房抵工程款协议范本(共10篇)
1.房抵工程款协议范本 篇一
甲 方:
乙 方:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的`原则,就甲方以商品房抵付乙方机械费事宜,达成如下协议:
1、甲方以 项目的商品房(下称该商品房)抵顶乙方机械费,乙方同意接受。该商品房房号为 ,面积平方米,单价 元/m²,房款总价合计为 元。
2、由于乙方现有机械费无法全额抵付该商品房款,因此该商品房暂不办理过户手续,乙方可先行领取钥匙进行装修或入住,待乙方施工机械费累计至房款总价并经甲方审核无误后,甲方协助乙方办理过户手续,办理过程中产生的各项费用均由乙方承担。
3、该商品房在未办理过户手续期间,房屋产权仍归属甲方,乙方对该商品房无任何处置权,乙方在签订协议接管该房屋后产生的任何债权债务纠纷均由乙方自行处理并承担全部责任。
4、协议存续期间乙方必须以应有的精心和努力为甲方提供机械服务,第一时间响应甲方的工程任务并听从指挥,否则甲方有权延长该商品房过户手续办理的时间。
5、该商品房过户手续办理完毕后,即视为甲方向乙方履行了支付机械费的义务。
6.甲乙双方应积极履行各自的义务,不准以其它理由主张本协议无效或抵付行为未完成。未尽事宜,双方协商解决。本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
签订日期: 年 月 日
2.工程挂靠协议范本 篇二
甲方: _ 乙方:_______________________________________
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就_________________工程事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________________________________ 工程地点:___________________________________ 工程内容及规模:_____________________________ _________________________________________________ 工期要求:工期为____个工作日。
二、双方的权利和义务 甲方:
1、审核乙方的资质、营业执照、施工业绩、质量保证能力、技术能力等,并留存相关资料。
2、审核乙方的各种报表、签证、变更、报告等,在此基础上转呈业主办理有关手续。
3、按________________公司(以下简称“发包人”)审定的工程量及决算,支付乙方工程进度款及结算款。
4、参加分项工程、分部工程质量检查及单位工程施工质量竣工验收。
5、甲方在该合作项目及该项目相关的工作范围内对乙方具有管理权。
乙方:
1、严格按照现行有关法律法规组织施工管理,确保工程质量、安全、工期及文明施工、资金回收等目标的实现。
2、不得将工程转包给他人。
3、编制承包工程的施工组织设计或施工方案,当采用新材料、新工艺、新技术、新设备时,报送相应的施工工艺措施和证明材料。
4、编制承包工程的预(决)算、施工进度计划等。
5、配合甲方办理竣工验收手续和决算手续。
6、乙方对工程质量终身负责,并按规定负责项目竣工后的保修和回访工作。
7、乙方终身负责并承担该项目由于各种原因引发的各种纠纷、诉讼案件及所形成的一切责任与费用。
三、项目组织机构
甲方派驻施工现场的代表:________(项目经理)乙方派驻施工现场的代表:________(承包负责人)
1、甲方如更换施工代表,后任继续行驶本合同约定的前任的职权,履行前任的义务。
2、甲方若要求乙方更换其认为不称职的施工现场代表,乙方必须执行。
3、施工过程中甲方派驻的代表由乙方支付每月3000元工资,停工和放假期间不计工资。
四、工期
施工工期为_____个工作日。
五、工程质量
1、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求施工。
2、工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按发包人的要求返工、修改,承担相应费用。如乙方未按要求返工、修改,甲方可派第三方代替乙方完成此项工作,因此发生的费用由甲方从结算中扣除。
六、安全施工
如发生安全事故,其责任和费用由乙方承担。
七、工程款与支付
不付工程预付款,在发包人未付进度款之前,乙方所发生的一切费用由乙方自行垫付。
八、资金管理及费用结算办法
(一)资金管理办法
1、当工程款支付时,甲方在收到发包人开出有效支票的当日出具正规发票,计算并扣除国家规定税金,余款在当日向乙方开转账支票,以保障项目所需资金及时到位。
2、甲乙双方协作,共同搞好拖欠工程款的回收工作。
3、乙方对外采购材料、设备、机具租赁、工程分包等,均由乙方与分供方或分包方签订协议。
4、凡该项目发包人要求办理工程履约保函、预付款保函等银行出具的保证性文书,无论是支付保证金、抵押资金或发生的银行手续费,均由乙方负责。
5、劳保统筹费按省、市劳保统筹办规定,办理结算后全额返还乙方。
(二)费用结算办法
1、乙方向甲方支付项目管理费为施工合同总价款的4%。按发包人支付工程款批次,逐次按比例扣除。
2、工程施工中乙方与发包人和社会发生的费用均由乙方负担。
九、竣工验收与结算
(一)竣工验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告肆份。
2、甲方接到验收报告后组织有关单位验收,并给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改并承担由自身原因造成的修改费用。
(二)竣工结算
1、工程验收报告经甲方认可后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,进行竣工结算。
2、甲方收到乙方递交的结算报告及结算资料进行核实,呈交发包人审核确认。
(三)质量保修
1、乙方必须按照法律、法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付使用的工程在质量保修期内承担保修责任。
2、甲方与发包人签定的《工程质量保证书》中甲方的各项义务由乙方顺延承担。
十、违约责任
1、乙方不能按期竣工,所有延期损失由乙方负全责。
2、由于政策性调整、不可抗力的因素,导致工程停建或缓建,直至解除合同,乙方应采取积极有效的措施,使损失将至最低点。
3、乙方未按合同要求进行施工,造成损失,甲方勒令乙方停工修改,如修改后仍达不到要求,甲方有权终止合同,所造成的费用由乙方承担。
十一、合同生效与终止
1、本合同自签定之日起生效,待工程竣工、价款结算完毕,除保修内容外,本合同自行终止。
2、乙方如未按合同规定执行,甲方有权中止合同。
3、合同的权利和义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。
十二、其他条款
1、本合同未尽事宜,以甲方与发包人签订的《__________施工合同》内容为准,必要时可在协商补充。
2、本合同一式肆份,自双方盖章之日起生效。
甲方(章)乙方(章)
3.工程安装分包协议(范本) 篇三
甲方:山东泰丰工程建设有限公司银川分公司合同编号:
乙方:签定地点:公司办公室 乙方身份证号:签定时间:20 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,经双方协商一致签订本合同。
一、安装工程:包含。
二、甲方的工作范围:
1、负责所有构件、配件的加工、采购并运送到场;复合板、彩钢板及附件的订购并运送到工地现场;提供安装用高强螺栓、普通螺栓、自攻钉、铆钉、封闭用胶。
2、负责工地现场的领导、协调。
三、乙方的工作范围:主要负责钢结构厂房图纸及设计变更反应的钢结构、彩板、包边、落水管等的安装,具体如下:
1、钢结构主体框架:
钢柱、钢梁、地脚螺栓等主钢构的安装;屋面和墙面彩板、屋面和墙面檩条、柱间支撑、水平支撑、系杆、隅撑、拉条等各类支撑的安装;雨棚、落水管、天沟的安装;屋面板折边件的安装;所有玻璃丝棉和内外包边包角的维护及密封等。
2、凡到施工现场的所有与安装工程有关的设备以及构件,乙方负责装卸及就位。
3、到工地现场的所有材料及设备,经乙方清点后,负责保管。如发生材料浪费及丢失,一切损失由乙方承担,如甲方另行提供的要从乙方的工程款中扣除。
4、负责现场施工日志的填写、记录等。
四、安装工程的具体要求
1、质量:钢结构主体框架的安装、屋面保温板安装部分严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)执行。特别强调:高强螺栓连接副必须达到其扭矩系数的要求;安装质量没有达到工程质量要求,乙-1-
方无条件返修或重建制作,所发生的费用自理,工期不延,如果发生因乙方的失误而无法弥补的损失,乙方承担全部费用,因甲方的失误所造成的损失甲方承担,耽误的工期顺延,若发生责任不清的问题,双方协商解决。
2、本工程工期相当紧,安装进程严格按照甲方制订的进度执行,自构件进场开始安装之日计算,工期天(20年月日至20年月日)。遇不可抗力因素影响,工期顺延。
3、严格按照规范要求施工,杜绝野蛮操作和浪费材料,进场构件、配件、附件、辅料等经乙方清点后由其保管(这些都是经计算后确定的数量),进场时不合格品及时要求甲方退货或重新购买,人为损坏或丢失的构件等一律由乙方承担,如甲方另行提供的要从乙方的工程款中扣除。
4、乙方必须与甲方签定《钢结构安装质量、安全管理责任书》,坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“安装必须安全,安全为了安装”的思想,乙方负责现场施工保卫及安全工作,对安装人员进行施工安全教育,乙方必须为所有施工人员投保意外伤害险,并将保单复印件交甲方备案。乙方在承包范围内发生的一切安全事故均由乙方负责并承担所发生的一切费用,甲方不承担任何责任,也不承担任何费用。
乙方施工中遇到与土建施工单位交叉作业时,乙方必须保证现场所有施工人员的安全,如出现安全事故责任全部由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用。
5、管理:凡进入工地现场的任何工人必须服从甲方现场管理人员的指挥和协调,不得从事与工程无关的作业,不得与周围的住户发生争吵、摩擦,不得违章操作设备及进行其他安全敏感的活动等。违反纪律或屡教不改者将给予经济处罚。(甲方直接处罚或给乙方罚款,最少300元/人/次)
6、施工规定:如一方人员在施工、安装过程中,使甲方的建筑物、机器、设备及其他财产造成损坏的,乙方负责修复,由此造成损失的,乙方负责赔偿。
乙方未经甲方同意不得将此工程转包第三方,否则甲方有权解除合同,一切损失由乙方承担。
7、其他:甲方运送到工地现场的所有物料、构件等,乙方负责卸车,安装过程中所需的铆钉、自攻钉由甲方负责,安装过程中所需的焊条、氧
气乙炔等辅料由乙方负责。工程完工后如果发生与安装相关的维修事宜,乙方无条件处理,费用自理。
五、安装费用
经双方协商,本工程涉及的所有安装均由乙方负责并承担安装用焊条、氧气、乙炔等损耗品的材料费用,安装费用:
安装费按建筑面积(墙外围计算)元/平米,共平米,合计元。
地脚螺栓安装费用元/根,同工程进度款同时计算支付。
工程安装顺序按甲方要求的顺序进行施工,最终决算按实际发生的工程量计算安装费用
采用按工程进度付款的方式按单位工程分别支付。
1、预付款:合同签订且乙方工人进场后,支付预付款金额:贰万元整(¥ 20000.00)。
2、第二次付款按进度付款,3、工程在业主验收合格后,余款(除质保金外)在扣除借款后一次性付清。
4、质保金:万元为保修期内的质保金,质保金于工程保修期(一年)结束后一次性付清。工程安装完工后,甲方在一月内必须进行验收,如超过两月无故不验收,该工程视为验收合格。
六:违约规定
1、乙方擅自违约,不履行合同义务,除退回甲方已付款外,还应按合同总金额的10%作为违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失和承担其他违约责任。
2、因乙方原因导致未按工期完工的,应向甲方支付违约金,每逾期一天,按合同总金额的5%向甲方支付违约金。
3、乙方必须积极配合并听从甲方派驻现场的工程负责人的调度指挥,遇到问题要同工程负责人商量,切不可在未征得工程负责人同意的前提下擅自动工,蛮干,否则甲方有权解除合同。
4、施工期间乙方有义务保管好现场的材料、工器具。工程完工后,乙方不得任意处置现场剩余的材料,必须如数上交甲方。如违反则扣罚30%安装费并没收所得收入。
5、乙方施工过程中,对一些材料的使用要严格把关,不要随意损坏丢弃,若发现损坏丢弃者,一经发现,每个按市场价的5倍进行处罚。
6、因乙方安装质量引起甲方的应收账款无法回收,则从乙方安装费中扣除,直至货款回收后再支付,其他情况例外。
7、乙方有义务对安装的工程进行售后服务,不得与甲方售后服务规定相冲突,若发生影响甲方信誉的事件,一切后果由乙方承担。
七、合同纠纷解决方式
如因双方之间签订的合同、协议出现争议,双方应协商解决;协商不成时,双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、技术情报和资料保密
1、保密内容:图纸及有关技术资料及从甲方获得的相关信息。
2、不论本合同是否变更,解除、中止,本条款均有效。乙方若在合同期限内或合同期满后、保密期限内违反本条款的规定,应支付给甲方伍万元的违约金。
九、合同有效期:本合同自 20年月日起至 20年 月 日止有效。
十、本协议一式四份,甲方双方各持两份,协议双方签字后生效。甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
电话:
4.零星小工程协议范本 篇四
乙方(全称):
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一.工程概况
工程名称:
工程内容:
工程承包内容:对上述工程内容实行包工、包料、包安全,经费包干。
二.工程承包总金额:人民币 元整( 元)
三.协议工期
开工日期: 年 月 日,完工日期: 年 月 日 协议工期: 天
四.质量标准
工程质量标准:质量等级为“合格”工程。
五.安全
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严禁有安全事故发生,乙方必须做好安全防范措施,施工期间发生工伤事故所引起的经济法律责任,均由乙方负责。
六.本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方:(盖章) 乙方:(签字)
5.工程中介协议合同范本 篇五
工程中介协议合同范本
(一)甲方(介绍方):
乙方(产品工程服务方):
工程名:xx大厦消防工程
经甲乙双方协商,针对上述工程项目,特定如下协议:
1.针对此项目工程,若经甲方介绍,使用乙方公司设备,并从乙方公司订货,乙方公司将按合同额5%(除税后价)提取介绍费给甲方。
2.具体提成办法:乙方公司收取订货款后,按收取同比例提给甲方,当乙方公司收取到合同额95%货款后,将全部提清介绍费给甲方。
3.此工程项目,若没有使用乙方公司设备,没有从乙方公
司订货,此协议将自动终止:
4.此项协议只针对上述_丁程项目,其他兀效。
5.违约责任:如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约,应支付上述同等报酬200%的违约金。
6.此协议一式两份,甲乙双方各持一份,各具法律效力。
7.协议解决方式:如出现纠纷,双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。
甲方: 乙方:xx销售公司
签字: 签字:
签字时间:xx年xx月xx日
工程中介协议合同范本
(二)甲方:(身份证号码:)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,就通辽市开鲁县()项目,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议:
一、甲方义务与责任
1、本着对通辽市开鲁县()项目的人脉及项目充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对通辽市开鲁县()项目的合同签订给予配合把关。
2、确保项目的真实性,并协调业主与乙方签订项目的施工合同。
二、乙方义务与责任
1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。
2、本着甲方对()工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。
三、报酬支付
1、在甲方帮助乙方取得这一项()工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费 6 %。
2、本项目施工合同签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。
四、违约责任
(一)甲方违约责任
1、本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目)(以下简称甲方再接受任何的第三方服务(承建商)。
2、本协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。
3、若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者。
(二)乙方违约责任
1、在本合同签订后,乙方越过甲方与中介方完成交易(包括直接或间接),视为甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。
2、本协议签订后,若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。
五、保密
在本次服务项目中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份。
6.工程施工安全协议范本 篇六
承包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国协议法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本协议。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:协议工期
1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价,包含本协议所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按协议向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
7.管网工程合同协议书范本 篇七
发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点
工程内容:
资金来源:
二、工程承包范围(招标范围内工程内容)
三、合同工期
开工日期:以监理工程师签发的开工令为准
竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。
五、合同价款
合同金额(大写):元(人民币)
六、组成合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书;
3、投示文件及其附件;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、标准、规范及有关技术文件;
7、图纸;
8、工程量清单;
9、工程报价或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:2011年月日
合同订立地点:
本合同双方约定承包人按招标文件要求提交履约保证金,并经见证后生效。
发包人(公章):
法定代表人:
委托代理人:
8.工程承包协议书范本 篇八
甲方:秦皇岛中天恒锐园林景观工程有限公司 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方承揽的102国道绿化改造工程中土建分项协商一致,订立本协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:102绿化改造工程
2、工程地点:102国道
二、工程范围及内容:
工程内容:150*350*1000mm花岗岩路沿石安装(含圆弧及过水口路沿石安装)、100*200*500mm混凝土路沿石安装、花岗岩路沿石靠背打混凝土、150*300*60mm人行道步道砖铺装(含盲道砖)、及其他临时用工。承包形式:清工
三、工期:
1、开工日期:2014年3月17日
2、竣工日期:2014年5月1日
3、合同总工期为 45日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列: 1符合国家质量验收标准;
2双方约定的标准、具体为:满足甲方、监理、业主要求
五、合同价款
按实际发生的工程量结算。并按下列单价核定工程总价: 工程单价: 1、150*350*1000mm花岗岩路沿石安装16元/m;
2、100*200*500mm混凝土路沿石安装4元/m;
3、花岗岩路沿石靠背打混凝土3.5元/m;
4、150*300*60mm人行道步道砖铺装16元/㎡;
5、及其他临时用工100元/工日(工作时长不低于9小时)。
六、付款方式
单项工程完工后经甲方审核确认支付已完工工程款的 97 %; 预留总工程款的 3 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,1年 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应:甲方供应的材料、设备应及时到位,如因甲方原因造成工期延误与乙方无关,并应酌情对乙方给予补偿,原则上应以延误4小时以上为准,乙方对甲方材料应进行妥善保管,如发生恶意损坏甲方材料、设备等问题应双倍赔偿。
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 1 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
4、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方验收后方可进行下道工序施工。
5、平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
6、竣工后,乙方应通知甲方验收。
7、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方有权责令限期改进,乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的90%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、乙方根据承包工程量及工期要求合理安排施工人员,因乙方安排不当造成误工、窝工延误工期由乙方承担责任
4、乙方施工时应有专人负责人员安排,质量检验及施工现场安全管理,遇到问题及时向甲方汇报。
5、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
3、履行其它本协议约定的义务以及责任
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知2日内进场维修,3 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 万分之五 承担违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十四、附则
1、本协议经双方签字后生效。
2、本协议于 年 月 日在 签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。甲方:秦皇岛中天恒锐园 乙方:
林景观工程有限公司 授权代表(签字): 授权代表(签字):
9.工程承包协议书范本 篇九
法定代表人:_________
住址:_________
邮编:_________
传真:_________
联系电话:_________
乙方:_________工程勘察院
法定代表人:_________
住址:_________
邮编:_________
传真:_________
联系电话:_________
本“_________”工程地质勘察协议由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于:
甲、乙双方经协商一致,达成“_________”工程地质勘察协议,协议如下:
第一条 总述
1.1 根据《中华人民共和国协议法》和《建筑工程勘察设计协议条例》的有关规定,结合“_________”工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。
1.2 “_________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处,占地面积_________平方米,拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场,总建筑面积_________平方米,其中住宅约_________平方米,商场约_________平方米,半地下室停车场建筑面积_________平方米。
第二条 甲方义务
2.1 在地质勘察工作开展前,甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_________”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。
2.2 甲方应按本协议的有关规定付给乙方勘察费。
2.3 甲方应维护乙方勘察成果,不得擅自修改,不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。
第三条 乙方义务
3.1 乙方应按现行的国家、_________省和_________市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_________”工程地质勘察任务书,进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察,在本协议签订之日起_________日内(含周日及法定节假日)向甲方提供地质勘察中期资料_________份,于签订之日起_________日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告_________份。
3.2 在乙方提交勘察成果报告后,本协议任务书要求范围内必要的修改,补勘,应由乙方负责,甲方不再付给勘察费。
3.3 乙方应配合甲方,设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。
3.4 如遇地震、狂风或暴雨(其等级以气象部门的定义为准)等不可抗力时,工期按其发生时间长短相应顺延。
第四条 勘察费及支付办法
4.1 经甲、乙双方协商,本工程勘察费暂定为_________元人民币。最终以国家物价局_________年《工程勘察收费标准》(修改本)的收费标准下浮_________%结算勘察费。
4.2 本协议签订生效之日起_________日内,甲方应向乙方支付暂定勘察费的_________%作为定金,乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后,甲方在_________日内向乙方支付_________%暂定勘察费,其余勘察费用约_________个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费。
第五条 违约责任
5.1 甲方的责任
(1)如果甲方未按本协议履行义务,则无权要求返还定金。
(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
5.2 乙方的责任
(1)如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期,乙方除继续完善勘察外,并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时,乙方除免收部分勘察费外,还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。
(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第六条 协议附件
6.1 _________提供的“_________”工程地质勘察任务书_________份。
6.2 同上单位提供的“_________”工程地质勘察布孔图_________份。
6.3 本协议附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;
6.4 任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第七条 生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。
本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
10.最新工程施工协议(范本) 篇十
协议编号:
立协议单位:(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规,为明确双方责任,确保工程质量和工期,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围及内容:
四、施工工期:施工工期为 天(日期2011 月 日-2011 月 日)。
五、承包方式及合同价:承包方式:包工包料。按()元包干。如施工过程中发生的修改和变更,工程签证及零星委托,经甲方签字认可后,在竣工结算时,根据有关规定作相应调整。
六、双方责任范围:本协议施工期内,甲方派 同志为工地代表,进行现场管理,乙方派 同志为工地代表,共同履行本协议。甲方代表对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工,工程验收及其他事宜。
(一)甲方义务
1、提供施工范围和相应的施工技术要求及与相关部门的协调工作,审批工程的开、竣工报告。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、及时办理竣工决算和竣工验收。
(二)乙方义务
1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工,保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理,并与甲方签订安全协议,如发现违章操作及不文明施工,服从甲方的经济处罚。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查,对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建(构)筑物及绿化,并按甲方要求及时恢复。
七、材料及设备供应:
1、工程所需材料由乙方自购,乙方应按照施工技术方案要求采购,并提供产品合格证明。
2、乙方在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与施工技术方案和规范要求不符的产品,甲方代表可拒绝验收。由此发生的一切损失由乙方承担,工期不予顺延。
3、因乙方提供的材料设备质量不合格造成的工程质量问题,由乙方负责按规定返工、整改,一切费用自负。由此引起的工期延误将按照本协议的第九条执行。
八、工程质量与竣工验收:
1、乙方应按国家现行的施工验收技术规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工中,要接受甲方代表及委派人员的检查,甲方代表在施工中发现质量问题,有权要求乙方暂停施工并予以返工或返修,所发生的费用由乙方承担。
3、工程完工后,由甲方组织对工程进行验收,乙方向甲方提供竣工资料,经甲方审查验收合格后,方可办理工程结算及支付剩余工程款项。
九、违约:
1、延期开工。乙方不能在合同约定的开工日期开始施工,应在合同约定的开工日期2天之前,向甲方代表书面提出延期开工的理由和要求,在得到甲方允许后,方可延期开工。
2、由于甲方原因造成的延期开工或工期延误,乙方不负责承担相关责任。
3、由于乙方原因造成的工期延误,乙方负责所造成的一切损失。
十、安全文明施工:
1、加强安全管理,组织对生产操作人员进行安全培训教育,采取有效的安全生产防范措施,配备必要的劳动保护用品,对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。
2、现场文明施工,及时清除施工垃圾,确保施工安全文明有序。
3、本着“安全第一”的原则,甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。
4、施工现场如发生重大人身伤亡和设备损坏等安全事故,乙方应及时上报有关部门并通知甲方。事故发生的费用全部由乙方承担,与甲方无关。
十一、结算与支付:
工程开工前支付工程价款的 %(元)为工程预付款,基础工程完工后付工程价款 %(元)进度款,主体工程完工后付工程价款 %(元)进度款,余款在工程竣工验收合格后一周内一次性结清。预留5%(元)质量保证金,满一年无质量问题结清.十二、协议有效期与份数:
1、本协议经双方代表签字生效,工程完工验收合格,费用结清后失效。
2、本协议共四份,甲方执二份,乙方执二份。
十三、本协议如发生争议,双方先通过友好协商解决,如协商意见不能达成一致,按国家相关法律法规执行。
【房抵工程款协议范本】推荐阅读:
以房抵工程款协议范本10-01
工程款结算协议书范本11-01
工程计量表格范本10-31
劳务工程合同范本08-05
工程竣工整改报告范本09-24
工程施工整改方案范本07-24
维修工程劳务合同范本08-12
建筑工程投标标书范本10-06
工程形象进度表范本10-25
建设工程设计合同范本06-21