一级建造师建设工程法规与相关知识二十

一级建造师建设工程法规与相关知识二十（精选4篇）

1.一级建造师建设工程法规与相关知识二十 篇一

1z301130 掌握工程建设标准种类

1.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某个方面或某个专项执行强制性标准情况进行的检查是（ ）。

a．重点检查 b．突击检查

c．抽查 d．专项检查

2.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，采用随机方法，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行检查是（ ）。

a．重点检查 b．突击检查

c．抽查 d．专项检查

3.根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准是（ ）。

a．国家标准 b．行业标准

c．地方标准 d．企业标准

4.根据我国对标准级别的划分，对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准是（ ）。

a．国家标准 b．行业标准

c．地方标准 d．企业标准

5.下列选项中（ ）不符合《工程建设标准强制性条文》规定的对工程建设强制性标准监督检查的内容。

a．对建设单位、设计单位、施工单位和监理单位是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查

b．对本行政区域内的建设工程项目，根据各建设工程项目实施的不同阶段，分别对其规划、勘察、设计、施工和验收等阶段监督检查

c．对建设工程项目采用的建筑材料和设备，必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求

d．在建设工程项目的整个建设过程中，严格执行工程建设强制性标准，确保工程项目的按期和质量，施工单位作为责任主体，负责对工程建设各个环节的综合管理工作

6.根据我国对标准级别的划分，对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准是（ ）。

a．国家标准 b．行业标准

c．地方标准 d．企业标准

7.根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统坏募际跻笏贫ǖ谋曜际牵?nbsp; ）。

a．国家标准 b．行业标准 c．地方标准 d．企业标准

8.工程建设标准根据内容不同可分为（ ）。

a．设计标准 b．施工及验收标准

c．技术标准 d．经济标准 e．建设定额

9.工程建设标准根据属性不同可分为（ ）。

a．管理标准 b．财务标准

c．技术标准 d．经济标准 e．工作标准

10.工程建设标准根据级别不同可分为（ ）。

a．国家标准 b．部门标准

c．行业标准 d．地方标准 e．企业标准

11.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式有（ ）。

a．重点检查 b．突击检查

c．抽查 d．普查 e．专项检查

12.工程建设标准根据标准的约束性不同可分为（ ）。

a．强制性标准 b．鼓励性标准

c．强行性标准 d．推荐性标准

e．规约性标准

考生不仅需要知道工程建设标准可分为哪些种类，更重要的是应当掌握工程建设标准的分类标准。考试用书对工程建设标准有4种不同的分类方法：根据标准的约束性划分，根据内容划分，根据属性划分和根据级别划分。

2.一级建造师建设工程法规与相关知识二十 篇二

1.根据《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

a.国务院b.县级以上人民政府

c.市级以上人民政府d.省级以上人民政府

2.根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由()委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

a.施工单位b.县级以上人民政府

c.建设行政主管部门d.建设单位

3.根据《建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的()。

a.建筑施工企业b.勘察单位

c.设计单位d.工程造价咨询机构

4.根据《建筑法》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，()执行监理任务。

a.偏向建设单位b.偏向施工单位

c.客观、公正地d.按照建设行政主管部门的意见

5.根据《建筑法》的规定，工程监理单位()转让工程监理业务。

a.可以b.经建设单位允许可以

c.不得d.经建设行政主管部门允许可以

6.根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，()。

a.由工程监理单位承担赔偿责任

b.由承包单位承担赔偿责任

c.由建设单位自行承担损失

3.一级建造师建设工程法规与相关知识二十 篇三

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 【答案】C 【解析】划拨方式：建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。

出让方式：签订国有土地使用权出让合同后，建设单位向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参考教材p53

2.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的投标当事人认为公告记录与行政处理决定相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的公告部门应当及时对公告记录进行变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 【答案】C 【解析】A错误，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正；B错误，可向公告部门提出书面更正申请；C正确；D错误，并在公告平台上予以声明。参见教材p112。

3.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。下图参见教材p48。

4.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束 【答案】C 【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材p291。

5.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】D 【解析】A错误，最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第4条规定。“法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地”；B错误，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格； C错误，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人；D正确。参见教材p10~11。

6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 【答案】A 【解析】总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。B错误，只能分包部分非主体非关键工程；C错误，主体结构须总包自行完成；D错误，非主体非关键工程才可以分包。参见教材p106。

7.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同

【答案】B 【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材p117。

8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地 【答案】C 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材p342。

9.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任 【答案】D

【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材p104。

10.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员 【答案】B 【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。参见教材p157。

11.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训 【答案】A 【解析】A正确，对应教材（1）；B错误，配备专职安全生产管理人员，对应教材（3）；C错误，危险性较大的分部分项有应急预案，对应教材（10）；D错误，每年至少1次。对应教材（6）。参见教材p211~p212。

12.关于专利申请的说法，正确的是（）。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日 【答案】A 【解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材p27。

13.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员 【答案】C 【解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材p224。

14.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10

B.20 C.30 D.50 【答案】C 【解析】合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材p234。

15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 【答案】D 【解析】A错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个，不能达成一致的，仲裁协议无效； B错误，当事人既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效；C错误，劳动纠纷适用劳动仲裁，不能由北京仲裁委员会受理，而是由相关的劳动争议仲裁委员会受理；D正确。参见教材p335。C选项参考教材p157。

16.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。A.抵押权 B.质权

C.留置权 D.用益物权 【答案】C 【解析】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债券，债务人不履行债务的，债权人有留置权。参见教材p39。

17.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请 【答案】C 【解析】A错误，p308倒数第三自然段，10万以上20万以下的罚款；B错误，p308倒数第二自然段最后，不免除对工程一般损失赔偿责任；C正确，p308倒数第二自然段开头；D错误，p308倒数第2行，一年内不予批准。参见教材p308。

18.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款 【答案】A

P57 【解析】本题对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》中相关罚则进行综合考核。

《建筑法》规定，“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款”。

针对该条规定，有观点认为，只有在查实不符合开工条件时，才可以责令停止施工，处以罚款，而在符合开工条件时，则只适用“责令改正”，即责令补办施工许可证。第二版教材即采纳了该观点，本题命题也受到了该观点影响。

应当明确，上述观点是错误的。因《建设工程质量管理条例》细化了《建筑法》的规定，“建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处合同价款1%以上2%以下的罚款”。即建筑法规定的“责令改正”，应理解为一律“责令停止施工”。因此本题为错题，AB均为正确选项。

19.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予

以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布 【答案】D 【解析】AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。C错误，较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由较大的市的人民大表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材p4。

20.关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权 【答案】B 【解析】A错误，物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入；B正确；C错误，物权是绝对权，物权的权利人可以对抗一切不特定的人；D物权具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存。参见教材p18~p19。

21.关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼

B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权 【答案】B 【解析】A错误，裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼； B正确；C错误，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；D错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。参见教材p334、p335、p339。

22.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 【答案】B 【解析】A错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布； B正确； C错误，整改有实效的，可缩短其不良行为记录公布期限，但公布期限最短不得少于3个月； D错误，不良行为记录在地方和全国公布的期限相同。参见教材p112。

23.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人

D.投标人推选的代表 【答案】C 【解析】开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。参见教材p87。

24.关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任 【答案】B 【解析】A错误，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付赔偿金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故性质、原因、损失程度等有关的证明和资料； B正确； C错误；保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。D错误，《保险法》56条规定，“重复保险的投标人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例

承担保险责任。”参见教材p41。

25.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准 【答案】B 【解析】《节约能源法》第36条规定，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用书中载明，并对其真实性、准确性负责。教材无明确内容。关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费 【答案】B 【解析】A错误，《保险法》第12条规定，人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。是保险合同订立时，而非保险事故发生时；

C错误；受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定； D错误，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材p41。

27.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决 【答案】C 【解析】A错误，C正确，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决；

B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁以不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外；

D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。参见教材p339。

28.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

B错误，材料供应商是债务人； C错误，发生环境侵权之债；

D错误，产生无因管理之债；参见教材p23。

29.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制 【答案】B 【解析】A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；

B正确；《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包；

C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可；

D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。参见教材p105。

30.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年 【答案】B 【解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材p239。

31.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席

【答案】D 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材p3。

32.可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位 【答案】A 【解析】本题考查的是合同撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材p134。

33.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

【答案】C 【解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。

A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的，（2）合同约定的工程验收合格的，（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的；

B错误，C正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的；

D错误，工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见教材p76。

34.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的 【答案】D 【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材p354。

35.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设专业专用的术语、符合 D.工程建设勘察行业专用的质量要求 【答案】A 【解析】本题考查的是强制性标准的范围。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。参见教材p270。

36.关于人民调解的说法，正确的是（）。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉 【答案】AC 【解析】本题出错，有两个答案。参见教材p342。

《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。因此，A正确。

C正确，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，但是他们是不具有强制执行力的。

37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权 【答案】D 【解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保.可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见教材p39。

38.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程 【答案】B 【解析】A错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使

用本企业的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程；

C错误，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程；

D错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。参见教材p68。

39.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效 【答案】D 【解析】A错误，因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任； B错误，仓储合同自成立时生效；

C错误，存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利；

D正确，仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。参见教材p177~p178。

40.对于非施工单位原因造成的质量间题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责.A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位 【答案】B 【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材p282。

41.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出 【答案】B 【解析】A错误，取得一级建造师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册申请；

C错误，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册；

D错误，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。人事部和各级地

方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。参见教材p73。

42.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利.各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【答案】D 【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；

二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。参见教材p126。

43.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年 【答案】A

【解析】《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材p140。

44.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行 核实 【答案】C 【解析】A错误，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金；

B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；

C正确，《建设工程质量管理条例规定》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；

D错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。参见教材p306。

45.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明

和（）。

A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证

D.第三方检测合格证明 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见教材p265。

46.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动 【答案】A 【解析】A正确，超纲，《文物保护法》第20条规定，文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算；

B错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，建设工程选址，应当竟可能避开不可移动文物，因特殊原因不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；

C错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施刘鹗如可行性研究报告或者设计任务书；

D错误，《文物保护法》第17条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，但是可以进行修缮、迁移、重建工程。

47.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50％时 D.完成全部工作成果前 【答案】B 【解析】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。参见教材p161。

48.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1％

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息 【答案】A

【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致； B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；

C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出； D错误，投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材p92。

49.国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批 【答案】D 【解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段.参见教材p270、271。

50.根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则 【答案】A

【解析】超纲，《节约能源法》都20条规定，用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上无直接内容。

51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 【答案】A 【解析】施工单位在保修期内承担保修责任。外墙裂缝系主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的合理使用期限，因此施工单位应承担保修责任，B错误，该质量问题是因为设计缺陷造成的，因此维修费由建设单位承担后可向设计单位追偿。参见教材p306。

52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 【答案】C

【解析】A错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；

B错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；

C正确；共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；

D错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p105。

53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 【答案】C 【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p123。

54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府 【答案】B 【解析】超纲，《大气污染防治法》第15条规定，有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。

55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 【答案】B 【解析】A错误，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；

B正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

CD错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人。参见教材

p96。

56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业 【答案】B 【解析】A错误，B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

CD错误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。参见教材p61。

57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 【答案】A 【解析】A正确，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处1 0万元以下的罚款。

B错误，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

C错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

D错误，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。参见教材p298。

58.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动 【答案】C 【解析】超纲，A错误，《中华人民共和国文物保护法》第13条第4款规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由具级人民政府文物行政部门予以登记并公布； B错误，建设控制地带即指文物保护单位外为保护文物保护单位安全、环境、历史风貌等对建设项目加以限制的区域； C正确；

D错误，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。参见教材p205~p206。

59.关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】D 【解析】A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对评标文件进行评审和比较；

B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；

C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；

D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材p87。

60.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撒销 【答案】C 【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材p36。

61.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米 【答案】B 【解析】A错误，施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；

B正确，构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；

C错误，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米； D错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。参见教材p186。

62.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 【答案】C 【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材p250。

63.关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 【答案】B 【解析】A错误，在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”原则。《民

事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”；

B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证； C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据；

D错误，超纲，《民事诉讼法》第78条规定，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的依据。支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。参见教材p318。

64.延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年.A.1 B.2 C.4 D.20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见教材p323。

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。参见教材p263。

66.甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效 【答案】D 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。王某实质上无代理权，但是有使第

三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人、表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误。参见教材p17。

67.根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生 【答案】B 【解析】《著作权法》第2条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权.即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。

68.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年

D.2个采暖期、供冷期 【答案】A 【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材p306。

69.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。

A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权诀定该楼的重大修缮事宜 【答案】C 【解析】本题考查的是所有权和管理。该题中甲乙丙丁系按份共有的情形，C错误，在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，因此BD错误。教材无相关内容。

70.关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项来及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 【答案】A 【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务；

B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理；

C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理

部行为的法律后果将由企业法人承担；

D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。参见教材p12。

71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】BCD 【解析】A错误.缺陷责任期内.承包人认真展行合同约定的贵任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

B错误，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

C正确，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。

D错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2）按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁向人民法院起诉； E正确，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质最不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p301-303、308。

72.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】AC 【解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（1）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（3）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（4）认为符合法定条件申请行政机关领发许可证和执照，行政机关拒绝领发或者不予答复的；（5）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（6）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（7）认为行政机关违法要求履行义务的；（8）认为行政机关侵犯其他人身权财产权的；（9）法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案

件。

但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终彼决的其体行政行为。

B错误，拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位； D错误，系行政机关内部行政行为；

E错误，属于抽象行政行为，都不属于行政诉讼受案单位。

AC属于行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。参见教材p354~355。

73.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计 【答案】ACE 【解析】专利法保护的对象包括：发明、实用型新和外观设计。参见教材p26。

74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可 【答案】ADE 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。

B错误，已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件；

C错误，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材p52、p55。

75.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；

总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 【答案】ACD 【解析】A、C正确，B错误.《建筑法》规定.建筑工程实行总承包的.工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

D正确，E错误.当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿，进行赔偿的一方.有权依据分包合同的约定.对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。参见教材p104。

76.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行 【答案】CDE 【解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。

AB错误，C正确，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

D正确，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

E正确，在地役权合同中.甲是需役地.乙是供役地。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

参见教材p21。

77.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间 【答案】ACE 【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。教材无相关内容。

78.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查

B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查 【答案】ABC 【解析】D错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；

E错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材p218。

79.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属干噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 【答案】BD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。

A错误，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；

C错误，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； E，夜间，是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材p182。

80.下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款 【答案】AE 【解析】本题考查的是行政处罚的种类。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。参见教材p47。

81.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理 B.合同行为 C.不当得利 D.法律行为 E.侵权行为

【答案】DE 【解析】“无因管理”和“合同行为”可以直接排除，“甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。”说明甲是故意的。“不当得利”一般不是故意的，也没有违法性，排除C。参见教材p23。

82.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 【答案】BCE 【解析】本题考查的是仲裁调解，A错误，调解不成的，应当及时作出裁决；

B正确，仲裁庭在做出裁决前，可以先行调解。调解可以再仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议；

C正确，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根绝协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力；

D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

E正确，仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解格子的优点紧密结合起来，不仅有助于解决当事人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很

大的灵活性和便利性。参见教材p343。

83.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁 【答案】ABE 【解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材p339。

4.一级建造师建设工程法规与相关知识二十 篇四

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、下列关于“按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定”说法有误的是（）

A.工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计

B.按图施工，不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求

C.工程设计图纸属于合同文件的组成部分，但是施工技术标准不属于合同文件的组成部分

D.若施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提 出

参考答案：

C

解析：工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分。

2、根据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员的职权不包括（）。

A.现场处理权

B.依法行政处罚权

C.现场调解裁决权

D.现场调查取证

权

参考答案：

C

解析：(1)进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

(2)对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关

法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。

(3)对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内

撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。

(4)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法作出

处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

3、用人单位违反法规不与劳动者订立无固定期劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付

（）的工资

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

参考答案：B

解析：《劳动法》规定，用人单位违反法规不与劳动者订立无固定期劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动

者每月支付2倍的工资。

4、劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立，注册资本不得少于（）

A.50万元

B.100万元

C.150万元

D.200万

元

参考答案：

A

解析：《劳动法》规定，劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立，注册资本不得少于50万元。

5、A区甲公司与B区乙公司签订一份设备买卖合同。合同约定：A区甲公司向B区乙公司提供一台设备，交货地为C区。合同签订后，双方实际在D区交货。乙公司将设备在B区投入使用后发现设备存在严重质量问题，乙公司决定向法院提起诉

讼。下列说法哪个是正确的（）。

A.A区法院有管辖权，因为A区法院是被告住所地法院

B.B区法院有管辖权，因为设备在B区投入使用

C.C区法院有管辖权，因为C区是双方当事人约定的交货地

D.B区法院有管辖权，因为B区法院是原告住所地法院

参考答案：A

解析：对法人或者其他组织提起的民事诉讼，又被告住所地人民法院管辖。被告住所地是指法人或其他组织的主要办事机构所在地或者主要营业地。

6、某企业因违反行政处罚法规定，对其处以1000元以下罚款的处罚属于（）。

A.一般程序

B.特殊程序

C.处罚程序

D.简易程序

参考答案：D

解析：简易程序是指针对违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或警告的行政处罚而设定的行政处罚程序。

7、根据法律规定，企业分立后，有关对企业分立前的债权债务承担责任是根据（）。

A.分立后的当事人共同协议承担

B.分立后的企业根据分立时约定按比例承担

C.由转移后的第三人承担全部责任

D.分立的法人单位承担连带责任

参考答案：D

解析：当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带

债权，承担连带债务。

8、认定法律责任的前提是（）。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大

小

参考答案：

B

解析：(1)法律责任以违反法律义务(包括法定义务和契约义务)为前提，法律义务是认定法律责任的前提基础。

(2)法律责任具有国家强制性，表现在它是由国家强制力实施或潜在保证的。

9、工程设计图纸属于（）的客体。

A.物权

B.财产权

C.著作权

D.专利权

参考答案：C

解析：著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学用品所享有的专有权。著作权保护的客体是作品，如文字作品、建筑作品、图形作品。图形作品里包括了生产绘制的工程设计图。所以选C。

10、投标人在（）情况下，有权没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.拒绝评标委员会提出的降低报价的要求

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.在投标有效期内撤回其投标文件

参考答案：D

解析：招标人通常会要求投标人提供投标保证金。在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金(1)投标人在投标有效期内撤回

其投标文件；(2)中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

11、根据要约概念，下列属于有效要约的是（）。

A.发出信息的人没有订立合同的意思表示

B.要约的内容不明确的要约

C.与撤回要约的通知同时到达受要约人的要约

D.以电子邮件形式发送的要约进入了收件人指定的特定系统

参考答案：D

解析：没有订立合同意图的意思表示也不能称得上是要约；要约的内容不明确的要约也不能称得上是要约；采用数据电子文件形

式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入该特定系统的时间(视为到达时间)，该要约发生效力；要约可

以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

12、下列不符合《合同法》规定免责条款说法的是（）

A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.因职工患病造成个人竞技损失的参考答案：

D

解析：《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效

：

(1)造成对方人身伤害的；

(2)因故意或重大过失造成对方财产损失的。

13、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以2000元／吨的价格购买某型号螺丝10吨，有意者请于三日内回复

。”乙公司获悉此事，甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属

于（）。

A.承诺

B.要约

C.邀约

D.要约邀请

参考答案：B

解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即

受该意思表示约束。要约构成要件：要约是特定人作出的意思表示；要约必须具有订立合同的意思表示；要约必须向要约人希望

与之订立合同的受要约人发出；要约的内容必须具体明确。

14、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是（）。

A.可调价

B.成本价酬金

C.固定价

D.总

价

参考答案：

C

解析：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

更多题目请访问考试100官方网站（kaoshi100.cn）

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分

；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、根据法律规定，在下列各种情况中，诉讼时效为2年的有（）。

A.技术进口合同引起争议的B.出售质量不合格的商品未声明的C.建设工程施工合同引起争议的D.建设工程勘察设计合同引起争议的E.身体受到伤害要求赔偿的参考答案：CD

解析：普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。

72、根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，我国设计资质分为（）。

A.综合资质

B.专业资质

C.行业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案：ACD

解析：我国建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资

质、工程设计专项资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

73、下列关于转包所承接的业务处理合法的是（）。

A.任何单位转包工程都将被吊销资质证书

B.对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款

C.对监理单位处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款

D.承包单位将承包的工程转包责令改正，没收违法所得，处工程合同价款05%以上1%以下的罚款

E.任何单位转包工程除罚款之外，还可以责令停业整顿，降低资质等级

参考答案：BCDE

解析：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对施工单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚

款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上

50%以下的罚款；工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款

；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

74、不属于我国《仲裁法》所调整的范围是（）。

A.合同纠纷

B.劳动纠纷

C.农业承包合同纠纷

D.监护权纠纷

E.工程承包纠

纷

参考答案：BCD

解析：但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠

纷”仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受仲裁法的调整。根据《仲裁法》第3条的规定，“下列纠纷不能仲裁

：(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。”

75、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

B.审判阶段的和解没有法律效力

C.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力

D.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议没有法律约束力 E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力

参考答案：BC

解析：当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事

人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申清仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中