强弱电线路改造合同

2024-06-30

强弱电线路改造合同（精选4篇）

1.强弱电线路改造合同篇一

合同编号:

珠海市顺生科技实业有限公司

二〇一〇年月日

强弱电及机房系统施工合同

发包人：北京巨轮网络信息技术有限公司（甲方）承包人：珠海市顺生科技实业有限公司（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。第一条工程概况

工程名称：北京巨轮网络信息技术有限公司强弱电及机房系统工程工程地点：北京市石景山鲁谷路74号中国瑞达大厦19层M1901-M1904 工程内容：发包人确认的施工图（见附件一）所属工作内容资金来源：自筹。

第二条工程承包范围

承包范围：发包人确认的施工图（包括：强电，空调改造，监控，广播，机房建设、门禁系统，综合布线、系统集成设备安装及调试等），包工包料。第三条合同工期

本工程工期总日历天数： 50 天（自施工现场具备施工条件，发包方通知之日起）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任及不可抗力所延误的工期等因素，或者根据甲方装修进度调整工期，从而重新确定竣工日期。

开工日期：2010年 9月 29 日，竣工日期：2010年 11 月 18 日。第四条质量标准

工程质量标准:国家及北京市标准规范，行业规范，前述规范发生冲突的以对发包方最有利的规范为准。

第五条合同价款

合同价款：人民币贰拾万零捌仟捌百元整（￥208800.00元）

本合同价款指承包人购买设备、将设备交到发包人指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括设备价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、技术资料费、安装调试费、维修保养费等。

详细报价清单参见附件。第六条承包主体和方式

1、承包人应按建设工程相关法律、法规和规定承揽工程，承包人保证其具有承包本项目的合格资质，并已获得承包本项目的所有必要的许可和资格，且已履行所有法律规定的与承包本项目相关的法律程序。

2、本工程不得转包，可依法分包。承包人分包工程应经发包人审查并取得发包人书面批准，但以下情况例外：（1）施工劳务作业分包；

（2）按照合同规定的标准购买材料设备；（3）合同中发包人已指定的分包工程；

3、承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后7天内将分包合同送发包人一份；承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

4、工程分包不能免除承包人的任何责任与义务；分包人的违约行为或疏忽导致工程损坏，或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

5、承包人不得将工程的部分或全部工作交由第三人完成。

6、本项目采取包工、包料、包工期、包质量、包安全的方式承包。第七条工程质量

（一）工程实体质量要求：

1、承包人应对合同工程施工质量负责，并按照发包人确认的施工图、标准、规范和有关技术要求施工。

2、承包人应建立和保持完善的质量保证体系。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

3、承包人必须严格按国家、省、市现行有关施工验收技术规范、发包人确认的施工图纸组织实施。

4、施工中应当使用国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方标准、规范；没有相应标准、规范时，承包人应在3天内按要求提出施工工艺，经发包人批准后执行。

5、承包人采购的设备材料与设备清单不符，擅自用于工程的发包人有权责令承包人拆除，并在发包人要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品；承包人承担由此发生的费用，工期不予顺延。第八条工程变更

施工图若有变更，或施工中如有项目增减或需要变动，必须由发包人审批且变更部分价格由发包人确认后，由发包人出具书面确认函方能执行，否则视为无效。第九条付款方式与结算原则

（一）付款方式：

项目所有设备安装调试完毕，经发包人验收合格，提交所有竣工资料后7个工作日内，发包人向承包人支付合同 95％工程款，计人民币壹拾玖万捌仟叁佰陆拾元整（￥198360.00元）作为工程款；余下合同总金额 5%，计人民币壹万零肆佰肆拾元整（￥10440．00元）作为质保金，质保期满后甲方15 天内向乙方付清。

（二）结算原则：

承包人完成发包人确认的所有工作内容，验收合格，按承包人合同总价合同约定结算。第十条质量检查

1、承包人应按建设工程相关标准与规范、发包人依据合同发出的指令施工，确保工程质量，随时接受发包人的检查检验，并为发包人检查检验提供便利和协助。

2、本工程依据国家或行业现行的相关质量检验评定标准和本合同约定的质量标准，由发包人评定。因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准的，发包人有权要求承包人采取任何方式（包括：限期整改、返工、更换、维修、重做等）使该工程质量合格，工期不予顺延。超过约定的工期，承包人应按本合同第十四条约定承担违约责任。

3、若质量远低于约定的质量标准并导致发包人无法按工程设计的用途使用相关设施或承包人采

取任何方式均不能使工程质量达到合格的，发包人有权解除或终止合同，采取任何措施（包括但不限于另聘施工单位等）完成余下工程，发包人要求承包人承担直接和间接损失,并按本合同第十四条约定承担违约责任。

3、双方对质量有争议，由具有相应资质的质量检测机构鉴定，双方在聘请质量检测机构无法协商一致的，由发包人指定具有相应资质的质量检测机构但其资质不得低于承包人提供的产品的检测机构资质，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。若双方均有责任，则各自依责任比例承担所属责任范围内的损失。

第十一条隐蔽工程和中间验收

1、没有发包人的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或按发包人要求需进行中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时向发包人提出隐蔽工程或中间验收申请，通知发包人验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

2、如发包人不能按时参加验收，应至少提前24小时发出书面延期验收通知，延期不得超过24小时。

3、经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，发包人应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，发包人不在验收记录上签字，视为发包人已认可验收记录。验收不合格，由承包人按发包人的指令整改后重新验收，并承担由此造成发包人的损失，工期不予顺延。

4、当发包人有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。第十二条竣工验收

1、组织验收和确认：

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的2天内组织验收，并在验收至2天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求进行整改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成整改费用。

2、组织验收的限制：

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的3天内不组织验收，或验收至2天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

3、已竣工工程未交付发包人验收之前，承包人负责成品保护；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

4、因发包方在施工及工程知识上的欠缺，工程通过发包方的验收后并不等于实际就一定符合本合同第四条的质量标准。如果发包方在竣工验收后发现工程有不符合本合同第四条质量标准的地方，承包方应承担维修等违约责任。第十三条竣工资料

1、工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整的竣工资料及竣工报告；竣工验收合格、承包人需配合发包人进行经济及技术资料归档，并根据发包人的要求提供与工程相关的必要文件。

2、如果承包人不按规定提交竣工资料或提交资料不符合要求，则认为工程尚未达到竣工条件。工程竣工资料必须按国家和行业规范要求提交。第十四条违约赔偿责任

1、误期：

若承包人未能在合同约定的竣工日期内竣工，每逾期1日，按合同总价的0.015%/日向发包人支付违约金（不含甲方原因造成的工期延误）。若甲方原因造成的工期延误承包方有权向甲方申请工期顺延。

2、质量不合格：

若质量远低于约定的质量标准并导致发包人无法按工程设计的用途使用相关设施，或承包人采取任何方式均不能使工程质量达到合格的，发包人有权解除合同，同时承包人应向发包人支付合同总价款的30%作为违约金。第十五条质量保修

1、工程质量保修：

质量保修期从竣工验收合格之日起1年，在质保期内，发包人发现质量缺陷或瑕疵的，应及时通 6

知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，发包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

3、未修正质量缺陷或瑕疵的责任：

如果承包人未能在规定的时间内修正某项质量缺陷或瑕疵，则发包人可自行或指派第三方修正，由此产生的费用由承包人承担；该修正费用由发包人核定后，由承包人支付这笔款项。

4、修正质量缺陷或瑕疵以外的费用：

承包人修正属于缺陷或瑕疵以外的费用，由责任方承担。

5、质量保修期满后，若出现质量问题，承包人提供维修服务，但依据成本价收取费用。

6、保修范围：本合同约定的所有承包内容及经双方书面同意的相关增加内容。第十六条工地现场代表

1、发包人委派胡旭辉，承包人委派张怀东为工地现场代表，负责联络协调工作。任何一方需要更换工地代表必须书面通知对方。承包人更换工地代表必须征得发包人同意。

张怀东身份证号：***319 联系电话：***

2、双方给对方的任何书面通知或其他文件资料应该直接交给工地现场代表，现场工地代表应该签收。签收之日即视为送达。第十七条安全文明施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、严格按上述要求组织施工，并随时接受发包人检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反上述规定，造成发包人或他人损失，全部由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行相应的规章制度教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理及其他的规定进行施工。

3、承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，若需发包人协助办理有关手续的，应至少提前两日通知发包人；

第十八条争议解决方式

双方如发生争议，应先协商解决。协商解决不成，则提交北京仲裁委员会进行仲裁。该仲裁裁决为终局裁定，且对双方均有约束力。第十九条合同的变更和终止

1、本合同经双方盖章生效后，双方必须严格遵守，任何一方要求变更合同内容应经双方协商一致后重新签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

2、如非因违约或不可抗力而需终止合同，提出终止合同的一方应以书面形式提出，承担另一方因合同终止而产生的损失,并按合同总价款的10％支付违约金。同意终止的, 双方办理清算手续，订立终止合同协议后，视为本合同解除。第二十条不可抗力

任何一方由于不可抗力（战争、重大自然灾害、瘟疫及突发事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）的原因不能履行合同时，应即时（两天内）向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况相应免除部分或全部违约责任。不可抗力事件结束后承包人必须立即继续履行合同。第二十一条合同生效和份数

1、本合同订立时间：2010年月日；

2、本合同订立地点：北京

3、甲（发包人）、乙（承包人）双方约定本合同自双方盖章后即日生效。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包人盖章：北京巨轮网络信息技术有限公司承包人盖章：珠海市顺生科技实业有限公司

代表人：法定代表人：王宇

签约日期： 2010年月日

2.强弱电线路改造合同篇二

1.1 系统的组成

1)一般分布装置,每一个家庭安装一个交叉连接的配线架作为分布装置,主要端接所有的电缆、跳线、插座及设备连接等。2)线缆。3)模板。4)跳线。5)安装箱。6)插座模块。

1.2 系统环境适配要求

1)通讯中心的种类和型号应满足外线和分配的信号,并在不同的房间提供一个增加的能力。如需要在同一家庭中安装一个以上的通讯中心,宜将话音和数据端接在同一个通讯中心,将视频端接在另一个通讯中心。安装通讯中心的最佳位置为地下室、车房、总配电箱旁等,并要求有足够的照明、电源插座和围护空间。安装方式可以固定于墙上、布背板上或嵌入式安装。

2)通讯中心所需要的模块板、配件及用户插座的种类和数量。

3)在每一户住宅中的墙内预埋过线盒,采用RG6U 75 Ω同轴电缆从有线电视或卫星接收装置所提供的视频信号与每户的通讯中心端接。同时,采用非屏蔽双绞线从邮电部所提供的外线与每户的通讯中心端接。有用户插座至通讯中心的电缆数量,长度和路径,包括非屏蔽双绞线和同轴电缆等。

1.3 系统的应用

1)视频应用,采用SYV-75-5同轴电缆,支持卫星电视、有线电视、天线、闭路电视和电缆调解器。如需进入一个以上的视频信号,如录音机、摄影机、卫星接收机等。宜安装第二根75 Ω同轴电缆至用户插座。2)通讯应用,采用五类水平电缆至每一个需要话音或数据服务的用户插座。通过ISDN,VDSL或ADSL连上互连网和美国的网络电视,在无边的信息海洋中漫游。选用交互式影像,随时欣赏影片,检查银行户头中的余额。通过小区的内部局域网查询服务项目、预定服务场馆、翻阅图书馆的存书。由家居自控系统协助管理的各种家用设施自动传送水、气、电读数,也可以在远方用电话遥控家中的设备。3)利用安保系统确保室内防火、防盗的要求,在紧急情况时自动向管理处发送报警信号。通过连接到局域网的闭路电视系统观察室外环境,及时了解住宅附近的情况。甚至还可以连接传真的办公设备,配合正在逐渐兴起的家庭办公的需求。住宅应装设两级漏电保护。

2 漏电保护

凡住宅建筑,一般装设两级漏电保护,第一级漏电保护器在电源进线处装设,第二级漏电保护器在每户的插座分支回路上装设。这是因为接地故障有两种:电弧性接地故障和金属性接地故障。后者的危害是当设备可导电的金属外壳有危险的接触电压,其后果是可产生人身电击事故,而用户的电源插座回路常有带金属外壳的固定式、手握式及移动式家用电器,当此类家电设备发生漏电时,人体遭受电击后往往不能脱离漏电的家用电器,从而导致被电击者由于发生心室纤维性颤动而造成死亡。所以第二级漏电保护器一般采用高灵敏度、能瞬间快速动作的30 mA的RCD,其目的是让人体迅速脱离开带电的可导电金属外壳,可避免电击事故的发生。

3 电源插座

3.1 电源插座的选用和设置要求

3.1.1 电源插座的选用

1)电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低档和伪劣假冒产品;2)住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;3)电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10 A,专用电源插座为16 A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;4)为了插接方便,一个86 mm×86 mm单元面板,其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个,否则采用146面板多孔插座;5)对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座。

3.1.2 电源插座设置位置要求

1)电源插座应安装在不少于两个对称墙面上,每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2.5 m～3 m,距端墙的距离不宜超过0.6 m。2)无特殊要求的普通电源插座距地面0.3 m安装,洗衣机专用插座距地面1.6 m处安装,并带指示灯和开关。3)空调器应采用专用带开关电源插座。4)凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间,在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座,以满足电视机、VCD、音响功率放大器或电脑的需要。5)起居室(客厅)是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。6)卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座,床端靠墙时,床的两侧应设置组合电源插座,并设有空调器电源插座。在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座,单人卧室只设电脑用电源插座。7)书房除放置书柜的墙面外,应保证两个主要墙面均设有组合电源插座,并设有空调器电源插座和电脑电源插座。8)厨房应根据建筑装修的布置,在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具设备的需要。9)严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,其他区域设置的电源插座应采用防溅式。有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座。10)阳台应设置单相组合电源插座,距地面0.3 m。

3.2 电源插座供电回路

1)住宅内空调器电源插座、普通电源插座、电热水器电源插座、厨房电源插座和卫生间电源插座与照明应分开回路设置;2)电源插座回路应具有过载、短路保护和过电压、欠电压或采用带多种功能的低压断路器和漏电综合保护器。宜同时断开相线和中性线,不应采用熔断器保护元件。除分体式空调器电源插座回路外,其他电源插座回路应设置漏电保护装置。有条件时,宜按分回路分别设置漏电保护装置;3)每个空调器电源插座回路中电源插座数不应超过2只。柜式空调器应采用单独回路供电;4)卫生间应作局部辅助等电位联结;5)厨房与卫生间靠近时,在其附近可设分配电箱,给厨房和卫生间的电源插座回路供电。这样可以减少住户配电箱的出线回路,减少回路交叉,提高供电可靠性;6)自配电箱引出的电源插座分支回路导线截面应采用不小于2.5 mm2的铜芯塑料线。

4 等电位联结

端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此,对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB 50096-1999住宅设计规范6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。

5 结语

建筑电气作为一个专业,从无到有,由简单到复杂,发展到如今已经囊括了兼之强电和弱电在内的多个系统,并且随着以IT业为龙头的科学技术的发展,及其在建筑业的应用,综合弱电项目的智能电气更是突飞猛进。开发设计人员应遵循以人为本、实用适用的原则,注意功能设置与整体环境相融合,技术先进与实用可靠相结合,遵循经济规律,顺应市场发展,优化方案,优选产品,才能开发出适合国情、功能合理、组合灵活、物美价廉的居住产品,进一步推动我国智能住宅的发展。作者认为,在工程实践中,伴随着不断暴露的问题和解决问题的过程,装饰电气必将日趋成熟和发展健全;在避免二次投资造成浪费的同时,走向正规化和规范化。

摘要：结合高层建筑室内布线情况,就住宅强弱电设计时布线系统组成、系统环境适配要求、漏电保护、电源插座的选用及设置、等电位联结等作了论述,以使建筑电气设计更加科学、合理。

3.线路改造工程合同篇三

弱电线路整理改造工程

合同

书

甲方：乙方：签署地点：签署日期：XX年XX 月 XX日

甲方：XXXXXXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXXX

在平等合理的基础上，经友好协商，XXXXX（以下简称甲方）委托XXXXXX承担XXXXXXXX弱电线路整理改造工程，就有关事宜，达成以下意见：

一、基本原则

（一）乙方向甲方提供工程施工，乙方有权依照规定收取合理的服务费用，甲方亦应履行相应的支付义务。

（二）乙方提供的工程施工的条件，将不差于其向任何第三方提供相同或者相似之服务的条件。

（三）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时书面通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。

（四）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。

（五）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担及时和全面的违约赔偿责任。

（六）在双方中任何一方履行其义务时，对方应提供合理的、必要的协助。

二、工程施工服务的基本内容

工程名称：XXXXXX弱电线路整理改造工程（整线、支架扣板、立杆、架线等）主要工作量：其工作量详见XXXXXXXXXXXXX弱电线路整理改造明细以及XXXXXXXXX弱电线路整理改造平面图。

三、项目工期：起止时间：2011 年05 月25日

终止时间：2010 年06月25日

四、承包方式及合同金额

1、承包方式：包工包料。

2、根据协商，将合同的总金额(￥211645.21)。

五、付款方式

1、预付款：合同总价的；

2、材料、配件等运抵现场，工人到达，付至合同总价的；

3、最终验收合格，及办完手续后付至合同总价的；

六、产品质量及安全

1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格

和性能的要求。

2、安全

A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担和有关费用支出。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。

B、乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方工地地表批准后实施，由甲方承担防护措施费用。

C、在有害、有毒环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

七、货物及运输

1、乙方应负责安排运输，并负责到交货地的全部运杂费、保险费。

2、乙方应在货物备妥待运后，以电报或电传或传真形式将货物运输情况通知甲方。

3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，确保货物安全无损运抵指定现场。

4、乙方提供的货物到达现场后，甲方应及时组织货物的清查，协助完成入库工作。

5、在双方都确认无误的情况下，由双方的授权人签字确认。

八、双方义务

1、甲方为到场卸货提供支持，甲方提供必要的场地和货物库房，以及供水供电，2、协助乙方开展工程实施中交流工作，甲方提供食宿方便。

3、工程实施中，乙方及时提供甲方所需的资料，同时对甲方所提供的资料保密。

4、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。

5、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。

6、乙方施工过程中，安全风险责任自负，施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。

7、乙方应履行必要的保密义务：乙方承诺，在系统安装、测试、服务和制定方案实施过程中所取得和涉及的甲方的资料、数据、方法、技巧和思想等商业机密、专利信息、专有知识属于甲方，乙方将采取一切必须和合理的措施以确保甲方的所有权和保密性。未经许可，乙方及乙方人员不得以任何方式向第三方或公众透漏，不得以任何形式在与本项目以外的其它任何场合保存、使用。

本条款的有效性不受本合同的有效期限限制。

九、工程验收

在本项合同下各项工作已由乙方成功完成，设备运转正常后，各项技术指标达到验收标准，双方进行了试验检查后签发最终验收证书。

十、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。本合同自签字之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。

在不可抗力事件发生后，双方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因汇集成真实、权威的证明材料，以证明“不可抗力”因素的客观存在。同时，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过五十六天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一、本合同如发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，约定向合同签署地人民法院起诉。

十二、其他约定事项：

附件一：XXXXX有限责任公司弱电线路整理改造明细

附件二：XXXXX有限责任公司弱电线路整理改造平面图

以上二个附件作为本合同附件执行，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式六份，以中文书写，双方各执三份。本合同附件具有同等法律效力。

签字页：

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXX 地点：地点：

日期：年月日日期：年月日

法人：

代理人：