商品房预定协议

商品房预定协议（精选11篇）

1.商品房预定协议 篇一

商品房预定协议书

编号：甲方：

法定代表人：

公司地址：

乙方：

【本人】【法定代表人】姓名：国籍：

【身份证】【护照】【营业执照注册号】

邮寄地址：

邮政编码：联系方式：

甲乙双方就商品房预定事宜，根据相关法律法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就商品房预定达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条预定商品房基本情况

乙方预定商品房，是甲方开发的位于 郑东新区康宁路心怡路交会处 的亚新广场项目幢层号房，建筑面积为________平方米。

第二条计价方式和价款

房款按建筑面积计算。该商品房单价为（人民币）每平方米元，总金额（人民币）仟佰拾万仟佰拾元整（￥元）。

第三条乙方交纳（人民币）仟佰拾万仟佰拾元整（￥元）作为上述预定商品房的意向金。

第四条乙方预定的商品房具备签订《商品房买卖合同》条件时，乙方应在甲方通知后7日内到甲方指定地点与甲方签订合同；在签订《商品房买卖合同》之前，若乙方提

出退房，甲方应在乙方提出书面申请之日起 10 个工作日内退还乙方所交纳意向金，并按银行同期活期存款利率向乙方支付利息，利息从乙方实际交纳意向金之日起算。逾期未签订的，甲方有权另行处置乙方预定房源，并按照上述约定退还意向金。

第五条甲方承诺：亚新广场在2015年9月30日前具备交房条件。

第六条本协议约定面积与签订《商品房买卖合同》时行政部门出具的预测绘面积及最终产权登记面积有差异的，以最终产权登记面积为准。面积差异的处理按照《商品房买卖合同》的约定处理。

第七条乙方确认：本协议书所载明乙方联系方式、通讯方式等信息均真实有效并可有效送达。如有变更，乙方应在变更后三日内以书面形式告知甲方。因乙方信息不详或不准确所造成的一切后果均由乙方自行承担。

第八条本协议未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，双方签订《商品房买卖合同》后按照《商品房买卖合同》执行。

第九条因本协议产生纠纷，由不动产所在地人民法院管辖。

第十条本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

签订时间：年月日签订时间：年月日

2.商品房预定协议 篇二

并被经常运用的一种销售模式。本文从包销行为的特征及其所涉及的法律关系及法律适用方面进行分析, 并从实务操作角度对包销协议的条款设定与安排进行阐述, 希望能使读者对包销有一个初步了解。

商品房包销的概念

所谓商品房包销是指包销商与开发商之间

构成的一种特殊的承包销售商品房的行为, 是包销商以开发商的名义或同时以自己作为包销商的名义, 在约定的包销期限内对外承包销售开发商的一定数量的商品房, 并于包销期限届满按约定向开发商支付包销总价, 同时包销商获取销售差价利益;若包销期限届满有商品房未售出, 则由包销商承购该部分商品房的行为。

商品包销的法律特征

商品房包销是一种常见的销售途径与方式, 在实践中经常被运用, 具有如下法律特征:

风险性

商品房市场的行情随时都会发生变化, 但风险性包销的经营方式, 除不可抗力以外, 无论发生什么情况, 包销商都要向开发商支付既定的包销总价。包销商以开发商名义每销出一套商品房, 实际上是在为自己出售房屋。

阶段性

包销合同的履行分为两个阶段:第一阶段即包销期限内, 包销商对外推销包销房时是以开发商的名义, 自己作为代理人与买受人为民事行为, 订立预售合同或出售合同的双方直接权利人是开发商与买受人, 法律后果归于开发商。包销商对内与开发商之间是包销关系, 是内部代理承包销售包销房。第二阶段即包销期限届满, 如包销房未全部售出, 剩余的包销房则由包销商按包销价买入。此时, 包销商与开发商之间是一种买卖关系。

买卖行为的重合性

商品房包销实质上合并了开发商将房屋出售给包销商, 包销商再出售给购房者的两个买卖行为。开发商将其一部分商品房销售利润与包销商分享, 将其销售权通过包销的形式进行转让, 既减少买卖环节, 又减少资金投入和双方的税务负担。

商品房包销涉及的多重法律关系及法律适用

(一) 多重法律关系

1、开发商与包销商之间的包销关系。这种包销关系分为两个层次, 即代理关系及特殊的附条件的买卖关系。

2、开发商与购房者之间的买卖关系。

3、包销商与购房者之间因包销协议产生的卖房人之代理人与购房者之间的法律关系。

(二) 法律适用

根据《合同法》第7条、第8条、第124条规定的原则, 包销协议是无名合同。因此, 《合同法》分则或者其他法律虽没有明文规定包销协议, 但其订立、生效、条件成就等可适用《合同法》总则的规定, 并可以参照《合同法》分则中买卖合同、委托合同或者其他法律最相类似的规定处理。

在商品房包销协议的拟定当中, 需要把握以下的若干要点

1、开发商授权包销商全权销售一定范围的商品房;

2、双方确定商品房基本底价;

3、包销期届满不论商品房是否能够全部售出,

包销商必须按即定的基本底价向开发商支付确定额度的商品房价款即包销总价;

4、商品房销售后, 超出底价部分的溢价即为包销商的经营收入;

5、如果低于底价售出, 其不足底价部分, 由包销商向开发商补偿;

6、包销商逾期付款须向开发商承担违约赔偿责任。

开发商在商品房包销协议中要把握的要点

包销的商品房的所有人是开发商, 因此实际的卖方也仍然是开发商, 因此商品房包销协议的条款设计方面应当设定一些控制风险的条款, 不致使开发商自己处于被动地位。

1、宣传广告、海报和楼书

包销商为房屋销售需要发布的宣传广告、海报和楼书应当符合法律法规规定, 有关内容须征得开发商的书面同意。

2、租赁关系的处理

若包销房屋是二手房且带有租约, 则必须按照有关法律规定提前对承租人的优先购买权作出合适处理。一般来说, 这是出卖人的义务。3、预售合同或出售合同签约的安排

包销商作为开发商的代理人, 负责向购房者解释预售合同或出售合同条款, 并最终促成开发商与购房者缔约, 预售合同或出售合同的法律后果归于开发商。故可将预售合同或出售合同样本作为包销协议的附件, 并约定一旦包销商与购房者达成的与包销协议或预售合同或出售合同样本不相同的条款及向购房者作出不相同的承诺时, 其法律后果由包销商自行承担。4、成功销售的界定

为明确开发商、包销商的权利义务, 并为包销期届满包销房款的结算及未售出房屋的处理提供依据, 双方需对成功销售的界定作出约定。具体可分为若干情况:

(1) 购房者未办理按揭贷款

(2) 购房者办理按揭贷款, 此种情形又可细分为:银行全额放贷;银行未全额放贷

(3) 由于购房者自身的原因要求终止或解除预售合同或出售合同

(4) 购房者未及时付款, 或按揭款不能到帐, 开发商依预售合同或出售合同行使单方解除权 (5) 由于开发商的过错导致预售合同或出售合同被终止或解除

(6) 其他情况

5、包销房款的收取及结算

开发商、包销商需对包销房款的收取及结算的时间、方式、程序作出明确的安排。

6、税费的分担

根据商品房包销的特征及包销协议的约定, 开发商获得包销总价, 溢价部分则归包销商所有。因此, 有必要在包销协议中对开发商、包销商的税费分担予以合理的税务筹划。

7、产权过户的流程

在包销期限内实现成功销售的包销房屋之产权, 将直接由开发商过户至购房者。开发商、包销商并可从商业营销的角度对律师楼的推荐、聘用事宜给予安排。

8、开发商不得自行或委托他人销售的约定

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 (“解释”) 第21条规定, 如果出卖人违反包销合同约定, 自行出卖已经约定由包销人销售的房屋, 应当承担违约责任, 赔偿包销人的损失。因此, 开发商不得将包销房屋自行销售或再委托第三方销售。

9、包销期满后的处理

包销期满后的处理包括:未售出房屋, 由开发商及包销商在规定期限内签订预售合同或出售合同, 其产权由开发商直接过户至包销商;开发商未全额收取包销总价的, 由包销商在规定期限内补足差额等。《解释》第20条有相关规定, 如果包销合同约定明确, 应当按照约定确定双方的权利义务;如果当事人对包销期满后未出售房屋的归属没有约定的, 应当按照包销价格由包销人购买。

1 0、开发商与包销商的诉讼地位

3.购买房屋预定协议 篇三

甲方（卖方）：身份证号码：

甲方共有人：身份证号码：

乙方（买方）：身份证号码：

乙方共有人：身份证号码：

甲、乙双方本着公平、自愿、平等和诚实信用之原则，就预定房屋事宜签订如下协议：

1、该房屋位于昆明市，其建筑面积平方米，属于结构。（以上资料以房产证记载为准）房屋面积不作为本协议计价依据。

2、该房屋性质属于。

3、经甲乙双方协商该房屋成交价为：（人民币大写），乙方愿意预定该房屋，并向甲方支付购房定金（人民币大写）元整，小写：。

4、经甲乙双方协商在日前，按协议指定的房屋签订房屋买卖合同。中途反悔拒绝签约或无故拖延者视为违约。

5、乙方预定的房屋保留至日止，在约定期限内，甲方不得将乙方已预定的房屋与除乙方以外的任何一方另行签约，否则视为违约。

6、签订本协议后，甲方不得再将房屋向乙方以外的任何中介公司和个人出售，否则视为甲方违约。同时甲方保证上述房屋所有共有人（包括配偶）同意出售。

7、经甲乙双方协商，甲方须在日前迁出，否则视为甲方违约。

8、违约责任为：若甲方违约则双倍返还定金给乙方，若乙方违约定金甲方不予退还，甲乙双方任何一方可向昆明市房产管理局投诉。办理完房屋买卖公证后，违约责任以《房屋买卖合同》为准。

9、房屋买卖过程中发生的税、费，按有关规定并经甲乙双方协商由

10、经甲、乙双方协商，甲方应将所收定金中的押金房屋产权过户和物业交割完毕，无拖欠物业管理费、水电费、有线电视等与该房屋相关的任何费用的情况下，该押金退还甲方。若有拖欠费用则由甲方支付。

11、经甲、乙双方商定，甲方应保证此房屋产权清楚、无任何纠结。否则，后果由甲方承担。

12、符合下列情况之一的，双方免责任，本协议终止，乙方已付款由甲方全额退还：

（1）遇不可抗力因素的（如地震、战争）。

（2）签订后该房屋被证实列入动迁或市政府成套改造范围的。

（3）法律、法规、政策更改致使本合同无法履行的。

13、争议解决：因本协议的履行而发生的任何争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决。若双方协商无法达成一致，任何一方可选择

1、仲裁委员会仲裁；

2、依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

14、双方对上述条款已经知悉并愿意遵守。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：乙方：

甲方共有人：乙方共有人：

电话：电话：

4.预定协议书 篇四

为庆祝建国六十周年及突出我省改革开放30年以来各企业诚信经营合法经营所取得的丰硕成果。我局特编《吉林省工商信息指南》，真实反应我省内各企业诚信发展，和各市的市容市貌和商企文化。向祖国和一直以来支持我省信用建设的诚信单位献礼。 《吉林省工商信息指南》包涵九个地市和下县的详细信息和数据。一个市一篇

《长春篇》内涵长春所有在工商信息中心注册并年检的`企事业单位49813家。按行业分类、详细、精确。包括企事业单位的单位名称、地址、电话、注册资金、法人代表、经营范围。是您需找商业合作伙伴和了解长春商业企业文化的宝典。

《吉林省工商信息指南》长春篇预定价：270元 销售价300元

预订单位要按照预定单享受预定价位，和预订服务。

1. 在预定期所预定的信息指南不仅可以享受270元的预定价位，同时享受预订服务，我们会派派送人员送书到家。

2. 购买《吉林省工商信息指南》长春篇保证书内内容精美、书面精致、信息实用、数据精准、字面清晰、发行量大、宣传面广。

3. 预订单位从签订单之日起，预定指南生效。我局信息中心将按您预订的比例启动印刷数量。

4. 如若预订单位不能按预定单所预定的数量执行，给我中心造成空印成本。将按销售价位的30%进行赔偿。

5. 预定单位需详细填写公司名称、地址、电话及联系人、包括预订数量。

6. 如若书不能按预定的数量和因印刷不够导致各单位因此书所造成的麻烦和问题，我方也将按销售价位进行赔偿。

预定单位名称： 预 定 时 间： 年 月 日 预 定 地 址： 预定办理人员： 预 订 数 量： 本 预定办理人员联系方式：

预定单位公章 ：

经 办 人：

联系电话：

吉林省工商局行政管理信息中心

长春圣智编辑部

5.生源预定协议书 篇五

乙方：_________（以下简称乙方）

甲方为_________劳动人事局的下属公司，主要负责各类用人单位人力资源的开发与管理工作。公司确立“以人为本、共创伟业”的服务理念，为外商投资企业提供人力资源信息和策划、人才招聘、职业介绍、劳务输出、保管和转移员工档案、员工调动、户籍迁移、职称评定、出国政审等服务；同时依法对企业的用工状况进行不定期检查和年检。工作人员全部具有大专以上学历和多年从事劳动社会保障、职业中介的工作经历，能够为用人单位和求职者提供双向选择最佳结合的优良环境。

为了进一步帮助学校（尤其是职高、技校、中专院校等）解决学生就业安置工作，缓解毕业生就业的严峻形势，同时也为了适应职介市场的发展趋势，保持稳定而充足的生源，以便满足各类企事业单位的用工需求，甲、乙双方在自愿平等、协商一致的条件下达成如下协议。

一、预定生源的基本情况

1．经甲、乙双方协商确定，甲方向乙方预定_________届毕业生_________名（其中男生_________名，女生_________名）。

2．甲方向乙方所预定之学生必须身体状况良好，无传染性疾病，相貌端正、品行良好；无纹身、染发、残疾等现象；视力良好，双眼裸视不低于0.8；男生身高165厘米以上，女生身高150厘米以上；年龄一般不低于16周岁；并且诚实肯干，能吃苦耐劳。

3．甲、乙双方经协商一致确立所预定生源的名单，并将其作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

4．所预定之生源需单独开班，并命名为_________。其中男生加设机械类专业课程；女生加设计算机、电子专业课程。

二、用人单位说明

1．甲方推荐之用人单位全部为正规的、有经营能力的企事业单位。薪资不低于_________元／月，加班费全部按照劳动法规定另计。平时加班时间原则上不超过3小时，每周至少安排休息1天。员工扣除食宿费用（预算为_________元）月收入不低于_________元／月。

2．甲方提供之用人单位全部提供住宿及工作餐，并且工资按月及时发放。毕业生实习期结束全部与单位签定劳动合同，办理各项社会保险，保障员工的基本利益。

三、甲方的责任

1．甲方务必于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间完成向乙方所预定之生源的就业安置工作；

2．甲方在就业安置过程中所提供的用人单位的福利待遇等全部满足本协议第二条内容；

3．甲方在就业安置前应事先将多家用人单位的招工简章提供给乙方，招工简章必须真实、准确的反映用人单位的概况和招工的情况；

4．甲方有义务协助乙方组织毕业生参加用人单位所要求的面试、体检及学生报到工作；

5．甲方负责对乙方毕业生进单位实习期内的跟踪服务，并督促用人单位按照劳动法有关规定办理相关手续；

6．甲方如发现乙方之毕业生在实习期内因个人原因而离开用人单位，甲方不负责再推荐工作；如因企业方原因而离开用人单位的，甲方负责再推荐工作，但原则上不超过两次；

7．甲方提供满三次机会而学生均未参加面试，视为个人不愿就业，甲方不再负责其就业推荐工作；

8．甲方向乙方所预定之毕业生除身体不合格、不愿就业等情况以外能够完成就业安置的保证率为_________％以上、四、乙方的责任

1．乙方有义务将甲方所预定的生源组织好，不让流失。保证其数量与质量；

2．乙方在开展就业安置工作中有义务向甲方所预定的毕业生宣传甲方所提供的招工情况，并动员学生积极参加报名、面试；

3．乙方必须按照招工简章之要求在甲方预定的毕业生中挑选出符合招工条件的学生，并通过电话、传真等通讯方式及时与甲方联系，告知甲方参加面试人员的名单、数量及到达时间；

4．乙方有义务按甲方所提供用人单位的要求组织学生面试、体检与报到，并为学生备齐所需的各类证件。

5．乙方根据甲方之要求，为昆山班学生开设专业课程及各类岗前培训课程。

五、有关费用及其支付方式

1．甲方不承担在安置乙方毕业生就业过程中所发生的交通、住宿、伙食等一切费用，也不承担乙方毕业生在录用前发生意外事故的责任；

2．甲方向乙方收取就业安置费_________元／人，合计_________元；

3．本协议经签定，甲方需向乙方预收就业安置费总额的_________％，计_________元，剩余金额的收取：每报到一批收取本批的就业安置费；最后一批报到进行总核算。

六、终止或解除协议

1．甲方按本协议规定完成向乙方所预定毕业生的就业安置工作，本协议自行终止；

2．甲、乙双方任何一方违约，都必须向对方支付违约赔偿金，并且对方有权利解除本协议。

七、违约责任与违约赔偿

1．甲方未在规定的时间内全部安置完向乙方预定的毕业生的就业安置工作，若甲、乙双方协商同意延长安置日期的，甲方继续安置毕业生，否则甲方向乙方的赔偿为_________元／人；

2．乙方未能提供出甲方所预定的毕业生，乙方向甲方的赔偿为_________元／人。

八、双方其他约定事项

1．甲方授予乙方“_________就业培训基地”铜牌，方便乙方在招生方面的宣传工作。

2．乙方为甲方制作就业推荐名片，方便甲方开展就业推荐工作。

九、其他事项

1．本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处一份；

2．本协议如有未尽事宜，甲、乙双方共同协商，并以书面形式确定，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

6.产权式商铺预定协议书 篇六

甲方：xxxxx有限公司

乙方：

甲方拟将嘉泰商业中心三楼商铺产权分割出售，乙方经慎重考虑，同意购买甲方分割后的商铺产权，甲乙双方就购买嘉泰商业中心商铺事宜达成如下协议：

1、本协议作为双方签订《房地产买卖契约》的依据。

2、乙方预定购买嘉泰商业中心层号商铺，单价元/㎡。建筑面积约房款总价为（大写）元整；（小写）：￥。本协议签订时乙方自愿预付定金人民币（大写）元。该款在正式签订《房地产买卖契约》时计入总房款。

3、最终面积以房产测绘部门核定的面积为准（即产权证面积），定购单价不变，房款总价按产权确定，实行多退少补。

4、甲方交付物业的时间为2005年日前，逾期交付，甲方每天按乙方已付房款的千分之一作为违约金赔偿乙方。双方协商约在2005年月日前签订《房地产买卖契约》，具体签订时间甲方将提前十天书面通知乙方。

5、若乙方接到甲方正式书面通知后在规定的时间三日内不来签订《房地产买卖契约》，视为乙方自动放弃，甲方有权另行转卖，乙方交付的定金作为违约金归甲方。若甲方在正式签约前擅自将该商铺卖于他人，视甲方违约，甲方按定金数额双倍赔偿乙方。

6、乙方具体付款方式为，首付款（含定金）交纳时间为签订正式《房地产买卖契约》之时。

7、乙方选择第（1）乙方自营。

（2）乙方委托甲方包租三年，收益时间按交房之日起计，年收益回报率第一年为总房款的7%，第二、三年均为总房款的8%；支付时间为每个收益年的年末。

8、在双方正式签订《房地产买卖契约》后，本协议自动作废。

9、本协议一式叁份，具有同等法律效力，买卖双方各执壹份为据，归档壹份。

甲方（签章）：甲方（签章）：

证照/身份证号码：证照/身份证号码：

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

代理人（签章）：代理人（签章）：

7.商品房买卖协议 篇七

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商就住宅楼转让事宜达成以下协议：

1、甲方同意将转让给乙方，乙方一次性支付甲方元。

2、甲方不负责为乙方办理户主变更，以后房产过户费用均由乙方承担。

3、在房屋未过户前，房产证暂时由甲方保管，在保管期间，甲方仅有保管权利，必须保证不能用房产证进行任何担保和贷款。

4、协议达成后，乙方必须按照开发商规定时间和要求按期付款和办理相关手续，由此引起的任何损失及纠纷，甲方概不负担。

5、开发商交房后，甲方要立即将房屋钥匙直接交给乙方。

6、在未过户前房屋只是在甲方名下，实际所有权归乙方所有。

7、在政策允许的情况下，甲方必须及时顺利将房屋产权过户给乙方名下。

8、在协议达成后，甲方必须及时通知乙方办理与房屋有关的各种手续，由于通知迟到引起的损失，甲方负担。

9、以上协议未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。

10、此协议一式两份，甲乙双方各一份，从签定之日起生效，房产户主资料变更或者房屋过户乙方后，此协议作废。

甲方：（签字）

电话：

乙方：（签字）

8.商品房出售协议 篇八

甲方（卖方）：身份证：

住所:联系电话：

乙方（买方）：身份证：

住所：联系电话：

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方

出售的商品房事宜，订立本合同。

第一条 甲方投资建设的商柱楼位于虎山路西侧溪河路南侧，主

体六层，标准达国家开发商标准，室内无粘贴，厨房卫生间无洁具，外装防盗门，室内批腻子。

第二条 乙方向甲方购买路幢（号）层

室（以下简称该房屋）。据房屋土地资源管理局认定的测绘机构测量

该房屋建筑面积为平方米，其中套内建筑面积为平方米、公用分摊建筑面积为平方米，该房屋建筑层高

为米。

第三条 乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价为人民

币元。（大写）：。根据该房屋的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款为人民币元。

（大写）：元。

第四条 付款方式：乙方首付购买房款元（大

写）元，剩余房款在年底一次性交付元，（大写）：元。乙方应在月日前把剩余购房款交给甲方，如未按合同约定的时间付款，逾期超过天，甲方有权解除本合同，乙方原预付的购房款全部作为乙方赔偿甲方的补偿金。

第五条 本合同经公证处公证之日起天内，甲方向乙方交付房屋。

第六条（水、电、气）由甲方负责通入户中。

第七条 甲方负责办理房产证，但本项全部费用由乙方承担。

第八条 房屋在保质期内（一年），如出现质量问题均由甲方负全部责任。

第九条 房屋共用部位设施的日常维修，所需费用由乙方平均按实分摊。

第十条 遇有人力不可抗拒的自然灾害造成房屋损坏、倒塌等，非甲方责任。

第十一条 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证机关一份，本协议签字盖章后生效，协议受法律保护。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

代表人：代表人：

9.商品房预订协议 篇九

住所：________________________邮编：_________________________

营业执照号码：________________

资质证书号码：________________

法定代表人：__________________联系电话：_____________________

委托代理人：__________________联系电话：_____________________

乙方(买方)：________________

国籍：________________________居住(注册)所在省市：_________

个人/公司：___________________性别：_____ 出生年月日：_______

住所(址)：__________________邮编：_________________________

证件名称：____________________号码：_________________________

联系电话：____________________

委托/法定代理人：_____________联系电话：_____________________

住所(址)：__________________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订( ____________)商品房事宜，订立本协议。

第一条乙方预订___________路_________号(____________)__________栋_______单元______层______户(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋________________(证书号：_______________)，并经____________测绘机构实测，该房屋建筑面积为_________平方米，另有地下附属面积______平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币_____元，(大写)：______________。乙方预订的该房屋总房价为人民币______ 元，(大写)：_______________________。

乙方采取________________ 方式。

第三条乙方同意签订本协议时，支付定金人民币_______元，(大写)：_____________________。作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定，预订期为______天，乙方于______年______月______日前到_____________________与甲方签订(青岛市商品房出售合同)。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条在本协议的`第四条约定的预订期限内，除本协议第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房出售合同的，双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金

1.甲乙双方在签订商品房出售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商一致;

2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房出售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金

1.甲方未遵守本协议第二条、第五条约定的;

2.甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

第九条本协议一式___份，甲乙双方各持___份，______________、______________各执一份。

甲方：(签章)________________

________年________月________日

乙方：(签定)________________

________年________月________日

甲方拟签人员：________________

甲方确认人员：________________

销售员证书号：________________

10.限价商品房转让协议 篇十

甲方：古南街道村社（以下简称甲方）

身份证：电话：

乙方：（买方）（以下简称乙方）

身份证：电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就买卖限价商品房事宜达成如下协议：

一、甲乙双方经协商，乙方决定购买（因村征地拆迁，甲方具有购买限价商品房限价资格）甲方位于清水村四社临江缘小区的限价商品房一套（以下简称商品房）。

二、乙方向甲方购买商品房的建筑面积共平方米。

三、自协议签订之日起，商品房的购买资格依法随之转移给乙方。

四、商品房总金额为共元（）。其中限价部分每平方元，共元（），由乙方按房产开发商的规定自己交款给开发商，剩余的元（），乙方签订协议时一次性付给甲方。

五、该商品房购买所有权转移后，甲方承诺全力协助乙方完善选房、过户等相关事宜。不得以任何理由或借口拖延。如有拖延或借口不配合乙方选房及过户，视为违约，甲方赔偿乙方贰拾万元人民币。

六、具体交房时间以开发商定的交房时间为准。

七、协议签订后，如果乙方不愿购买该商品房，甲方不退还乙方签订协议时一次性付给甲方的元（）现金，如果甲方以各种理由不愿转卖该商品房，甲方必须赔偿乙方贰拾万元人民币的违约金。

八、本合同经甲乙双方签字之日起生效。本合同任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则所作修改无效。

九、本合同一式3份，甲乙双方各执一份，另1份用于办理相关手续，均具有同等效力。附甲方收到乙方现金收条一张。

甲方（签章）：乙方（签章）：

11.预定客房协议书 篇十一

乙方：_________

甲乙双方本着互利互惠的原则，经过友好协商，就开展网上订房事宜达成如下协议：

一、乙方按议定的价格接受甲方的订房，并按既定的服务规范和程序，向甲方的客人提供服务。

二、乙方同意就甲方预订的客房按以下优惠价格结算，具体标准如下：（单位：元／间·天）序号

房型

门市价

前台促销价

建议销售价

协议底价

返佣金

备注

1

请提供酒店外观清晰照片及房间照片等（寄或email给我们）

2

3

4

5

三、甲方将协力推广宣传乙方酒店，经常向其客户推荐、介绍乙方，让尽可能多的客人认知乙方，并享受到乙方的服务；乙方应向甲方提供宣传用的图片、文字、标识，并应优先保证甲方客人用房，对于紧急订房，在无法联系到乙方销售人员的情况下，甲方或甲方客人可直接发传真至乙方前台，由乙方前台按传真内容予以接待。

四、甲方的客人到乙方酒店入住前，应通过电话联系，并以传真、e－mail形式通知乙方（如通知未注明到店时间，在一般情况下订房将保留到当天下午六时，逾期乙方可自行安排房间）。乙方收到订房通知后，应及时予以确认。甲方客人到达酒店后，凭身份证在乙方总服务台直接办理入住手续。

五、客人在离店前按照甲方订房通知的销售价格以现金或信用卡结清。

六、甲乙双方都应为双方议定的结算价保密，不得向第三者泄露。

七、本协议一式两份，经双方签定盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：________

地址：_________________地址：________________

联系人：_______________联系人：______________

电话：_________________电话：________________

传真：_________________传真：________________

网址：www._____________网址：www.____________

e－mail：______________电子信箱：____________

_________年____月____日________年____月____日