具备“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是()。
A、建立健全与建设单位的合作制度
B、按照工程监理合同约定严格履行义务
C、不得出借、转让工程监理企业XX证书
D、具有良好的专业技术能力
【参考答案】A
20、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，应当在XX有效期届满()日前。按照规定的程序申请XXXX。
A、25
B、30
C、60
D、90
【参考答案】B
21、注册监理工程师从事职业活动应履行的义务是()。
A、依据本人能力从事经营管理活动
B、获取相应的劳动报酬
C、对本人执业活动进行解释和辩护
D、保证执业活动成果的质量
【参考答案】D
22、建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。
A、能减少评估过程中的相互干扰
B、能增强评标的公正性
C、能集中体现各方的意见
D、能增加评标的透明度
【参考答案】D
23、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，附加合同是X监理合同()。
A、通用条件中约定的监理工作
B、专用条件中约定的监理工作
C、相关服务中约定的监理工作
D、约定的正常工作以外的监理工作
【参考答案】D
24、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，相关服务的酬金应在()中约定。
A、协议书
B、专用条件
C、附录A
D、附录B
【参考答案】C
25、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于监理人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。
A、60
B、90
C、180
D、365
【参考答案】C
26、建设工程采用平行承发区模式的优点是()。
A、有利于缩短建设工期
B、有利于业主方的合同管理
C、有利于工程总价的确定
D、有利于减少工程招标任务量
【参考答案】A
27、总监理工程师负责制的“核心”内容是指()。
A、总监理工程师是建设工程监理的权力主体
B、总监理工程师是建设工程监理的义务主体
C、总监理工程师是建设工程监理的责任主体
D、总监理工程师是建设工程监理的利益主体
【参考答案】C
28、关于监理人员任职与XX的说法，正确的是()。
A、监理单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位
C、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位
D、总监理工程师XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通知建设单位
【参考答案】B
29、关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的XX，正确的是()。
A、管理层次是指中XX两个层次之间人X的管理关系
B、管理跨度的确定X考虑管理活动的复杂性和相似性
C、管理跨度是指组织的最高XXXXXXXXXXXXXX总和
D、管理层次、XXXXX、计划、组织、指挥、控制五个层次
【参考答案】D
30、关于直线职能制组织形式的说法，正确的是()。
A、直线职能制组织形式XXXXXXXXX组织形式的特点
B、直线职能制XXXXXXXXXXXXX具有相同的管理职责与权力
C、直线职能制组织形式的直线XX部门人X不接受XXXXXXX指令
D、直线职能制组织形式的信息传递XXX，有利于互通信息
【参考答案】C
31、根据《建设工程监理规范》，XXXXXX可以委托X总监理工程师代表的XX是()。
A、组织审查和处理工程变更
B、组织审查XXX二方案
C、组织工程竣工预验收
D、组织编写工程质量评估报告
【参考答案】A
32、关于监理规划编写要求的说法，正确的是()。
A、监理规划的内部审核XX是监理单位的商务合同管理部门
B、监理规划应由专业监理工程师参与编写并XXX法定代表人XX
C、监理规划应根据工程监理合同所确定的监理范围与内容进行编写
D、管理规划中的监理方法XXX与施工方案相同
【参考答案】C
33、下列工作制度中，仅属于相关服务工作制度的是()。
A、设计交X制度
B、设计方案评审制度
C、设计变更处理制度
D、施工XX会审制度
【参考答案】B
34、下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是()。
A、定期进行工程计量
B、审查工程X算
C、进行建设方案比选
D、进行投资方案论证
【参考答案】A
35、根据《建设工程监理规范》，不属于监理实XXX编写依据的是()
A、已批准的监理规X
B、施工组织设计，专项施工方案
C、工程外X环境调查资料
D、与专业工程相关的资料文件和技术资料
【参考答案】C
36、关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是()
A、工程项目质量、造价进度目标了XX定性分析为主，定量分析为辅
B、建设工程三大目标中，应确保工程质量XX符合工程建设X时性标准
C、分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以何等权重对待
D、建设工程三大目标的实X是指实现工程项目“质量优”“投资省”的目标
【参考答案】B
37、下列工程进度控制任务中，属于项目监理机构在施工阶段控制进度的任务是()
A、编制工程建设总进度计划
B、依据进度控制刚要确定合同工期
C、进行工程项目建设目标论证
D、审查施工单位X交钱进度计划
【参考答案】D
38、项目监理机构处理工程索赔事宜是建设工程目标控制重要的()XX
A、技术
B、合同
C、经济
D、组织
【参考答案】B
39、总监理工程师组织专业监理工作审查施工单位X送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是()
A、设计交底和图纸会审是否已完成 B、施工许可证是否已办理
C、施工单位XX管理体系是否已建立
D、施工组织设计是否已经XX监理工程师审查负责人
【参考答案】B
40、关于第一次工地会议的说法，正确的是()
A、第一次工地会议应由总XX工程组织召开
B、第一次工地会议应在总监理工程师下达并工令X召开
C、第一次工地会议的会议纪要由建设单位负责整理
D、第一次工地会议总监理工程师应介绍监理规划等相关内容
【参考答案】D
41、根据《合同法》，工程勘察合同属于()
A、承揽合同
B、XX咨询合同
C、委托合同
D、建设工程合同
【参考答案】D
42、根据《建设工程监理XX》,XX是指项目监理机构施工现场()进行的监督活动。
A、危险性较大的分部工程施工质量
B、危险性较大的分X工程确保安全
C、关键部XX关键工序施工质量
D、关XXX关键XX施工安全
【参考答案】C
43、项目监理机构X发出XXXXXXXX是()
A、施工单位违反工程建设强制性标准的
B、施工单位未经批准XXX或拒绝项目监理机构管理的
C、施工单位在施工过程中出现不符合工程建设标准或合同约定的 D、施工单位的施工存在重大质量、安全隐患的 【参考答案】C
44、关于监理例会的说法，正确的是()
A、监理例会可以由建设单位组织召开
B、监理例会的讨论内容是工程质量安全问题
C、监理例会的会议纪要由建设单位签发
D、监理例会的议决事项应有落实单位和XX要求
【参考答案】D
45、关于建设工程监理文件资料管理的说法，正确的是()
A、监理文件资料有X测性要求时，收文登记应注意任意X查所填内容不可追X
B、监理文件资料的XX登记人员应确定X文件资料是否X传阅及XXXX
C、监理文件资料完成传阅程序后X按监理单位对项目检查的需要进行分类存放
D、监理文件资料应按施工总承包单位，分包XX和材料XX单位进行分类
【参考答案】A
46、根据《建设工程文件归档整理规范》由建设单位XX单位长期保存的整理文件资料是()
A、监理规划
B、工程暂停令
C、工程施工决算审核意见书
D、XX单位XX材料
【参考答案】B
47、关于风险识别方法的说话，正确的是()
A、流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生XX的损失值或损失发生的概率
B、风险初始XX是项目风险管理的XX总X,可以作为XX风险识别的最佳结论
C、经验数据法根据XX各类工程与风险有感的统计XX来识别拟建工程风险
D、专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经XXXX风险进行XX和确认
【参考答案】C
48.下列风险等级图中，风险量大致相等的是()
A、①②⑤
B、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
C、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
D、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
【参考答案】C
49、根据《建设工程X习规范》，下列表试中，不需要总监X工程师加盖执业印章但需要建设单位盖章的是()
A、施工XX设计报审表
B、专项施工方案报审表
C、工程开工报审表
D、工程复工报审表
【参考答案】D
50.根据《建设工程监理规范》工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助()
A、设计单位组织专案复审
B、相关部门组织专案论证
C、建设单位组织专家评审
D、使用单位XX备案材料
【参考答案】C
二.多项选择题(共30期，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分)
51、根据《国务院关于投资体制改革的决定》。采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需委从投资决策角度审批的事项有()。
A、项目建议书
B、可行性研究报告
C、初步设计
D、工程预算
E.开工报告
【参考答案】ABC
52、项日建议书是拟建项目单位向政府投供主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，所包桥的内客有()。
A、项目提出的必要性和法据
B、项目社会X定风险评估
C、项目建设地点的初步设想
D、项目的进度安排
E、项目融资风险分析
【参考答案】ACD
53、实行建设项目法人责任制的项目中，项目经理的职权有()。
A、上X项目初步设计
B、XX和确定招标方案
C、XX项目投资计划
D、提出项目开工报告
E、提出项目后评价报X
【参考答案】BCE
54、根据《建筑法》建设单位申请XXX工许可X时应具备的条件有()。
A、已办理X建筑工程用XXXXXX
B、已取得XX许可证
C、建设资金已落实
D、以确定建筑施工企业
E、已确定工程X理企业
【参考答案】ACD
55、根据《合同法》，关于XX的说法，正确的有()。
A、拒绝XX的通知XX要的人，该要约X效
B、XXX约的通知在受要的人发出承诺通知X到达受要的人，要约课撤销
C、受要的人对要约的内容只要做出变更，该要约X失效
D、承诺期限XX，受要的人未做出承诺，该要约继续有效
E、要约人依法XX要约，该要约失效
【参考答案】AE
56、根据《合同法》，合同权利义务的终止，不影响执行合同中约定的条款有()。
A、预付款支付义务
B、结算和清理条款
C、通知义务
D、缺陷责任条款
E、保密条款
【参考答案】BCE
57、根据《建设工程质量管理条约》建设单位的质量责任和义务有()。
A、不使用未经审查批准的施工图设计文件
B、责令改正工程质量问题
C、不得任意压缩合理工程
D、签署工程质量保密书
E、向有关部门移交建设项目档案
【参考答案】ACE
58、根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料
B、有施工，监理等单位分别签署的质量合格文件
C、有质量监督机构签署的质量合格文件
D、有施工单位签署的工程保障书
【参考答案】AE
59、根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行贷款的说法，正确的有()。
A、必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处20万元以上50万元以下罚款
B、未按规定工程质量监督手续的，对施工单位处20万元以上50万元以下罚款
C、超越本单位X质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理抽酬金1倍以上2倍以下罚款
D、工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位出监理酬金1倍以上2倍以下罚款
E、未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处10万元以上30万元以下罚款
【参考答案】CE
60、根据《根据建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有()。
A、拆除工程施工前，想有关部门报送拆除施工组织方案
B、列入工程x算的安全作业环境所需费用不得挪作他用
C、对承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录
D、为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
E、向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
【参考答案】BCDE
61、根据《根据建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证，审查的分部分项工程有()。
A、深基坑工程
B、脚手架工程
C、地下暗挖工程
D、起重启装工程
E.拆除爆破工程
【参考答案】AC
62、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上报事故情况，事故报告内容包括()。
A、事故发生单位概况
B、事故发生的现场情况
C、已采取的措施
D、事故发生的原因
E、事故发生的性质
【参考答案】ABC
63、注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的执业道德守信有()。
A、履行工程监理合同规定的义务
B、根据本人的能力从事相应的执业活动
C、不以个人名义承揽监理业务
D、接受继续教育
E、坚持独立自主地开展工作
【参考答案】ACE
64、注册监理工程师从事执业活动时应有的权利有()。
A、使用注册监理工程师称谓
B、执行技术标准、规范和规程
C、保管和使用本人的注册证书和执业印象
D、对侵犯本人权利的行为遇行申诉
E、保守在执业中知道的商业秘密
【参考答案】ACD
65、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理人需完成的基本工作有()。
A、主持图纸会审和设计交谈会议
B、检查施工承包人的实验室
C、查验施工承包人的施工刹量放线成果
D、审核施工承包人提交的工程款支付申请
E、编写工程质量评估报告
【参考答案】BCDE
66、建设工程采用工程总承包模式的优点有()。
A、合同关系简单
B、有利于速度控制
C、有利于工程造价控制
D、有利于工程质量控制
E、合同管理难度小
【参考答案】ABC
67、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，对于招标的监理工程，建设工程监理合同的组成文件有()。
A、中标通知书
B、投标文件
C、招标文件
D、专项条件
E、招标公告
【参考答案】ABD
68、矩阵制监理组织形式的优点有()。
A、部门之间协调工作量小
B、有利于监理人员业务能力的推荐
C、有利于解决复杂问题
D、具有较好的适应性
E、具有较好的机动性
【参考答案】BCDE
69、根据《建设工程监理规范》，属于监理职责的有()。
A、检查工作施工结果
B、参与验收分部工程
C、进行见证取样
D、进行工程计量
E、参与整理XX文件资料
【参考答案】AC
70、根据《建设工程监理规范》，属于XX规划主要内容的有()。
A、安全生产管理制度
B、监理工作制度
C、监理工作XX
D、工程造价控制
E、工程进度计划
【参考答案】BCD
71、下列工作流程中，监理工作XX的有()。
A、分包单位招标选择流程
B、原是三控制度落实流程
C、隐藏工程验收流程
D、XX问题处理中X流程
E、开工审核工作流程
【参考答案】CDE
72、下列目标控制的措施中，属于经济措施的有()。
A、建立生态控制过程中的XX机制
B、审核工程量及工程结算报告
C、对工程变更方案进行技术经济分析
D、选择合理的承发包模式和合同计价方法
E、进行投资偏差分析和未完工程投资预测
【参考答案】BCE
73、建设工程信息管理系统可以为项目监理机构提供的支持是()。
A、标准化、结构化的数据
B、预测、XX所需的信息及分析模型
C、工程目标动态控制的分析报告
D、工程变更的优化设计方案
E、解决工程监理问题的备选方案
【参考答案】ABCE
74、项目监理机构对监理单位内部检测设备需求进行协调平衡时应该注意的内容有()。
A、规格的明确性
B、数量的准备性
C、质量的规定性
D、期限的及时性
E、使用的规范性
【参考答案】ABCD
75、项目监理机构编制的见证取样实施细则应包括的内容有()。
A、见证取样方法
B、见证取样范围
C、见证人员职责
D、见证工作程序
E、见证试验方法
【参考答案】ABCD
76、根据《建设工程监理规范》，监理工作XX应包括的内容有()。
A、项目监理目标
B、项目监理工作内容
C、项目监理机构
D、监理工作成效
E、监理工作程序
【参考答案】CD
77、项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。
A、工程参建单位
B、工程质量验收情况
C、竣工验收情况
D、监理工作经验与教训
E、工程质量事故处理情况
【参考答案】ABE
78、根据《建设工程监理规范》，监理日志应包括的内容有()。
A、旁站情况
B、工地会议记录
C、监视情况
D、存在问题及处理
E、平等检验情况
【参考答案】ACE
79、下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有()。
A、确定单一风险因素发生的概率
B、分析单一风险因素的影响范围大小
C、分析各风险因素之间相关性的大小
D、分析各个风险因素最适宜的管理措施
E、分析各个风险因素的结果
【参考答案】ABE
80、工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有()。
A、了解政府对设计文件的审核程序、报审条件等信息
B、向相关部门咨询、获得相关部门的咨询意见
C、事前检查设计文件及附件的完整性、合理性
D、联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见
E、协助设计单位落实政府有关部门的审批意见
3.2009年监理工程师《案例分析》真题及答案 篇三
2009年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
第1题 企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称（）。
A．基准收益率
B．社会平均收益率
C．内部收益率
D．社会折旧率
【正确答案】：
A
第2题 股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应（）。
A．增加为注册资本
B．作为利得
C．计入盈余公积
D．计入资本公积
【正确答案】：
D
第3题 按照流动负债产生的原因，下列负债中．由于利润分配而产生的流动负债是（）。
A．应付账款
B．应付股利
C．应付工资
D．短期借款
【正确答案】：
B
第4题 企业向某厂购入价值3000元的材料．货已收到．款已支付。采用复式记账法记账时,除在有关材料账户做增加3000元的记录外．还应（）。
http://
A．在预付账款账户做增加3000元的记录
B．在银行存款账户做减少3000元的记录
C．在利润账户做减少3000元的记录
D．在收入账户做增加3000元的记录
【正确答案】：
B
第5题 已知某项目的年总成本费用为2000万元．年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%．年折旧费为200万元．年摊销费为50万元．年利息支出为100万元，则该项目的年经营成本为（）万元。
A．650
B．1350
C．1650
D．1750
【正确答案】：
C
第6题 在建设项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着应进行的工作是（）。
A．编制初步可行性研究报告
B．进行投资准备
C．进行市场研究
D．编制项目建议书
【正确答案】：
C
第7题 为有效提高建设项目的经济效果．在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在（）阶段。
A．施工
B．设汁
C．竣工验收
D．保修
【正确答案】：
B
http://
第8题 在对某建设项日设计概算审查时．找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的没计概算和施工图预算资料。则该建设项目的设计溉算最适宜的审查方法是（）。
A．标准审查法
B．分和计算审查法
C．对比分析法
D．查询核实法
【正确答案】：
C
第9题 固定资产的账面价值是同定资产原值扣减（）后的余额。
A．累计折旧和累计减值准备
B．预计净残值和累计减值准备
C．预计净残值
D．累计折旧
【正确答案】：
A
第10题 建设工程人工定额是在（）的施工条件下测定和计算的。
A．最差
B．平均先进
C．先进
D．正常
【正确答案】：
D
解析：教材P243第三段 $pager$
第11题 招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（）。
A．规费清单
B．税金清单
C．分部分项工程量清单
D．措施项目清单
http://
【正确答案】：
D
第12题 某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是（）。
A．按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明
B．按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自已核算的工程量报价
C．按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明
D．按自已核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明
【正确答案】：
A
第13题 某设备在不同的使用年限(从1年到7年)下，年资产消耗成本和年运行成本如下表，则该设备的经济寿命为（）年。
A．6
B．5
C．4
D．3
【正确答案】：
B
第14题 已知某项目的净现金流量如下表所示，若i=8%，则该项目的财务净现值为（）万元。
A．93.98
B．101.71
C．108.00
D．109.62
【正确答案】：
B
第15题 某承包商于2007年11月1日签汀了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元．2008年12月31日工程完成程度为80%．2008年累计收到工程款3 300万元，则2008年应确认的合同收入为（）万元。
A．3300
http://
B．3700
C．4000
D．4700
【正确答案】：
B
第16题 某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨，一次订货总成本为400元，其中订货固定成本为320元，每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨．则企业该种材料的采购总量为（）吨。
A．800
B．1600
C．3200
D．4000
【正确答案】：
A
第17题 编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的T作有：①确定有关数据；②单位工程概算书编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是（）。
A．③→①→②→④
B．①→③→②→④
C．③→②→①→④
D．①→②→③→④
【正确答案】：
B
第18题 既是工程拨款或货款的最高限额，又是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（）。
A．开X-报告
B．资金申请报告
C．设计概算文件
D．项目建议书
【正确答案】：
C
http://
第19题 某项目建设投资为1 000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。
A．7.14
B．3.53
C．2.94
D．2.35
【正确答案】：
C
第20题 具有审查全面、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小，工艺较简单的工程预算审查的方法是（）。
A．对比审查法
B．分组计算审查法
C．逐项审查法
D．标准预算审查法
【正确答案】：
C $pager$
第21题 正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是（）。
A．租赁费=租金>购置原价
B．租赁费>租金>购置原价
C．租赁费<租金<购置原价
D．租赁费>租金=购置原价
【正确答案】：
B
第22题 某工程是施工总承包商甲承揽了2000万元的建筑施工合同。经业主同意，甲将其中200万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为（）万元。
A．6
B．54
C．60
http://
D．66
【正确答案】：
B
第23题 投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（）的比率。
A．年销售收入与方案固定资产投资
B．年销售收入与方案总投资
C．年净收益额与方案总投资
D．年净收益额与方案固定资产投资
【正确答案】：
C
第24题 资产负债表是反映企业在某一特定日期（）的报表。
A．财务状况
B．利润分配
C．现金流量
D．经营成果
【正确答案】：
A
第25题 在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是（）。
A．投入产出分析法
B．现金流量分析法
C．敏感性分析法
D．盈亏平衡分析法
【正确答案】：
C
第26题 施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（）。
A．建筑安装工程材料费
B．建筑安装工程措施费
http://
C．研究试验费
D．工程建设其他费用
【正确答案】：
A
第27题 企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时间应是（）。
A．商品运到并开始安装时
B．商品安装完毕并检验合格时
C．货方首次付款时
D．收到最后一笔销售货款时
【正确答案】：
B
第28题 债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计人（）。
A．股本(或实收资本)
B．盈余公积
C．当期损益
D．资本公积
【正确答案】：
C
第29题 某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。
A．1250
B．1150
C．1100
D．1090
【正确答案】：
A
http://
第30题 某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本20万元，设备报废时净残值为10万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可表示为（）。
A．向下的现金流量，数额为30万元
B．向下的现金流量，数额为50万元
C．向上的现金流量，数额为50万元
D．向上的现金流量，数额为30万元
【正确答案】：
C $pager$
第31题 在工程建设中．对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（）。
A．净年值法、净现值法、年折算费用法
B．年折算费用法、综合总费用法、净年值法
C．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法
D．增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法
【正确答案】：
D
第32题 在建设工程定额计价模式下．投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由（）。
A．主管部门规定的 B．招标人事先限定的 C．企业经营部门测定的 D．国家法律规定的 【正确答案】：
A
第33题 某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。
A．管理费用
B．工程成本
C．财务费用
D．营业费用
http://
【正确答案】：
A
第34题 国际工程投标报价时．在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按（）计算。
A．投标人所在国预算价格
B．材料设备出厂价格
C．施工现场交货价格
D．当地市场价格
【正确答案】：
C
第35题 费用按经济用途可分为生产成本和期间费用．下列费用中．属于生产成本的是（）。
A．材料费
B．营业费
C．财务费
D．管理费
【正确答案】：
A
第36题 某项目贷款筹资总额18万元，筹资费率为10%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为（）。
A．8.10%
B．9.00%
C．10.00%
D．11.10%
【正确答案】：
C
第37题 应收账款的机会成本一般按（）计算。
A．银行贴现率
B．坏账损失率
C．银行贷款利率
http://
D．有价证券利息率
【正确答案】：
D
第38题 某施工企业因生产经营急需资金，于2008年7月1日将一张2008年6月1日本地签发的期限为5个月、票面金额为1000 000元的不带息商业汇票向银行贴现，银行要求的年贴现率为6%，则该施工企业的贴现所得金额为（）元。
A．940000.00
B．940000.33
C．980000.00
D．980000.33
【正确答案】：
C
第39题 某设备三年前购买的原始成本是90000元．目前的账面价值为40000元，经过评估，该设备现在的净残值为18 000元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是（）元。
A．18000
B．40000
C．50000
D．90000
【正确答案】：
D
第40题 工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是（）。
A．按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量
B．按施工方案计算工程总量
C．按施工方案加允许误差计算工程量
D．按施工图图示尺寸计算工程净量
【正确答案】：
D $pager$
第41题 建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（）的各项费用。
http://
A．施工现场的所有工作人员
B．直接从事建筑安装工程施工的生产工人
C．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员
D．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
【正确答案】：
B
第42题 价值工程分析阶段的工作步骤是（）。
A．功能整理→功能定义→功能成本分析→功能评价+确定改进范围
B．功能定义→功能评价→功能整理→功能成本分析→确定改进范围
C．功能整理→功能定义→功能评价→功能成本分析→确定改进范围
D．功能定义→功能整理→功能成本分析→功能评价+确定改进范围
【正确答案】：
D
第43题 按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号——所得税》规定，企业采用（）对所得税进行会计处理。
A．利润表债务法
B．应付税款法
C．资产负债表债务法
D．递延法
【正确答案】：
C
第44题 工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（）阶段的投资估算额。
A．项目规划
B．项目建议书
C．详细可行性研究
D．初步可行性研究
【正确答案】：
C
http://
第45题 某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的（）。
A．债务资金
B．一般现金流出
C．权益资金
D．一般现金流入
【正确答案】：
D
第46题 施工承包企业为扩大生产购买大型塔式起重产生的现金流量属于（）。
A．筹资活动产生的现金流量
B．投资活动产生的现金流量
C．经营活动产生的现金流量
D．生产活动产生的现金流量
【正确答案】：
B
第47题 中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是（）。
A．买入有价证券
B．提高法定准备率
C．卖出有价证券
D．降低利率
【正确答案】：
A
第48题 生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和（）。
A．概算指标估算法
B．扩大指标估算法
C．生产能力指数法
D．类似工程预算法
【正确答案】：
http://
B
第49题 生产性建设工程项目投资中的积极部分是指（）。
A．安装工程投资
B．设备工器具投资
C．工程建设其他费用
D．建筑工程投资
【正确答案】：
B
解析：教材P221第一段
第50题 某项目设计年生产能力为10万元．年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（）台。
A．37 500
B．27 272
C．18 750
D．12 500
【正确答案】：
A $pager$
第51题 建设项目决策阶段可行性研究的依据包括（）。
A．委托监理合同
B．项目建议书
C．项目初步设计文件
D．材料采购合同
【正确答案】：
B
第52题 根据《企业会计准则第15号——建造合同》，下列费用中，不应计人工程成本的是（）。
A．为订立施工合同而发生的有关费用
B．为工程施工所耗用的材料费用
C．在施工过程中发生的材料二次搬运赞
http://
D．企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所产生的费用
【正确答案】：
A
第53题 建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目（）的全部费用。
A．从施工到竣工投产
B．从筹建到设计前
C．从设计到竣工投产
D．从筹建到竣工投产
【正确答案】：
D
第54题 已知年名义利率为10%，每季度计息1次，复利计息，则年有效利率为（）。
A．10.47%
B．10.38%
C．10.25%
D．10.00 %
【正确答案】：
B
第55题 能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人或流出，用于计算累计盈余资金，分析项目财务生产能力的现金流量表是（）。
A．投资各方现金流量表
B．财务计划现金流量表
C．项目投资现金流量表
D．项目资本金现金流量表
【正确答案】：
B
第56题 资本溢价是指企业在筹集资金的过程中．企业投资者投入的资金（）的数额。
A．超出企业其他投资人投入的资金
http://
B．高于其评估价值
C．高于其账面价值
D．超出其在企业注册资本中所占份额
【正确答案】：
D
第57题 某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（）。
A．32.08%
B．20.60%
C．17.62%
D．14.46%
【正确答案】：
A
第58题 根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（）。
A．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
B．在产品成本不变的条件下，提高产品功能
C．在提高产品功能的同时，降低产品成本
D．在保持产品功能不变的前提下，降低成本
【正确答案】：
C
第59题 测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗，以及不可避免的（）。
A．保管过程中的损耗
B．施工现场内运输损耗和场外运输损耗
C．采购过程中的计量误差
D．施工现场内运输损耗
【正确答案】：
D
解析：教材P247第二段
http://
第60题 某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元．基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（）万元。
A．190
B．182
C．180
D．120
【正确答案】：
A
解析：教材P229基本预备费的计算。
（600+1200+100）10%=190，注意利息不在计算的基数中 $pager$
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
第61题 下列设备安装工程概述计算式中，属于概算指标法的有（）。
A．设备安装费=设备原价×设备安装费率
B．设备安装费=设备安装工程量×预算单价
C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费
D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费
E．设备安装费=建筑面积×单位面积安装费
【正确答案】：
A,C,D,E
解析：教材P300.（一）、（二）、（三）
第62题 下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有（）。
A．利得
B．盈余公积
C．实收资本
D．等本公积
E．未分配利润
【正确答案】：
C,D
http://
第63题 以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有（）。
A．它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的 B．融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的 C．贷款偿还期短于项目的经济寿命
D．贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式
E．债务资金可以用于项目的建设和日常经营
【正确答案】：
A,C,D
第64题 对设备第二无形磨损进行补偿的方式有（）。
A．大修理
B．更新
C． 经常性修理
D．日常保养
E．现代化改装
【正确答案】：
B,E
第65题 在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（A．功能现实成本计算
B．方案创造
C．方案评价
D．功能整理
E．功能定义
【正确答案】：
A,D,E
第66题 下列关于企业利润的描述中，正确的有（）。
A．净利润=利润总额-所得税费用
B．利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
C．利润总额体现企业的最终经营成果
D．营业利润是企业利润的主要来源）。
http://
E．营业利润包括企业对外投资收益
【正确答案】：
A,B,D,E
第67题 影响资金等值的因素有（）。
A．资金运动的方向
B．资金的数量
C．资金发生的时间
D．利率(或折现率)的大小
E．现金流量的表达方式
【正确答案】：
B,C,D
第68题 根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（）。
A．材料二次搬运费
B．临时设施摊销费
C．施工机械安装、拆卸和进出场费
D．工程定位复测费
E．场地清理费
【正确答案】：
A,B,D,E
第69题 在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（）。
A．正常负荷下的工作时间
B．不可避免的中断时间
C．有根据地降低负荷下的工作时间
D．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间
E．不可避免的无负荷工作时间
【正确答案】：
A,B,C,E
http://
第70题 采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（）。
A．分部分项工程实物工程量
B．预算定额项目中所列的用工数量
C．当时当地的市场价格信息
D．预算定额项目中所列的材料数量
E．投标企业的企业定额
【正确答案】：
A,B,D $pager$
第71题 建筑安装工程费用包括（）。
A．直接费
B．间接费
C．利润
D．税金
E．建设管理费
【正确答案】：
A,B,C,D
第72题 建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有（A．先进
B．合理
C．可靠
D．超前
E．适用
【正确答案】：
A,B,C,E
第73题 动态会计等式是由（）等会计要素构成的。
A．资产
B．收入
C．负债
D．费用
E．利润。）
http://
【正确答案】：
B,D,E
第74题 新设法人融资项目的资本金筹措方式有（）。
A．股东直接投资
B．发行股票
C．政府投资
D．股东增资扩股
E．发行债券
【正确答案】：
A,B,C
第75题 下列关于联合试运转费的描述中．正确的有（）。
A．联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费
C．当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转=联合试运转费用支出-联合试运转收入
D．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
E．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费
【正确答案】：
B,C,E
解析：教材P228，联合试运转费。
第76题 下列企业资产中，属于无形资产的有（）。
A．低值易耗品
B．非专利技术
C．出让的土地使用权
D．专利权
E．著作权
【正确答案】：
B,C,D,E
第77题 下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有（）。
A．土地使用费
http://
B．建筑安装工程费
C．建设管理费
D．流动资金
E．生产准备费
【正确答案】：
A,C,E
第78题 根据《建筑安装工程费用项目组成》规定．下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（）。
A．材料二次搬运费
B．材料检验试验费
C．夜间施工增加费
D．新材料试验费
E．安全施工费
【正确答案】：
A,C,E
第79题 会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法（）。
A．因素分析法
B．交叉分析法
C．水平分析法
D．趋势分析法
E．垂直分析法
【正确答案】：
C,D,E
第80题 建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（）。
A．项目年收益大致相等
B．项目寿命期较短
C．评价精度要求较高
D．可以不考虑资金的时间价值
E．项目现金流量变动大
【正确答案】：A,D来源：123建造师网（http://）
4.2014年监理三控真题及答案 篇四
一、单项选择题
1．工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A．项目决策 B．工程设计 C．工程施工
D．工程竣工验收 【答案】C 【解析】工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材P3。
2．工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（）。A．设计单位 B．咨询单位 C．监理单位 D．建设单位 【答案】A 【解析】勘察设计单位、施工单位是自控主体。参见教材P5。
3．工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A．以人为核心 B．以预防为主 C．质量第一
D．质量达到标准 【答案】B 【解析】工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。参见教材P6。4．法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有（）的性质。A．一般裁定 B．权威裁定 C．最终裁定 D．最高裁定 【答案】C 【解析】法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。参见教材P10.5．在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A．建设单位要求的使用年限 B．设计文件规定的台理使用年限 C．30年 D．50年 【答案】B 【解析】在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
(1)基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。参见教材P12。6．“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之，其核心是提高质量管理体系的（）。
A．有效性和效率 B．管理水平C．科学性
D．制造价值能力 【答案】A 【解析】持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。参见教材P22。7．下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（）。A．总监理工程师任命书 B．监理实施细则 C．监理日志
D．材料设备验收记录 【答案】A 【解析】监理工程师任命书不属于质量管理体系文件。参见教材P28。8．下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是（）。A．总体算术平均数 B．样本算术平均数 C．样本中位数 D．总体标准偏差 【答案】D 【解析】描述数据分布集中趋势的有算术平均数、中位数；描述数据分布离中趋势的有极差、标准偏差、变异系数等。参见教材P55。
9．计数型一次抽样检验方案为(N,n,C)，其中N为送检批的大小，N为**大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当（）时该送检批合格。A．d＝C＋1 B．d＜C＋1 C．d＞C D．d≤C 【答案】D 【解析】当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数c，当d>C，判定为不合格批。当d≤C，则判定该批产品合格。参见教材P60。10．工程质量控制的统计分析万法中，可以用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（）。A．因果分析图法 B．相关图法 C．排列图法 D．直方图法 【答案】A 【解析】本题考查的是因果分析图法的定义。参见教材P67。11．当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于（），则坍落扩展度试验结果无效。A．20mm B．30mm C．40mm D．50mm 【答案】D 【解析】当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用铜尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，当二者的差小于50mm时，用其算术平均数值作为坍落度扩展值。最大最小差大于50mm时，试验结果无效。参见教材P87。12．施工图设计文件审查合格后，（）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。A．建设单位 B．施工单位 C．项目监理机构 D．设计单位 【答案】A 【解析】建设单位应及时主持召开图纸会审会议。参见教材P105。
13．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（）。
A．设计交底和图纸会审是否已完成 B．施工许可证是否已办理
C．施工组织设计是否已由总监理工程师签认
D．进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求 【答案】B 【解析】总监理工程师签署审查意见报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。满足以下条件：
■设计交底和图纸会审已完成
■施工组织设计已由总监理工程师签认
■施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具 ■备使用条件，主要工程材料已落实
■进场道路及水、电、通信等已满足开工要求 参见教材P115。
14．收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。A．建设单位法人代表 B．建设单位现场代表 C．总监理工程师 D．专业监理工程师 【答案】C 【解析】预验收是总监理工程师组织的。参见教材P151。
15．施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经（）审核签认后方可实施。
A．施工项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．建设单位代表 【答案】B 【解析】施工组织设计应由总监理工程师签认后报建设单位。参见教材P42或106。
16．项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程财力„„、构配件、设备的（）。A．质量证明文件 B．采购台同 C．设计要求文件 D．考查报告 【答案】A 【解析】项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件。参见教材P111。17．对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A．就地封存
B．重新试验检测，合格后方可使用 C．限期撤出施工现场 D．降低标准使用 【答案】C 【解析】对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。18．项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，应由（）进行审查，并提出具体审查意见。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员
D．总监理工程师代表 【答案】B 【解析】项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室审查。专业监理工程师是具体的审查人，由其提出审查意见。参见教材P111。
19．用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查。并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A．建设单位 B．施工单位 C．安装单位 D．代理商 【答案】A 【解析】建设单位采购的，由建设、施工、监理机构进行开箱检查，三方在开箱记录上签字。教材中仅体现了三方，题干中体现的是四方，但考点都相同。参见教材P115。
20．项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入（）A．巡视 B．旁站 C．见证 D．检验 【答案】B 【解析】旁站的关键词是“关键部位或工序”。参见教材P117。
21．项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计单位施工的，总监理工程师应（）。
A．签发监理通知单 B．签发工作联系单 C．签发工程暂停令 D．提交监理报告 【答案】C 【解析】施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应该发发工程暂停令。参见教材P124。
22．对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取（）的方式实施质量控制。A．巡回监控 B．定点监控
C．设置质量控制点监控 D．驻厂监造 【答案】D 【解析】特别重要设备，应该采用驻厂监造。参见教材P135。
23．监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。
A．运输安全措施 B．设备包装质量 C．海关及保险手续 D．起重工和加固方案 【答案】A 【解析】在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符台运输、装卸、储存、安装的要求等。参见教材P139。24．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个（）。A．单项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．子分部工程 【答案】C 【解析】具备独立设计文件、独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。参见教材P140。
25．分部工程质量验收应由（）组织相关人员进行。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．建设单位代表 D．施工项目经理 【答案】A 【解析】分部工程应由总监理工程师组织验收。分项专业监理工程师，单位建设单位。参见教材P148。26．暂缺
27．检验批质量验收时，对于一般质量缺陷可通过返修或更换予以解决，施工单位采取相应措施整改完后，该检验批应（）进行验收。A．重新 B．协商后
C．经检测鉴定后
D．在设计单位到场后 【答案】暂缺 【解析】暂缺
28．施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施相关程序进行处理。A．签发监理通知单 B．签发工程暂停令 C．通知设计单位
D．报告政府主管部门 【答案】B 【解析】工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P167。29．对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A．质量事故调查报告 B．检测单位的鉴定意见 C．质量事故状况观测记录 D．质量事故处理依据 【答案】A 【解析】事故发生后，施工单位写出调查报告提交项目监理机构和建设单位。参见教材P167。30．为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的（）工作。A．方案比较
B．试验和检验鉴定 C．专家论证 D．定期观测 【答案】B 【解析】质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量缺陷，是否仍留有隐患。监理工程师应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。参见教材P169。
34.下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计 B.复核工程付款账单，签发付款证书 C.审核竣工结算
D.编制施工阶段投资控制工作计划 【答案】A 【解析】选项BC属于经济措施，选项D属于组织措施。参见教材P6。
38.下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.拆迁补偿费 B.工程招标费 C.环境影响评价费 D.工程保险费 【答案】B 【解析】建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费。建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、设计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估费用。参见教材P31。
43.价值工程中的全寿命周期费用是指（）。A.生产过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和 C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和 【答案】D 【解析】产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。参见教材P55。46.下列措施项目中，不作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费 B.冬雨期施工增加费 C.安全文明施工费 D.二次搬运费 【答案】C 【解析】措施项目中不可竞争的费用有安全文明施工费，安全文明施工费又包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。参见教材P17。47.下列费用中，应列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价 B.安全文明施工费 C.二次搬运费
D.夜间施工增加费 【答案】A 【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。参见教材P86。
53.根据《建设工程工程量清单计价规范》。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。
A.投标报价 B.招标控制价 C.基准单价 D.实际单价 【答案】C 【解析】当承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。参见教材P123。
57.在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是（）。A.临时停水、停电
B.合同签订时遗漏条款或表达失当 C.未考虑设计在施工中实现的可能性 D.施工设备不配套、选型失当 【答案】B 【解析】组织管理因素：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。参见进度控制教材P2。
64.某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21 B.24 C.26 D.27 【答案】C 【解析】工期=3+3+3+3×6-1=26P27。
天。参见进度控制教材
73.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，但该偏差未影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。A.大于该工作的总时差 B.小于该工作的总时差 C.大于该工作的自由时差 D.小于该工作的自由时差 【答案】B 【解析】进度偏差未超过总时差，偏差不影响总工期。参见进度控制教材P103。
76.项目监理机构对施工总进度计划审查的基本要求是（）。A.满足施工计划工期
B.施工材料和设备供应合同已签订 C.施工顺序的安排符合搭接要求 D.主要工程项目无遗漏 【答案】A 【解析】进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。参见进度控制教材P120。
80．项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是（）。A．组织对投标文件的技术评价 B．签订物资供应合同
C．确定建设单位推荐的物资供应单位 D．组织编制物资供应招标文件 【答案】D 【解析】监理工程师控制物资供应进度的基本内容包括：1.协助业主进行物资供应的决策；2.组织物资供应招标工作；3.编制、审核和控制物资供应计划。参见进度控制教材P144。
二、多项选择题
81．施工图设计文件经审查后，在施工中因设计原因发生质量事故，下列关于责任承担的说法，正确的有（）。
A．建设行政主管部门应承担监督不力的责任 B．建设单位应承担设计交底组织不力的责任 C．设计单位应承担设计的质量责任 D．审查机构应承担审查失职的责任 E．监理单位应承担图纸会审组织不力的责任 【答案】CD 【解析】工工图设计文件经审查后，如果由于设计原因导致了质量事故，设计单位不能免除其质量责任；而审查机构也应承担审查视失职的责任。参见教材P9。82．下列质量事故中，属于建设单位责任的有（）。A．商品混凝土未经检验造成的质量事故 B．地下管线资料不准确造成的质量事故 C．总包和分包单位职责不明造成的质量事故
D．施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故
E．工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故 【答案】BE 【解析】选项ACD均属于施工单位的质量责任。参见教材P12-14。83．工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。A．程序文件 B．质量万针 C．作业指导书 D．质量记录 E．管理制度 【答案】ACD 【解析】工程监理单位的质量管理体系文件包括：(1)质量手册；(2)程序文件；(3)各种作业指导书、工作程序、质量记录。参见教材P28。84．卓越绩效管理模式的实质可以归纳为（）。A．强调“大质量”观 B．提供先进的管理方法 C．是一个符合性标准 D．聚焦于经营结果 E．关注竞争力提升 【答案】ABDE 【解析】卓越绩效管理模式的实质可以归纳为：（1）强调“大质量”观；（2）关注竞争力提升；（3）提供了先进的管理办法；（4）聚焦于经营结果；（5）是一个成熟度标准。参见教材P45~46。
85．工程质量控制中，采用控制图法的目的有（）d．找出薄弱环节 B．进行过程控制 C．评价过程能力 D．进行过程分析 E．掌握质量分布规律 【答案】BD 【解析】控制图的用途主要有两个：(1)过程分析；(2)过程控制。选项A属于排列图的作用；选项CE属于直万图的作用。参见教材P66、68、73。
86．对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符台（）的规定 A．钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 B．刚劲的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30 C．刚劲的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30 D．钢筋的最大力下总伸长率不应小于9% E．钢筋断后伸长率不应大于5% 【答案】ACD 【解析】对于抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求：(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；(3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。参见教材P78。87．缺
88．项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）A．编审程序应符合相关规定
B．施工进度计划和工程质量保证措施应符台施工合同要求 C．专业分包合同前签订符合有关要求
D．资金、劳动力、材料、设备等供应计划应满足工程需要 E．安全技术措施应符合工程建设强制性标准 【答案】ABDE 【解析】施工组织设计审查应包括下列基本内容：(1)编审程序应符合相关规定；(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符台施工合同要求；(3)资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；(4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准；(5)施工总平面布置应科学台理。参见教材P106。
89．项目监理机构审棱施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料的内容包括（）A．营业执照、企业资质等级证书 B．安全生产许可文件 C．类似工程业绩
D．专职管理人员和特种作业人员的资格 E．分包合同协议条款和分包工程内容 【答案】ABCD 【解析】分包单位资格审核应包括的基本内容：(1)营业执照、企业资质等级证书；(2)安全生产许可文件；(3)类似工程业绩；(4)专职管理人员和特种作业人员的资格。参见教材109。90，项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查（）是否符合标准及规范的要求。A．测量依据 B．测量管理制度 C．测量人员资格 D．测量手段 E．测量成果 【答案】ACE 【解析】专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。参见教材P111。
91． 项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有（）。A．是否按工程设计文件、工程建设标准和和审批的施工方案施工 B．使用的工程材料、构配件和设备是否合格 C．实际费用支出是否与资金使用计划一致 D．施工现场质量管理人员是否到位 E．特种作业人员是否持证上岗 【答案】ABDE 【解析】巡视应包括下列主要内容：(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工；（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格；(3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；(4)特种作业人员是否持证上岗。参见教材P117。
92．项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位退报送的设备采购方案时，审查的重点有（）。
A．依据的图纸、规范标准、质量标准、检查及验收程序 B．采购的基本原则、范围和内容 C．保证设备质量的具体措施 D．质量文件要求
E．供货厂商的生产能力与报价 【答案】ABCD 【解析】对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、范围和内容，依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求，以及保证设备质量的具体措施等。参见教材P134。
94． 当部分工程较大或较复杂时，可按（）将分部工程规划为若干子分部工程。A．材料种类 B．专业系统及类别 C．施工特点 D．施工程序 E．施工工艺 【答案】ABCD 【解析】当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。参见教材P141。
95．工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A．工程及各参建单位名称 B．事故处理的过程及结果
C．事故发生后采取的措施及处理万法 D．质量事故发生的时间、地点、工程部位 E．对质量事故责任人的处理意见 【答案】ABCD 【解析】质量事故书面报告应包括如下内容：(1)工程及各参建单位名称；(2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；(3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；（4）事故发生原因的初步判断；(5)事故发生后采取的措施及处理方案；(6)事故处理的过程及结果。参见教材P167。
96．称当初设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括（）。A．设计工作概况
B．设计深度与设计标准的符合情况 C．设计任务书的完成情况 D．有关部门的备案情况 E．存在的问题及建议 【答案】ABCE 【解析】评估报告应包括下列主要内容：（1）设计工作概况；（2）设计深度与设计标准的符合情况；（3）设计任务书的完成情况；（4）有关部门审查意见的落实情况；（5）存在的问题及建议。参见教材P174。
97．下列费用中，属于动态投资的有（）。A．基本预备费 B．建筑安装工程费 C．设备及工器具购置费 D．涨价预备费 E．建设期利息 【答案】DE 【解析】动态投资部分是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。参见教材P1。
98．下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（）。A．职工教育经费 B．工会经费 C．高空作业津贴 D．节约奖金 E．探亲假期间工资 【答案】CDE 【解析】人工费：是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：
1．计时工资或计件工资：是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬
2．奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞搴奖等 3．津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等 4．加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资
5． 特殊情况下支付的工作：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准一定比例支付的工资。参见教材P13。99.下列费用中，属于建筑安装工程规费的有（）。A.劳动保护费 B.住房公积金 C.工伤保险费 D.医疗保险费 E.工程排污费 【答案】BCDE 【解析】规费：是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括： 1.社会保险费
（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。（3）医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。（4）生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。（5）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。3.工程排污费：是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。参见教材P16。
103.下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（）。A.定额单价法
B.工程量清单单价法 C.扩大单价法 D.实物量法 E.综合单价法 【答案】ABD 【解析】施工图预算编制方法包括单价法和实物量法，其中单价法又包括定额单价法和工程量清单单价法。参见教材P75。
106.下列费用中，承包人可以获得发包人补偿的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费 B.现场承包人仓库被盗而损失的材料费
C.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费 D.设计变更增加的材料费 E.冬雨期施工增加的材料费 【答案】CD 【解析】选项A并不是发包人要求承包人选用高标号的水泥，不能补偿。选项B属于承包人应该承担的风险，所以不能索赔。选项E已经包含在措施费中了，所以不能索赔。参见教材P133。
111.表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有（）。A.流水段 B.流水强度 C.流水节拍 D.流水步距 E流水施工工期 【答案】CDE 【解析】时间参数：流水节拍；流水步距；流水施工工期。参见进度控制教材P24。
117.施工阶段进度控制目标体系可按（）进行分解。A.计划期
B.投资计划 C.施工阶段 D.项目组成
E.设计图纸交付顺序 【答案】ACD 【解析】施工阶段进度控制目标体系可按：项目组成、承包单位、施工阶段、计划期分解。参见进度控制教材P118。
120.在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有（）。A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告 B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实 C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知 D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商
【2009年监理工程师《案例分析》真题及答案】推荐阅读：
2024年监理三控真题及答案09-02
2016监理工程师继续教育试题及答案08-23
工程监理的职责及要求09-21
钢结构厂房工程监理规划及监理实施细则07-30
建筑节能工程监理质量控制要点分析09-18
台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题06-20
2010年关于福建省监理工程师执业资格考核认定工作的通知09-19
2017年上半年山东省监理工程师合同管理：竣工清场考试试题08-06
监理工程师安全监理职责08-25